通过签订装修合同,可以明确双方的责任和义务。合同协议范文的比较和分析有助于我们找出优秀合同的共同特点和写作方法。
监理合同管理制度篇一
取得成就时坚持不懈,要比遭到失败时顽强不屈更重要。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了2017年监理工程师《合同管理》考点知识,希望对大家有所帮助。
无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的, 国家不承认其效力,不给予法律保护的合同。
无效合同从订立之时起就没有法律效力,不论合同履行到什么阶段,合同被确认无效后,这种无效的确认要溯及到合同订立时。
无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构,合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。
监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修合同,监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后,本合同即告终止。
当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42d前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21d内没收到答复,可在第一个通知发出后35d内发出终止监理合同的通知,合同即行终止。
监理人在应当获得监理酬金之口起30d内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14d内未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42d内仍未得到委托人答复,监理人可终止合同,也可自行暂停履行部分或全部监理业务。
合同协议的终止并不影响各方应有权利和应承担责任。
(1)依法成立。法人不能自然产生,它的`产生必须经过法定的程序。法人的设立目的和方式必须符合法律的规定,设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记。
(2)有必要的财产或者经费。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础,它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应,否则不能被批准设立或者核准登记。
(3)有自己的名称、组织机构和场所。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。法人的场所则是法人进行业务活动的所在地,也是确定法律管辖的依据。
(4)能够独立承担民事责任。法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务,在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。
监理合同管理制度篇二
在这个并非尽善尽美的世界上,勤奋会得到报偿,而游手好闲则要受到惩罚。下面应届毕业生考试网小编为大家整理2017年监理工程师《合同管理》考点知识,助各位考生备考。
(1)债权的转让在合同内有约定,但不改变当事人之间的权利义务关系。
(2)在合同履行期限内,第三人可以向债务人请求履行,债务人不得拒绝。
(3)对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用,否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿。
(4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定,应向合同当事人的债权人承担违约责任,即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任,第三人没有此项权利,他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。
法人之间、法人与个体工商户、专业户、承包经营户、农户之间依法签订的经济合同,均可向有管辖权的公证机关提出申请,当事人申请公证,应当由法定代表人或委派代表人到公证处。代表人应持有代表权的委托书。当事人申请公证时,必须提交经济合同一式3份,以及其他有关材料。
申请的形式可以采用口头和书面两种。口头申请时,公证机关应制作书面纪录;书面申请时,应按照一定格式填写申请表。
依法审查经济合同应包括以下主要内容:
1.当事人是否具有合法资格;当事人是法人的,要审查其是否具有法人资格;当事人是专业户、个体户时,要审查其是否在工商行政管理机关已进行注册登记,是否持有营业执照。
2.合同内容是否符合国家法律、法令、现行政策规定和国家计划的要求。
3.在签订合同时,是否贯彻了平等互利、协商一致,等价有偿的原则。
4.合同条款是否齐备,合同的主要条款应包括:标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式,违约责任等。
5.签订合同的手续是否完备。
通过公证人员的审查,认为当事人提供的证明材料不完备或者有疑义时,可以要求当事在接到公证处的通知后,作出必要的补充。公证人员也可以向有关单位、个人进行调查,索取有关证明和材料。如果公证人员认为经济合同不真实,不合法,公证处可予以拒绝办理公证。公证员应当用口头或书面形式向当事人说明拒绝公证的理由和申诉程序。当事人不服公证处的.拒绝或认为公证员处理不当,可以向公证处所在地的市、县司法行政机关申诉,由受理申诉的机关作出决定。如果公证人员认为应予公证时,应制作公证文书。
公证人员认为符合法定条件准予公证时,应该按照国家有关规定或批准的格式制作公证文书。公证文书的主要内容包括:申请事项、单位名称(全称)、公证书编号、办理公证时间、公证员签名和公证机关印章。经济合同公证,一般不写实体证词,只证明双方当事人在合同上签字、印章属实。
公证文书要制成正本两份,一份由公证处存档备案;另一份交给当事人。根据要求,还可以制成若干份副本。
当事人办理公证事务,应按照司法部规定的收费办法,交纳费用。
可变更或可撤销的合同,是指欠缺生效条件,但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不问于尤效合同,当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。
当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。
1.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
订立合同的人必须具备一定的独立表达自己的意思和理解自己的行为的性质和后果的能力,即合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
在建设工程合同中,合同当事人一般都应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的资质等级,否则,当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力,订立的建设工程合同无效。
2.意思表示真实
合同是当事人意思表示一致的结果,因此,当事人的意思表示必须真实。但是,意思表示真实是合同的生效条件而非合同的成立条件。意思表示不真实包括意思与表示不一致、不自由的意思表示两种。含有意思表示不真实的合同是不能取得法律效力的。如一方采用欺诈、胁迫的手段订立的合同,就是意思表示不真实的合同,这样的合同就欠缺生效的条件。
3.不违反法律或者社会公共利益
不违反法律或者社会公共利益,是合同有效的重要条件。
监理合同管理制度篇三
(一)合同形式的概念和分类:合同形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。
合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。口头形式是以口头语言形式表现合同内容的合同。其他形式则包括公证、审批、登记等形式。
根据合同形式的产生依据可划分为:法定形式和约定形式。建设工程合同属于法定形式。
例题:《合同法》规定,书面形式包括数据电文,而数据电文包括( )。
a.信件; b.电报; c.电传; d.传真; e.电话记录; 答案:b、c、d。
