合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
安装卷帘门合同篇一
供方: (以下简称乙方) 合同签订地点:
甲、乙双方依据《^v^民法典》有关条款,本着平等自愿、协商一致的原则,签订本合同,以供双方共同遵守执行。
一、订购及安装内容:
产品类别:特级防火卷帘(双轨无机布基)及防火卷帘封箱,耐火极限4h。
序号产品名称单位暂定工程量包干单价(元)合价(元)
1m2
2m2
暂定总造价合计:
注:1、上述产品包干单价包括防火卷帘及封箱的设计、材料(含符合消防验收标准配置的五金配件)、制作、运输、装卸货物、安装(含措施费)、塞缝、单项及整体调试合格费用、税金及其他费用等一切费用(未含消防检测费)。
2、本合同项下工程暂定总造价为 元,最终工程结算造价按实际施工工程量乘以本合同约定包干单价计算,防火卷帘每樘不足12m2按12m2结算,其中防火卷帘门生产安装结算面积计算方法为:防火卷帘面积s=卷帘两导轨外侧之间的宽度(若内装则按洞口尺寸计算,若外装则按现场实际尺寸来计算)×(地面到现场建筑洞口高度+600mm );卷帘封箱面积s=卷帘两导轨外侧之间的宽度(若内装则按洞口尺寸计算,若外装则按现场实际尺寸来计算)×箱体周长(按现场实际测量尺寸计算)。因设计变更或甲方要求,如产品数量有所增减,仍按上述包干单价及造价计算方式执行;如变更后增加的施工内容本合同没有约定的,则双方办理签证。
3、现场控制按钮线路安装如需暗藏则按 元/樘计算,如明装则包含在合同约定包干单价中不另外计费。
二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件及期限:乙方按国家相关标准生产供货,提供壹年内(自消防验收合格之日起计365天)免费售后服务(正常使用情况下),终身保修。
安装卷帘门合同篇二
需方(甲方):
供方(乙方):
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法规,遵照平等、自愿、公平和诚实、守信的原则,双方就本工程项目的 防盗安全门制作、运输、安装、调试及验收工程事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量标准:符合国家、地区及行业的现行有效标准;工程质量等级为合格;防火门等级符合设计要求。
4、工程工期:以整个工程进度工期为准。
第二条 合同价款
1、防盗安全门(甲级),(包含:生产、制作、运输、安装、调试、各种配件),此单价不包含税金及验收费用。暂定工程量 套,每套 元。
第三条 结算、付款方式
1、本工程防盗安全门一次进场安装及结算。
2、 套防盗门工地后,甲方付款总工程量的 %,安装完毕后付至全款的 %,本季施工结束后除 %的质保金外,其余全部付清。
3、质保期为 年。
第四条 工程质量要求
1、在施工过程中应服从建设单位、监理单位、总承包单位的领导,及时更正施工和验收过程中出现的质量问题,对提出的质量缺陷、隐患无条件的予以及时返工处理,并承担相应的责任。
2、保证所有的材料、辅料、配件参照封存的样品,而且须达到现行规范、
标准要求;
第五条 甲方工作
1、图纸提供给乙方后组织乙方和监理等单位进行技术交底。
2、甲方负责协调乙方与施工单位之间的工作配合,包括指定货物短期存放场所、施工用电、用水接口等。
3、提供安装进场时间(须具备安装条件)。
4、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。
5、甲方现场代表为 。
第六条 乙方工作
1、乙方在进场时提交合格证等相关证件,完工后提供全套该项工程竣工验收资料,确保该项工程验收合格。
2、遵守治安管理条例,文明施工,安全交底等工作,严格内部管理。
3、服从施工总承包单位对施工现场的管理。
4、乙方现场负责人为 。
第七条 安全及文明施工
2、在工程实施过程中若乙方违反安全管理,造成安全事故,以及由此带来的经济和财产损失,全部由乙方自行解决与承担全部责任。
3、确保在本工程实施过程中不出现任何伤亡事故,如出现伤亡事故由乙方全权负责。验收时间延误每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5‰的违约金。
4、甲方不按合同支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的一切损失由甲方自行负责。
第九条 纠纷解决办法
甲、乙双方如发生纠纷协商解决;如协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
第十条 本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。本合同自双方签字后生效。合同履行完后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装卷帘门合同篇三
供方: (以下简称供方)
