生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
管材合同需要农业局审批吗篇一
需方： (以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
郸城县水务局对20xx年第三批农村饮水安全13标段管材供应工程进行了公开招标，并接受了河南省源丰塑胶制造有限公司 的投标。供需双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，在平等、自愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则，达成以下协议：
一、产品名称
pe管材、管件。
二、合同价款
2、以上总价款均为含税价;
3、产品名称、型号、规格及报价详见投标报价表(附后)。
三、质量标准与质量责任
1、质量标准：
2、质量责任：质量实行三包，保质期限一年;
3、在产品使用中供方需对需方的施工安装提供技术支持。
四、交货时间与地点
供方按需方要求及时将货物送达指定地点。
五、运输方式及费用
运输方式由供方选择，运输过程中发生的一切费用均由供方承担。
六、验收标准、方法及提出异议
1、验收标准：按gb/t13663——2000执行;
2、验收方法：由驻地监理或业主抽样检测，如发现问题，监理及业主有权要求供方对有问题的货物进行及时更换。
七、结算方式
1、拨款依据：以供方发货清单为依据，以需方实际签收数量为准;
3、预留5%作为质量保证金，工程验收后满一年，无质量缺陷，质保金一次结清。
八、违约责任
2、供需双方必须按照合同要求自觉执行，如一方违约，另一方可与违约方解除合同。
九、争议解决
本合同未尽事谊由双方协商解决，协商不成的，应向需方所在地人民法院提起诉讼解决。
十、合同生效
本合同一式四份，供需双方及当地财政部门、发改委各一份。合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
管材合同需要农业局审批吗篇二
需 方： （以下简称：甲方）
供 方：四川省川汇塑胶有限公司 （以下简称：乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确甲方、乙方在购销过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订本合同。
金榜世家
约（）万平米 乐山市通江镇
（ 乐山 ）
1、“川汇”牌硬聚氯乙烯（pvc-u）排水管材、管件，根据乙方提供的 年06月18日报价书管材下浮 %，管件下浮 %（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
2.“川汇”牌给水用聚乙烯（pe）管材、管件，根据乙方提供的月18日报价书管材下浮%，管件下浮 _%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
3、“川汇”牌硬聚氯乙烯（pvc-u）电工套管及管件，根据乙方提供的 年06月18日报价书管材下浮__%，管件下浮_ %（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
4、“川汇”牌冷热水用聚丙烯（pp-r）塑铝稳态复合管系统，根据乙方提供的20xx年12月12日报价书管材下浮%，管件下浮 （加盖本公司公章及骑缝章有效）。
5、“川汇”牌pe-rt耐热聚乙烯地暖管，根据乙方提供的日报价书管材下浮%，管件下浮 _%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
6、“川汇”牌钢带增强聚乙烯（pe）螺旋波纹管，根据乙方提供的 %，管件下浮 _%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
7、“川汇”牌聚乙烯（pe）双壁波纹管，根据乙方提供的日报价书管材下浮%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
8、“川汇”牌冷热水用聚丙烯（pp-r）管道系统，根据乙方提供的 %，管件下浮 _%（加盖本公司公章及骑缝章有效）。
乙方对所售产品质量负责，甲方在使用过程中，非甲方人为原因造成的质量问题，由乙方负责，并承担相关质量原因损失；因甲方原因照成的损失，乙方不承担责任。在工程验收合格后，乙方对所售产品实行三包。
甲方应提前 3 个工作日内向乙方电话或传真方式提供材料表，由乙方负责送货到甲方工程现场（ 金榜世家 ），送货费用由乙方承担，若计划有误，由甲方负责承担相关费用。
甲方负责卸货，卸货费用由甲方承担。
九、检验标准和验收方法；按照国家相关标准验收，由甲方指定人员 （）签字验收，如有双方提出质量异议， 以相关检测站出具的检测报告为准。
随行就市
若在工程进度中，因甲方单方面原因，照成工程的停工或者延误，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方支付已供货款和承担相关的违约金。
1、 货物无损坏，且在不影响乙方二次销售的情况下，可以退货。
2、 甲方退货价值不超过乙方送货总金额的3%，否则乙方有权拒绝退货。
如有违约，违约方应向守约方支付总货款金额 10 %作为违约金，其它事宜参照《中华人民共和国合同法》执行。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，合同任何一方可向甲方项目供货目的地法院提起诉讼。
本合同自双方签字、盖章之日起生效，至本工程完工验收，双方货、款两清后，本合同自动解除。
甲方保证其本项目管材、管件的工程材料由乙方供给（只限合同内） 。
甲、乙双方各执贰份，双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，具有法律效力，若有未尽事宜，由供需双方协商解决，也可以另立合同附件，具有本合同同等法律效力。
管材合同需要农业局审批吗篇三
第九条 违约责任
(一)买方的违约责任
1.未按合同约定进行验收，赔偿因此给卖方造成的损失。