(二)合同形式的原则:《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则的。
《合同法》采用不要式原则的原因:1、合同本质对合同形式不作要求;2、市场经济要求不应对合同形式进行限制;3、国际公约要求不应对合同形式进行限制;4、电子技术对合同形式的影响。
(三)合同形式欠缺的法律后果:《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现还在于:即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,但一方已经履行了主要义务,对方接受的,该合同成立。采用合同书形式订立合同的,在签字盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
(四)合同的内容:《合同法》规定了合同一般应当包括的条款:(但具备这些条款不是合同成立的必要条件。)
1.当事人的名称或者姓名和住所
2.标的:标的是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。标的的表现形式为物、劳务、行为、智力成果、工程项目等。
3.数量:数量是衡量合同标的多少的尺度,以数字和计量单位表示。数量必须严格按照国家规定的法定计量单位填写,以免当事人产生不同的理解。施工合同中的数量主要体现的是工程量的大小。
4.质量:质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标。合同对质量标准的约定应当是准确而具体,对于技术上较为复杂的和容易引起歧义的词语、标准,应当加以说明和解释。对于强制性的标准.当事人必须执行,合同约定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准.国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准,如果有国家标准,则依国家标准执行;如果没有国家标准,则依行业标准执行;没有行业标准。则依地方标准执行;没有地方标准.则依企业标准执行。由于建设工程中的质量标准大多是强制性的质量标准,当事人的约定不能低于这些强制性的标准。
5.价款或者报酬:价款或者报酬是当事人一方向交付标的的另一方支付的货币。合同条款中应写明有关银行结算和支付方法的条款。
6.履行的期限、地点和方式:履行的期限是当事人各方依照合同规定全面完成各自义务的时间。履行的地点是指当事人交付标的和支付价款或酬金的地点。包括标的的'交付、提取地点;服务、劳务或工程项目建设的地点;价款或劳务的结算地点。施工合同的履行地点是工程所在地。履行的方式是指当事人完成合同规定义务的具体方法。包括标的的交付方式和价款或酬金的结算方式。履行的期限、地点和方式是确定合同当事人是否适当履行合同的依据。
7.违约责任:违约责任是任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任。当事人可以在合同中约定,一方当事人违反合同时,向另一方当事人支付一定数额的违约金;或者约定违约损害赔偿的计算方法。
(一)要约(在法律上承担责任)
1.要约的概念和条件:要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人,接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件:(1)内容具体确定;(2)表明经受要约人承诺。要约人即受该意思表示约束。具体地讲,要约必须是特定人的意思表示,必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺,虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外,要约必须具备合同的一般条款。
2.要约邀请:要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程,它是当事人订立合同的预备行为,在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立的主要内容.也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即是要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的视为要约。
例题:要约与要约邀请的主要区别在于( )。
e.是否须送达对方。 答案:b、c、d。
3.要约的撤回和撤销
要约撤回,是指要约在发生法律效力之前,欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
例题:要约人在要约发生法律效力之前.而取消要约的意思表示是( )。
a、新要约; b、撤销要约; c、撤回要约; d、承诺。 答案:c。
要约撤销,是要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的,要约不得撤销:1、要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;2、受要约人有理由认为要约是不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作。
2004年考题:《合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
a 要约到达对方之前;b.受要约人发出承诺之后;c.受要约人发出承诺之前;d.承诺到达对方之前。 答案:c。
(二)承诺
1承诺的概念和条件:承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。
承诺具有以下条件:(1)承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。(2)承诺只能向要约人作出。(3)承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时反对或者要约表明不得对要约内容作任何变更以外,该承诺有效,合同以承诺的内容为准。(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外.为新要约。
在建设工程合同订立过程中,招标人发出中标通知书的行为是承诺。
2.承诺的期限:承诺必须以明示的方式,在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的,视要约的方式而定。(1)要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外。(2)要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。
3、迟到的承诺:超过承诺期限到达要约人的承诺.按照迟到的原因不同,《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分。(1)受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。否则该超期的承诺视为新要约,对要约人不具备法律效力。(2)非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。
例题:若要约的相对人收到要约后,下列哪种行为不是合法承诺( )。
d.第三人超过规定期限作出的答复;e.要约相对人提出实质性的新条件。 答案:b、c、d、e。
4承诺的撤回:承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
(三)要约和承诺的生效:要约各承诺的生效在世界各国有三种规定,1、投邮主义2、到达主义。3、了解主义。到达主义是要求要约、承诺到达受要约人、要约人时生效。我国《合同法》规定.要约到达受要约人时生效。
采用数据电文形式订立合同.收件人指定特定系统接收数据电文的.该数据电文进入该特定系统的时间,视为到达时间;未指定特定系统的,该数据电文进人收件人任何系统的首次时间,视为到达时间。承诺应当以通知的方式作出,根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。
(四)合同的成立
1.不要式合同的成立:合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求,则承诺生效时合同成立。