需方: (以下简称需方)
为维护经济交往的正常秩序和严肃性,确保供需双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,根据《^v^合同法》及相关法律法规等规定,本着平等互利的原则,经供需双方多次友好协商,本着互惠互利的原则,特订立本合同,以资共同遵守:
一、 产品情况:
二、 质量要求及技术标准:以需方设计要求为准。产品应符合国家标准。
三、 需方工作:
1、 需方负责提供安装电源和升降机,为供方提供材料堆放场地,并对供方安装过程进行协调。
2、 需方根据工程进度需要,提前10天对供方进行技术交底(包括门框规格及开向),并对供方实地测量的门洞尺寸给予确认。供方联系人: ,电话: 。
3、 需方对供方的工期、质量、安全生产、文明施工有监督指导的权利,施工中若需方发现供方确认尺寸、技术交底及规范施工出现问题,经指出又不在限期内改正,需方有权责令供方返工并有权按照工地规章制度进行处罚。
四、 供方责任:
1、 供方应服从建设、监理、监督站等单位的管理,必须服从需方按照其质量管理体系进行的施工管理,严格按需方指定尺寸、国家验收操作规定及质量评定标准精心组织施工,按送交样品规格质量进行制作安装。供方材料必须符合设计及验收规范要求,如进场材料经检查不合格,须无条件返工。
2、 供方须配合需方搞好协调工作,做好对本产品及第三方产品的保护。
3、 供方自行负责安装所需的施工项目的辅助材料,小五金措施性费用等费用均包含在报价中。
4、 供方保证工作质量符合有关质量验收、消防验收规范要求,提供完整的资料。
五、 验收标准、方法:
1、 按合同约定及国家现行的消防部门规范验收合格标准。供方保证一次性通过验收达到合格标准。
2、 安装完成后验收前,供方必须提供防火门合格证,产品型式认可证书,检验报告及有关部门备案的所有材料。
六、 结算方式及期限:
1、 双方签定合同后,供方在每次下单前,需方应付本批货款的10%作为定金;
2、 供方门框进场安装后需方应再付本批货款的20%;
3、 供方门扇进场安装后需方应付至本批货款的60%;
4、 供方安装完工后需方应付至总货款的80%;
5、 验收合格后一周内需方应付清全部货款。
七、 违约责任:
供方安装不及时,供方应赔偿需方由此造成的一切损失;一旦供方完工后不能一次性通过验收达到合格标准,供方承担由此产生的需方的一切损失。
八、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。
九、本合同一式四份,供需双方各执二份。本合同经双方签章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装卷帘门合同篇四
乙方:
甲方同意将 防火卷帘门工程委托福建省乔亨消防设备有限公司进行设计、制作、安装,为确保工程质量和工期顺利完成,特制定以下条款,供双方共同遵守执行。
一、 工程地点:
二、 签订日期:
三、 工程内容:防火门、防火窗、无机特级防火卷帘门供应及安装。
四、 合同价款及金额:
1. 无机特级防火卷帘门数量为根据甲方所提供图纸,面积按现场实际完成面积计算,计算规则见附件,单价 元/平方米;防火包厢面积按现场实际完成面积计算,面积计算规则见附件, 单价: 元/平方米;防火门按现场实际完成面积计算,面积计算规则见附件,单价: 元/平方米,防火窗面积按现场实际完成面积计算,面积计算规则见附件,单价: 元/平方米。
2.合同价款包括:帘布、传动系统、控制系统、设计、制作、运输、制安及相关五金配件、售后服务,本单价不含税(含税另加)。
五、 付款方式:
1.合同签订进场安装前7天预付工程总价30%作为材料备用款。
2.防火门门框、防火卷帘门卷轴及电机机架板安装完毕七天内再支付工程总价30%。
3.工程安装完毕时再支付工程总价30%。
4.工程安装完毕7天内,甲方组织消防单项验收,7天内一次性付清。
六、防火卷帘门面积计算方式:
1、带防火包厢
s=w×(h+500)
s1=【(a+b+c+n)×w1】+2x
s——防火卷帘门结算面积;s1—防火包厢面积
w——结构洞口宽度; a,b,c,n—防火包厢面宽度
h——结构洞口高度; 2x—防火包厢两侧面积
500—为防火封板及卷帘升高所需材料
七、工期:
自合同签定之日起至 止。
八、双方责任:
甲方责任:
1. 由乙方设计的防火卷帘门安装设计方案,甲方给予确认。
2. 防火卷帘门电源线(三相五线制)、消防联动控制线布至防火卷帘门控制箱处。
3. 无偿提供施工用电、临时工具材料房及制作场地。
4. 提供具备安装施工的条件及环境,如有影响施工因素,应及时解决。
5. 防火卷帘门两边的支撑必须有足够承载力的钢筋水泥柱,否则须立钢结构柱,费用另计。
6. 负责协调相关施工单位的关系,工程施工配合费有甲方承担。
7. 负责门框灌浆工作。
乙方责任:
1. 负责产品的设计、制作、运输、安装、调试及配合消防联动。
2. 严格按甲方所确认的图纸等施工方案制作施工安装。