2.未按合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应偿付买方延期付款总额的 0.03_ %罚款，最高不超过合同总价的 5 %。
(二)卖方的违约责任
1.未按合同约定的时间供应钢材，每延期一天，承担延期交货部分货款总值的 0.3 %罚金，最高不超过合同总价的 5 %;在买方催告后 5-10 日内，仍不能按期供应，买方有权解除合同。
2.未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给买方造成的损失，产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，若买方同意利用，按质论价。不能利用的，卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，卖方应按逾期交货部分货款总值的0.3 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，买方如果需要，应照数补交，买方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货，则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。在买方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，买方有权解除本合同。
3.未按合同约定提供各种凭证的，买方有权拒收未提供凭证的钢材，同时，卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 5 %违约金。
第十条 售后服务及质保要求
2、其他:
第十一条 争议的解决方式
合同履行发生争议时，由当事人双方协商解决;协商不成，双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第十三条 本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务禁止转让条款)
第十四条 本合同自双方签字盖章后生效。
第十五条 本合同一式 份，买方 份，卖方 份。
第十六条 本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方(以下简称甲方)：
购方(以下简称乙方)：
经甲乙双方协商，就乙方 木方、模板材料由甲方所供应，达成以下协议，特定立本合同，以资信信守。
一、货物内容
二、运输：
由甲方负责运输(或托运)，运费、均由甲方承担。
三、货款结算方式及期限：
四、交货地点： 五、违约责任：
1、甲乙双方严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付违约所造成的经济损失。
2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日百分之三计算，违约金不超过货物总额的20%。
3、乙方逾期付款时，应按供货物总额的每日百分之三向甲方偿付逾期违约金，违约金不超过货物总额的20%。
六、争议解决方式
凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院起诉。
七、合同的变更解除：
甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。
八、合同未尽事宜：
需经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。
九、免责条款：
合同双方的任何一方由于客观原因不能完成履行合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，允许延期履行或部分履行合同，并要根据情况可部分或全部免于承担违约责任，单逾期付款除外。
十、生效及其它
本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式份，乙方 份，各份具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
管材合同需要农业局审批吗篇四
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的`类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的管材供销热门合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
需方单位：(简称甲方)
供应单位：(简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
甲方根据自己的施工合同收购乙方管材(规格为60c、80c、100c)，乙方保证按本合同约定向甲方供应相应管材。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货地点：甲方施工工地现场(____市观堂镇);
2、交货方式：乙方送货到施工现场;
3、交货时间、数量：随时交货、数量以甲方收货单为准。
4、其它约定
三、结算和付款方式：
具体结算价格以甲、乙双方约定价格为准;双方约定价格为：具体结算以甲方开出的收货单准，单价包含乙方装车和货运至工地的费用，甲方预付 元为管材订货款，乙方按甲方需求供货，直到建设单位每次拨付工程款给甲方，甲方划拨工程款即向乙方支付本月款项，甲方资金困难时，可以延期支付货款，但最长不超过建设单位每次拨付工程款给甲方后15天。
四、技术要求：乙方应严格按照甲方工程要求产品标准供货，不符合甲方工程要求的，所有责任由乙方负责。
五、验收标准：以相关规范和设计要求为验收标准。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、一方延迟履行义务，经催告后7天内仍未履行;
4、一方延迟履行义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的;以上
3、4项权利由守约方行使。