2.要式合同的成立:当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是,合同书的表现形式是多样的.在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。
如果当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式,则必须在合同中约定仲裁条款.因为仲裁是以自愿为原则的。
监理合同管理制度篇四
1.下列文件中,不属于建设工程合同订立时已形成的文件是( )。
a.有关单位签署的工程质量保修书
b.施工合同协议书
c.工程量清单
d.工程预算书
2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
a.设计人
b.发包人
c.监理工程师
d.设备安装承包商
3.施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
a.协议书
b.专用条款
c.标准条款
d.质量保修书
4.以下文件均称为施工合同文件的组成部分,但从文件解释顺序来看,不正确的是( )。
a.合同协议书、中标通知书
b.施工合同通用条件、施工合同专用条件
c.标准及有关技术文件、图样
d.投标书、工程量清单
5.《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括( )。
a.增加合同中约定的工程量
b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
c.改变承包人原计划的工作顺序和时间
d.更改工程有关部分的标高
6.某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则( )。
a.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
b.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
c.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
d.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
7.施工中,工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享,由( )。
a.由发包人分担或分享
b.由承包人分担或分享
c.由发包人和承包人另行约定
d.由工程师确认
8.材料采购合同履行中,供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定,如果采购方同意利用,应当( )。
a.按原合同价支付
b.按质论价
c.按原合同价的一半支付
d.不支付供货方的运杂费
9.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,如果是( )。
a.承包人要求使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用
b.承包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用
c.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用
d.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用
1.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,承包人对( )的最低保修期限应为5年。
a.地基基础工程
b.屋面防水工程
c.设备安装工程
d.排水管道工程
11fidic《施工合同条件》中约定,因承包商的责任延误竣工时,损害赔偿金为每天1万元,该合同工程的总金额为300万元,而承包该竣工工程的合同价为15万元,延期竣工天数为30天,合同中还约定最高赔偿限额为20万元,则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。
a.0.5
b.1.5
c.15
d.20
担。
a.施工承包人
b.建设单位
c.供货方
d.采购方
13在材料采购合同中,由供货方代运的货物,在运输过程中发生的问题由( )负责。
a.供货方
b.运输部门
c.采购方
d.供货方和运输部门共同
14材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,( )。
a.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
b.采购方不能拒绝提货,多交货的.保管费用应由供货方承担
c.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
d.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担
15按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定,( )原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不予顺延。
a.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时
b.设计变更和工程量增加
c.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
d.不可抗力
16当施工的客观条件改变导致承包人增加开支,要求对超出( )的附加开支给予补偿,以挽回不应由承包人承担的经济损失。
a.实际成本
b.计划成本
c.合理成本
d.成本和利润
17fidic《施工合同条件》中,工程师接到承包商申请后的( )天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。
a.14
b.28
c.36
d.42
18fidic分包合同中,分包商没有按规定的程序及时提出索赔,导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时,( )。
a.承包商也应承担责任
b.承包商不承担责任
c.只可给予工期顺延
d.只给予费用补偿
19依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交( )。
a.现场同期记录
b.索赔意向通知
c.索赔报告
d.索赔证据
20将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照( )进行分类的。
a.合同的目的
b.索赔起因
c.索赔的合同依据
d.索赔事件的损失程度
监理合同管理制度篇五
1、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。
a.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
b.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
c.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
d.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
e.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
【正确答案】:cd
【答案解析】:本题考查的是解决合同争议的文件中,诉讼和仲裁具有法律强制力。
2、下列有关违约金的述中,错误的有( )。
a.合同中必须约定违约金
b.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
c.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行
d.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金
e.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务
【正确答案】:acd
3、依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
【正确答案】:abde