3. 服从甲方现场施工管理,文明施工。
4. 按时上报工程进度报表及相关材料报验等。
九、违约责任:
1. 因施工现场不具备条件或不可抗拒等自然因素,工期相应顺延。
2. 因甲方变更施工设计方案,造成乙方经济损失,甲方须承担经济责任,工期相应顺延。
3. 因乙方不按设计施工或安装质量不符合要求,造成返工等其责任由乙方自行承担。
4. 因甲方不能按时拔付工程款及自身原因造成延误工期,甲方必须支付工程总造价的日作为误工费赔偿乙方,工期并相应顺延。
5. 乙方由于自身原因造成不能按合同工期完工时,乙方必须支付工程总造价的日作为违约金赔偿甲方。
十、产品质量:
防火门、防火卷帘门符合设计要求及规范,以确保消防部门验收通过。
十一、产品保修及售后服务:
1. 安装完毕之日起保修期
2. 属人为损坏的不属乙方责任范围,乙方负责修复,但人工材料费等均由甲方承担。
3. 乙方接到甲方维修通知,4小时内给予答复并限期修复。
十二、本合同的附件、附表、图纸、签证等具有同等的法律效力,本合同未尽事宜需双方协商或签定补充协议。
十三、解决合同纠纷方式:
协商解决或按《经济合同法》,由当地经济合同仲裁委员会仲裁解决。
十四、本合同经双方签字盖章后即生效,到产品保修期满、款项付清自动失效。
十五、本合同一式貮份,甲乙双方各执壹份
甲 方:法 人 代表:委托代理人:日 期:
乙 方:负 责 人:委托代理人:日 期:
安装卷帘门合同篇五
需方(甲方):
供方(乙方):
依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其它有关法规,遵照平等、自愿、公平和诚实、守信的原则,双方就本工程项目的 防盗安全门制作、运输、安装、调试及验收工程事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量标准:符合国家、地区及行业的现行有效标准;工程质量等级为合格;防火门等级符合设计要求。
4、工程工期:以整个工程进度工期为准。
第二条 合同价款
1、防盗安全门(甲级),(包含:生产、制作、运输、安装、调试、各种配件),此单价不包含税金及验收费用。暂定工程量 套,每套 元。
第三条 结算、付款方式
1、本工程防盗安全门一次进场安装及结算。
2、 套防盗门工地后,甲方付款总工程量的 %,安装完毕后付至全款的 %,本季施工结束后除 %的质保金外,其余全部付清。
3、质保期为 年。
第四条 工程质量要求
1、在施工过程中应服从建设单位、监理单位、总承包单位的领导,及时更正施工和验收过程中出现的质量问题,对提出的质量缺陷、隐患无条件的予以及时返工处理,并承担相应的责任。
2、保证所有的材料、辅料、配件参照封存的样品,而且须达到现行规范、标准要求;
第五条 甲方工作
1、图纸提供给乙方后组织乙方和监理等单位进行技术交底。
2、甲方负责协调乙方与施工单位之间的工作配合,包括指定货物短期存放场所、施工用电、用水接口等。
3、提供安装进场时间(须具备安装条件)。
4、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。
5、甲方现场代表为 。
第六条 乙方工作
1、乙方在进场时提交合格证等相关证件,完工后提供全套该项工程竣工验收资料,确保该项工程验收合格。
2、遵守治安管理条例,文明施工,安全交底等工作,严格内部管理。
3、服从施工总承包单位对施工现场的管理。
4、乙方现场负责人为 。
第七条 安全及文明施工
2、在工程实施过程中若乙方违反安全管理,造成安全事故,以及由此带来的经济和财产损失,全部由乙方自行解决与承担全部责任。
3、确保在本工程实施过程中不出现任何伤亡事故,如出现伤亡事故由乙方全权负责。验收时间延误每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5‰的违约金。
4、甲方不按合同支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的一切损失由甲方自行负责。
第九条 纠纷解决办法
甲、乙双方如发生纠纷协商解决;如协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。
第十条 本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。本合同自双方签字后生效。合同履行完后自动终止。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
年月日:
安装卷帘门合同篇六
二、工程地点:重庆
三、工程范围:
本工程约计xx万平方米,分 个班组施工,本班组负责施工楼标准层部分,结算时以实作部分按20xx年定额计算面积。
1 给水工程
由专业公司施工至一户一表,表后至室内各配用水点的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。
2 排水工程
3 建筑电气