七、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任。
八、解决合同争议的方式：双方协商解决。
十、合同期限：本合同期限为8个月，自________年____月____日起至工程结束为止。
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协商解决。
十二、合同签订：本合同签字盖章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
管材合同需要农业局审批吗篇五
采购方（甲方）：
供货方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就管材买卖事宜达成协议如下：
乙方按甲方指定标准进行生产、供货、直到本合同执行完毕。
乙方按合同向甲方供货。但甲方须提前二天向乙方提供供货清单，甲方如遇到图纸修改，须提前十天向乙方提供变更的供货清单。
甲方在施工现场进行产品验收后，并在乙方送货单上签字。
乙方负责送货至甲方施工现场，其运输费用由乙方承担，乙方产品送至甲方施工现场后，产品卸车费用由甲方承担。产品在运送至甲方施工现场途中发生的损失由乙方负责，到施工现场后因甲方的原因发生损失，由甲方承担。
双方约定以第____种方式支付价款
1、本合同签订后，在乙方供货期间内，甲方不得向其他供货单位订购与乙方相同的产品，否则视为违约，乙方有权终止合同并保留相关权益。
2、乙方按合同第三条接到甲方清单后，二天内保证供货到现场，否则视为违约；如甲方不按第三条执行，乙方拒绝供货。
3、甲方不按本合同第六条执行，有拖欠供货款的行为，视为违约，乙方有权停止供货，直至甲方改正为止。
4、违约金按合同法执行。
5、本合同在执行过程中出现纠纷，由乙方合同仲裁机构和人民法院进行裁决和判决。
1、如因甲方在施工过程中未按国家施工规范进行施工，而造成管材的损坏，其责任由甲方承担。
2、本合同未尽事宜或本合同的修改与变更，由甲、乙双方另行协商，所签有关书面文件与本合同具有同等效力。
本合同双方签字生效后，本合同全部兑现后自行终止。
甲 方： 乙 方：
单位名称： 单位名称：
单位地址： 单位地址：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
管材合同需要农业局审批吗篇六
管材就是用于做管件的材料。不同的管件要用不同的管材，管材的好坏直接决定了管件的质量。
产品名称 规格型号 数量 金额(元) 备注
注：根据实际工程量决算。
一、需方提供管材，到供方场地，供方负责保温施工。
二、需方保温要求：
1、dn200—dn40保温厚度40mm.
2、pe厚度2.5mm.
3、外观工整、注料充实。
三、付款方式：需方提货，付清全款。(含税、不含税)
四、解决合同纠纷方式：双方共同协商解决。
供方(盖章) 需方(盖章)
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
管材合同需要农业局审批吗篇七
供货方：北京xx公司签订地点：
签订时间：
第一条、标的、数量、价款及交货时间
第二条、乙方负责现场指导产品安装。
第三条、随即的必备品、配件、工具数量及供应方法：乙方按甲方提供的图纸确定的供货数量，并且乙方提供的货物数量应满足甲方在xxxx区小区雨水、污水管网按图施工中所需的所有材料的用量。如确因甲方原因造成材料的损坏或大量丢失则由甲方对该部分材料另行采购。
第四条、合理损耗标准及计算方法：甲方在正常施工中造成管道、井筒及配件损坏时除是大型施工机械直接破坏的，其它的情况由乙方负责无偿更换。
第五条、交货方式、地点：乙方负责送货到xxxx市金域瑞景xx施工现场，交货给甲方的施工单位施工单位收到乙方货物后，应及时验收。
第六条、运输方式及到达站和费用负担：乙方负责运输费用，乙方负责卸货。
第七条、检验标准、方法、地点及期限：按质量标准进行验收，乙方提供塑料检查井及波纹管的检测报告及合格证。
第八条、供货金额及结算方式：
1、供货金额按甲方实际收货数量及双方确定的单价确定供货金额
2、供货到甲方指定地点，甲方付该批货款的后付至货款20%，小区竣工验收后拨付至货款的15%，预留5%作为质保金，质保期为xxxxxxxx年。
3、乙方提供的所有材料均含税票。
第九条、其他约定事项：
1、货物交接需施工单位和甲方工程部签收，甲方工程部负责人。
第十条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调节协商或调节不成的，依法向人民法院起诉。
甲方：乙方：
地址：xxxx市高xxxx区地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
管材合同需要农业局审批吗篇八
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的`，以下是小编为大家整理的管材供销合同通用版，仅供参考，欢迎大家阅读。
供货方：________（简称甲方）
需货方：________（简称乙方）
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签定本合同，以便双方认真履行。
1、钢材规格以乙方提供的所需钢材厂家、规格、型号、数量为准；
2、价格：按照当时市场价格表，每吨加4.5元天垫资费（垫资费____月一清）。
1、甲方供材必须附上《质量证明书》，并符合国家有关标准
2、送检费用由乙方承担
1、付款共分筋款，到四层封顶付清之前钢筋款，到七层封顶付清之前钢筋款，最后主体封顶后付清所有钢筋款。
2、双方协商约定付款为现金或银行转账，不接受承兑汇票。
1、甲方应确保任意批次取样实验合格，如检测不合格，乙方有权要求甲方无条件退款并承担往来运输费用，同时甲方在____日内换送合格钢材。
2、若乙方未按约定期限向甲方支付货款（含赊购加价），造成工程停工一切由乙方自行承担。延期时间为每吨再加收5元天。本合同一式3份，甲乙两方各执一份，双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：________
_________年____月____日________年____月____日