人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
解除授权委托通知书篇一
终止授权委托通知书人民法院:一案已由检察院公诉至贵院,本案犯罪嫌疑人已授权律师、律师作为犯罪嫌疑人的辩护人,现本人向贵院通知如下:
1、自即日起,解除律师、律师与本人在本案中的委托关系,原《授权委托书》即行终止。
2、本人另行委托律师、律师作为本案犯罪嫌疑人的辩护人。
通知人:xxx
20xx年xx月xx日
解除授权委托通知书篇二
乙方:__________________
鉴于甲方系发包方,乙方系承揽方,年月日甲自愿将位于______________________________________________________承揽给乙方装修,现甲、乙双方本着平等自愿,协商一致的原则,就房屋装修有关方面,特此订立如下协议:
工程地点及概况:
工程名称:____________________________________。
工程建筑面积:________________________________。
工程户型结构:________________________________。
工程项目:____________________________________。
工程价款及付款方式:
1.本工程总价为________元,大写_________。
2.本合同签订后,甲方预付第一期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的____给乙方,乙方才进场施工。
3.施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
三、承揽方式:
乙方负责施工,材料由甲乙双方共同约定___________________提供。
四、材料提供:
关于材料供应,甲乙双方充分协商采用____方式供应材料。
.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必须符合质量标准,甲方提供的材料,乙方应当即时检验,如发现甲方提供的材料不符合质量标准,应当及时通知甲方,甲方应即时更换,如不更换所造成的损失由甲方自行承担,如延误工程进展,施工期限相应顺延。
.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必须符合甲乙双方约定标准,并接受甲方检验。
四、质量标准及验收期限:
施工要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。房屋交付给甲方,甲方应即时验收,甲方应在3日内检验,如在该期限内,甲方未做任何表示,视为该房屋验收合格。
五、施工期限:
工期为_______,从________年________月________日到________年________月________日,如因甲方的原因导致延误工程进展或则不可抗力导致延误工程进展,其施工期限相应的顺延。
六、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工或则窝工造成的损失,即每天应支付_____元,如甲方不按合同约定预付工程款,每拖延一天,按合同金额的____%支付违约金给乙方,其工期顺延。
2.由于乙方原因导致工程延期竣工,乙方应按每天支付____元的违约金给甲方。
3.工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,或甲方单方面更换门锁不让乙方施工人员进行施工的,造成的损失由甲方负责,并视为对乙方施工的工程验收合格,甲方应付清全部工程款。
七、其他约定:
1.乙方根据甲方要求设计图纸,图纸一式两份,甲乙双方各执一份。如乙方发现根据甲方要求设计的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知甲方。因甲方怠于答复等原因造成乙方损失的,应当赔偿损失。
2.甲方中途变更乙方工作的要求,如工程项目增加,甲方应支付乙方实际增加所产生的费用,如给乙方造成损失的,应当对乙方进行赔偿。
3.乙方在施工期间,应当接受甲方必要的监督检验。甲方不得因监督检验妨碍乙方的正常工作,如妨碍延误工程进展,其施工期限相应顺延,造成乙方损失的,应赔偿损失。
4.乙方房屋装修完成后,应当即时向甲方交付,甲方应当即时验收该房屋。
5.乙方施工需要甲方协助的,甲方有协助的义务。甲方不履行协助义务致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限内履行协助义务,并相应顺延履行期限甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,给乙方造成损失的,甲方应当赔偿。
八、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等效力。
九、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙双方签字后生效。
甲方:________________乙方:________________
地点:________________地点:________________
电话:________________电话:________________
签订日期:________年________月________日
解除授权委托通知书篇三
本所接受冷铁梅的委托,指派许景浩律师、杨涛实习律师作为冷铁梅与匠大师生活馆字号的个体工商户户主罗逸璇、林小兵买卖合同纠纷一案的一审诉讼代理人,现由于双方各自的多种原因,导致双方签订的委托代理协议已不能继续履行,经双方充分协商,一致同意自愿解除委托代理协议,特此告知贵院。
此致
广东省佛山市顺德区人民法院
告知人:
年十一月十四日
解除授权委托通知书篇四
______________人民法院:
你院受理的由____________人民检察院提起公诉的(犯罪嫌疑人姓名)(涉嫌的罪名)一案,__________律师事务所受委托人(姓名及与犯罪嫌疑人的关系)之委托,指派________律师担任犯罪嫌疑人的辩护人。
律师在(犯罪嫌疑人姓名及涉嫌罪名)一案中,代理权限为: ______________。
委托人:__________
受委托人:________
律师事务所(章)__
律师 :___________
_____年____月___日
解除授权委托通知书篇五
委托他人代表自己行使自己的合法权益,委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。下面本站小编给大家带来解除授权委托通知书范文,供大家参考!
本所接受冷铁梅的委托,指派许景浩律师、杨涛实习律师作为冷铁梅与匠大师生活馆字号的个体工商户户主罗逸璇、林小兵买卖合同纠纷一案的一审诉讼代理人,现由于双方各自的多种原因,导致双方签订的委托代理协议已不能继续履行,经双方充分协商,一致同意自愿解除委托代理协议,特此告知贵院。
此致
广东省佛山市顺德区人民法院
告知人:
年十一月十四日
贵院受理的诉买卖合同纠纷一案,本公司已委托北京市xx律师事务所xx律师作为本公司的代理人参与诉讼活动。自即日起,解除在该案中本公司与xx律师的委托代理关系,撤销对xx律师的授权,其此后所签署的任何诉讼法律文书对于本公司不再具有法律约束效力。
此致
区人民法院
公司
年 月 日
致:北京市 人民法院
贵院受理 诉 纠纷一案,本案原\被告已委托北京市 律师事务所 律师作为原\被告的代理人参与诉讼活动。鉴于,本案原\被告已解除代理人的代理权限,特向贵院发出此通知函,原\被告撤回原授权委托,自本通知书向贵院递交后,委托代理人 律师不在作为本案的代理律师,其此后所签署的任何诉讼法律文书对于原\被告不再具有法律约束效力。
本案原\被告:
年 月 日