(1) 住宅部分一户一表表后至分户配电箱(含配电箱,但箱为甲供)相应电线、电缆、电线管、桥架的敷设及预留预埋。其余所用电源均由甲方另行分包。
(2)防雷接地根据施工图由总乙方施工,各分包单位的防雷接地点由乙方预留焊接点,其他分包单位负责连接。
4 弱电系统
安装卷帘门合同篇七
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》、《^v^劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:
钢结构安装,甲方负责提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。
经甲乙双方协商,本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等),工期相应顺延。
1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要遵守国家的法律法规,工程质量确保合格。
乙方进场施工,甲方预付工程款_______万元整,工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%,余款______%作为工程质量保证金,一年后付清。
乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。
1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。
3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。
4、工程保修期为_____年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。
1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向____________人民法院起诉。
2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。
甲方:(签章)
法定代表人:
地址:
安装卷帘门合同篇八
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为共同发展经济,根据^v^《合同法》,甲乙双方经友好协商,甲方决定将其“太阳宫新区c区1#商业防火门”产品委托乙方安装。为了明确双方的责任、利益和义务,本着平等互利、紧密合作的原则,特签定本合同,共同遵照执行。
第一条 工程内容和承包范围
1、 工程名称:防火门的安装工程
2、 工程地点:
3、 承包范围:提供有关资料,并配合消防验收;提供维修及售后服务等。
第二条 工程造价及承包方式
1、合同总价为大写人民币:,包括产品配件、运输、安装等费用。本合同单价固定,上述价格为暂估总价,最终结算价格以现场实际安装数量乘以单价计算。
2、具体型号、规格、数量、配件配置、单价等详见合同附件。如有数量增减,单价不变,以实际樘数、实际数量进行结算。
第三条 付款方式
1、 门框进场时,甲方向乙方付合同总价的35%进度款;
2、 门扇进场时,甲方向乙方付合同总价的35%进度款;
3、 全部门扇安装完,甲方向乙方付合同总价的10%进度款;
4、 验收合格后十个工作日内,甲方付款至合同结算总价的95%;
5、 质保期为两年,质保期满后,支付合同额的5%。
6、 若因设计变更或工程数量增减,则单价不变(按本合同的合同附件单价)、以实际樘数进行结算。
7、 甲方付款务必采用电汇或支票形式,凭乙方人员提供授权委托书和乙方财务部开具的发票,并请务必在支票收款方填明我公司单位名称全称和帐号(详见合同章)。否则由此产生的责任由甲方承担。
第四条 工期要求
1、 依照甲方及现场施工要求,合同签订生效后,乙方进行防火门安装;
2、 若因用户使用不当及其它原因造成的损坏,维修只收材料费,免收人工费用;
3、 保修期满后,乙方对产品实行终身维修服务,维修费用由甲方承担。
第五条 合同附件
1、合同附件为本合同的有效组成部分,具有同等法律效力。
第六条 其他
1、 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或不成的,依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
2、 本合同经双方代表或委托代理人签字盖章后,到产品保修期满结清保修金后自行失效。
3、 甲乙双方特别约定本合同债权不得转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款10%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
4、 本合同五式肆份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日