【答案解析】:c中一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内未履行。
4、依据《合同法》的规定,出现( )订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
a.对方以胁迫手段
b.损害国家利益
c.对方有过错
d.损害当事人利益
【正确答案】:a
【答案解析】:本题考查的是可变更或可撤销合同。
5、可撤销的合同只涉及当事人( )的问题,因此法律对撤销权的行使有一定的限制。
a.违反法律、法规
b.意思表示不真实
c.有重大误解
d.显失公平
【正确答案】:b
【答案解析】:本题考查的是可变更或可撤销合同。
6、缔约过失责任自( )开始产生。
a.发出要约
b.要约生效
c.承诺生效
d.发出承诺
【正确答案】:b
【答案解析】:本题考查的是缔约过失责任。
7、当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应承担( )责任。
a.风险损害赔偿
b.缔约过失
c.双倍返还定金
d.违约赔偿
【正确答案】:b 【答案解析】:本题考查的是缔约过失责任。当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的',应承担缔约过失责任。
8、在某单位签订的施工合同中,由于没有明确规定质量的控制原则,应该如何执行合同( )。
a.撤销合同
b.按照自己的意愿履行合同
c.不履行合同
d.按国家标准、行业标准履行
【正确答案】:d
【答案解析】:本题主要考查的知识点是合同的履行原则里的全面履行原则,对不能确定合同的处理方法。
9、下面是合同履行的原则的是( )。
a.全面履行的原则
b.公平履行的原则
c.委托履行的原则
d.公证履行的原则
【正确答案】:a
【答案解析】:本题主要考虑合同的两大履行原则:1.全面履行原则;2.诚实信用原则。
10、建设工程合同如果无效,一般应当采用( )的方法处理。
a.返还财产
b.支付违约金
c.作价补偿
d.赔偿损失
【正确答案】:c
【答案解析】:本题考查的是无效合同。建设工程合同如果无效,一般应当采用作价补偿的方法处理。
监理合同管理制度篇六
我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题,共20题。供各位考生分享。
第 1 题
某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,()应当由发包方承担。
a.承包方人员伤亡损失
b.发包方人员伤亡损失
c.承包方施工设备损坏的损失
d.运至施工场地待安装工程设备的损害
e.工程修复费用
正确答案:bde
第 2 题
(2008年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
a.施工投标保证
b.施工合同履约保证
c.施工合同支付保证
d.工程预付款保证
e.施工合同工程款垫支保证
正确答案:abd
第 3 题
下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。
a.招标文件
b.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答
c.技术文件中提供的地质资料
d.工程师发布的书面指令
e.检查和试验记录
正确答案:cde
第 4 题
索赔报告的内容应包括()。
a.双方的责任
b.索赔的依据
c.索赔要求补偿的款项
d.事件发生的原因
e.工期展延天数
正确答案:bcde
第 5 题
fidic《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
a.改变合同中任何工作的数量
b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
d.改变任何工作的质量
e.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案:acde
第 6 题
(2008年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应()。
a.及时通知委托人变动后果
b.延长完成监理任务的时间
c.终止监理合同中增加内容的执行
d.追索委托人的违约金
e.申请支付附加工作的报酬
正确答案:abe
第 7 题
下列有关格式条款的表述中,错误的有()。
a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
c.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
d.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释
e.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案:ad
第 8 题
在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标文件
d.评标价格
e.最后谈判达成的降价协议
正确答案:bc
第 9 题
依据《合同法》,法定解除合同的条件有()。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案:bde
第 10 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是()。
a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案:be
第 11 题
(2009年)依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。
a.无偿转让财产
b.怠于行使到期债权
c.放弃到期债权
d.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产
e.未按约定提供担保
正确答案:acd
第 12 题
在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
a.土地使用权
b.城市房地产
c.车辆
d.机器
e.土地所有权
正确答案:abc
第 13 题
承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。
a.实施工程的进度计划
b.每个指定分包商施工各阶段的安排
c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
正确答案:abcd
第 14 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标书
d.工程量清单
e.中标通知书
正确答案:cde
第 15 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.建设单位对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第 16 题
下列选项中,有关不可抗力发生后合同管理的表述,正确的是()。
a.不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
正确答案:acde
第 17 题
监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。
a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
c.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作
d.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作
e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
正确答案:cd
第 18 题
工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括()
a.施工现场记录
b.各类财务凭证
c.合同履行过程中往来信函
d.招标文件
e.汇率变化表
正确答案:abce
第 19 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
a.只减少1名招标人代表
b.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
