合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
工程承包合同协议参考篇一
根据________县水产养殖总体规划,确保________县渔业资源修复计划行动中国对虾增殖放流项目顺利实施,经________海水养殖场和__________________________________________有限公司达成以下协议。
第一条:虾池位置及面积
该宗虾池位于________县海水养殖场第____排________________池,第____排______________池(池塘号均按从南到北计数),总面积____________亩。
第二条:合同期限及缴款方式
合同期限:自________年____月____日至________年____月____日,共计____年。
缴款方式:经甲方对当地同等条件虾池承包价格的调查,确定承包费价格每年每亩________元,承包费总价为每年____________元(大写人民币伍拾陆万元整),乙方于每年____月____日前一次性支付乙方。
第三条:甲乙双方责任
甲方帮助乙方协调____号扬水站对乙方虾池养殖期间的供水,保证供水及时,水费由乙方全额承担。
乙方必须对所承包的虾池池坝及闸涵进行及时维护,保证其状况良好,所需费用全部由乙方承担。
第四条:违约责任
如甲乙双方单方违约,违约方按每年虾池承包费的____倍无条件赔偿给对方。
第五条:如遇政府征用,土地补偿所得归甲方所有,虾池内养殖产品补偿所得归乙方所有,因合同终止给乙方造成的经济损失甲方概不负责。
第六条:合同期满,在同等条件下乙方享有优先承包权。
第七条:本合同一式三份,甲乙双方各执一份,报垦利县水产养殖中心一份存档。
第八条:本合同自签订之日生效。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
签订日期:________年____月____日
工程承包合同协议参考篇二
乙方:_________
甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,经双方讨论认可,达成如下协议:
一、工程名称:_______________________
二、工程地点:_______________________
三、甲方责任:
1.甲方负责办理施工项目各种手续。
2.负责乙方施工的各种机械设备。
3.帮助解决工程上的疑难问题。
4.督促乙方搞好安全。
5.帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。
四、乙方责任:
1.完成业主与建设方签订的施工合同。
2.负责工程上的人事、质量、安全及税收。
3.负责工地上的资金支配权。
4.负责工地上的机械设备管理与维修。
五、核算:
本公司各工地单独核算、亏盈自负,建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。
六、资金与帐务管理
各工地上交总价款的配合费_________%,属公司行政管理人员的工资费用。
七、缴款时间:
各工地不管建设方欠款多少,必须分两次收完,主体实付一半,初验前必须付清。
八、工程验收:
乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,服从甲方行政管理,接受甲方对质量、安全的监督检查。
九、资料:
乙方房屋竣工后,必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。
十、本协议一式四份,双方各2份。
甲方(签章):_________
_________年____月____日
乙方(签章):_________
_________年____月____日
工程承包合同协议参考篇三
本站后面为你推荐更多工程承包合同协议书!
订立合同双方:
建设单位:_________(以下简称发包方)
施工单位:_________(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:建筑面积:
第四条:工程价款及付款方法:
第五条:工程期限(开工、竣工时间)
第六条:工程质量标准
第七条:承包形式及材料设备供应
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”;
办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)
2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
5.……
第九条:承包方义务
乙方负责:
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
6.……
第十条:违约责任及奖励条款
第十一条:其他协助条款。
第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。
第十三条:合同有效期及合同争议解决。
第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)
法定代表人:_____法定代表人:______
地址:________地址:_________
开户银行:______开户银行:_______
帐号:________帐号:_________
签约日期:____年__月__日
工程承包合同协议参考篇四
甲方:
乙方:
甲方因承接__项目工程,经甲方多方考察,乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商,甲方同意将基础工程承包给乙方施工,双方特签订本基础工程施工承包合同:
一、甲方同意将__项目工程的基础工程(承包范围:独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础,包工不包料)承包给乙方施工。
二、基础工程价格
泥土部分为190元/m,独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。
三、乙方在基础工程施工中,必须按照国家规定的工程质量标准和__项目工程设计的具体要求,保证基础工程质量。基础工程施工完成后,经由甲方进行初步验收,并报请质监等有关部门进行工程质量验收,所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格,一切返工损失由乙方负责。
四、乙方承包的__项目工程的基础工程工期为五十日(自___年___月18日至___年2月3日止,特殊情况经甲方同意施工工期可顺延),乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。
五、乙方在基础工程施工中,必须精心组织,特别注重安全施工,千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故,由甲、乙双方各承担50%责任。
六、乙方在基础工程施工中,必须听从甲方技术人员的安排,乙方还应明确两名工程技术管理人员,负责基础工程施工中具体协调工作,保证工程施工质量和进度。
七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。
八、付款方式
乙方承包的__基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后,甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%,待混泥土浇筑完毕后,在三十日内付给剩余的30%工程余款,同时,乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹,并附工资表一份给甲方。
九、本基础工程施工合同具有法律效力,甲乙双方必须严格遵守,严格履行合同约定。
十、本基础工程施工承包合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。
十一、本工程承包合同一式四份,甲、乙双方各两份。
甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
___年___月___日 ___年___月___日
工程承包合同协议参考篇五
发包单位:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
1、护坡
(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42。5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收
第九条:违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。
发包单位(甲方)(盖章)
授权代理人(签字或盖章):联系电话:
承包人(签字或盖章):联系电话:
年月日
工程承包合同协议参考篇六
案由:_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款,保修期自竣工之日起______个月,项目最后的结算金额为_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程承包合同协议参考篇七
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,就工程承包给乙方施工,并达成以下合同条款,供甲乙双方共同遵守。
一、承包方式:包工包料。
二、工程内容:
____x工程选用浙江嘉兴“实德”80系列白色推拉窗塑钢型材(可安装纱窗),88系列白色推拉门型材(可安装纱门),中空玻璃为5+6a+5,窗玻璃颜色为外层豆绿色,里层白色,门玻璃颜色为白色。玻璃生产厂家系“”公司。
三、工程质量标准及要求:
1、严格按国家门窗规范及本工程门窗施工大样图的标准进行制作安装,并达到__市质监站验收要求。
2、积极配合工程土建工程施工进度安装门窗,做到不误工期。
3、选用优质、配套的门窗小五金及安装配件(按样品)。
4、外墙密封胶选用防水黑色建筑用硅胶(广东产,欧来雅品牌),做到美观,密封不渗漏。
四、门窗工程面积按实际丈量面积计算,目前暂定工程量约平方米。
五、工程单价:
1、塑钢窗单价每平方米为元。(不含税)
2、塑钢门单价每平方米为元。(不含税)
3、如需安装钢化玻璃,每平方米增加15元。
4、如需在固定玻璃窗及门、窗、扇玻璃原胶条的基础上,再打密封胶(广东欧莱雅牌硅胶),每平方米增加2元。
六、付款方式:
门窗外柜安装完毕,付总工程款的40%;门窗内扇安装完毕,付总工程款的40%;工程竣工验收合格后结清全部工程款。
七、甲方负责协调与土建施工方的关系,乙方提供产品合格证,质保书等有关资料。
八、乙方进场施工必须注意安全,施工过程中出现的一切安全问题都由乙方负责。做到文明施工。
九、违约责任:
甲、乙双方无论一方违约均按总工程款的20%支付违约金。发生合同纠纷时,双方协商解决或移交相关部门仲裁。
十、未尽事宜,双方补充协商解决。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字、盖章生效。
甲方代表:乙方代表:
年月日