c.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
d.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
e.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
正确答案:bde
第 20 题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。
a.衡量法
b.物理实验法
c.理论换算法
d.查点法
e.抽检实验法
正确答案:acd
监理合同管理制度篇七
1.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定,当发生(d)情况时,监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延,费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下,(d),此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中,以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计,再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定,因(c),属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因,使监理工程受到阻碍,而增加的工作内容
13.勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后,可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复,由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工
16.建设工程设计合同履行时,(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作,并承担检验费用
c.发包人负责检验工作,并承担检验费用
d.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
监理合同管理制度篇八
考友们都准备好监理工程师考试了吗?本文“2018年监理工程师《合同管理》知识点:合同法”,跟着来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!
2018年监理工程师《合同管理》知识点:合同法
一、合同法对合同的定义:
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
二、合同的订立
1、合同订立的形式:
1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式
法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)
2、合同订立的方式:
要约——承诺的方式
1)要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示
2)要约的特征:(以此判断是否构成为要约)
a)内容具体确定
b)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示的约束
3)要约的生效——要约到达受要约人时生效
4)要约撤回——要约生效前可以撤回
5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前
6)要约失效:
a)拒绝要约的通知到达要约人
b)要约人依法撤销要约
c)承诺期限届满,受要约人未作出承诺(为新要约)
d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)
7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示
合同法规定:寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请
8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)
9)承诺的特征:
a)承诺的内容应当与要约的内容一致
b)承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出
c)承诺应当在要约规定的期限内到达要约人
3、合同内容一般应包括的条款:(参见合同法第十二条)
4、合同成立的条件:(合同关系生效)
1)承诺生效时合同成立
2)当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当时人签字或者盖章时生效
3)采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。
4)采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
五、合同的效力
1、合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)
1)依法成立的合同,自成立时生效;
2)法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定;
3)附生效条件的合同,自条件成就时生效;
4)附生效期限的合同,自期限届至时生效。
2、有效合同——依法订立的合同,有效应具备的要件为:
1)主体合格
2)内容合法
3)代理有效
4)程序和形式合法
2017监理工程师《合同管理》知识点:合同法律关系
2017监理工程师合同管理考点:美国,aia合同文本
2018年监理工程师《合同管理》考题及答案第三套
2017年监理工程师合同管理考点:索赔程序
2018年监理工程师《合同管理》考题及答案第四套
监理合同管理制度篇九
学如逆水行舟,不进则退,不学则殆。接下来应届毕业生考试网小编为大家搜索整理了监理工程师《合同管理》考点:合同法律关系,希望对大家有所帮助。
(一)、合同法律关系的概念:合同法律关系是指由合同法律规范所调整的在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。
(二)、合同法律关系主体
1.自然人:是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。自然人包括:公民,外国人和无国籍人。
自然人要成为民事法律关系主体必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
2.法人:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人应当具备以下条件(记):(1)、依法成立;设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记。(2)、有必要的财产或者经费;这是法人进行民事活动的物质基础。(3)、有自己的名称、组织机构和场所;名称是法人之间相互区别的标志,场所是确定法律管辖的依据。(4)、独立承担民事责任。
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人,事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。企业法人分立、合并,它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。
3.其他组织:法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体,主要包括:法人的分支机构,不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。它是不具备法人资格的组织,与法人相比他的复杂性在于民事责任的承担较为复杂。
例题(单选):合同法律关系是由()三要素组成。
答案:a
a、主体、客体、内容;
b、当事人、经济行为、经济利益;
c、法人、经济合同、经济权利;
d、经济管理、经济协作、法律责任。
(三)合同法律关系的客体:合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
1.物:法律意义上的物是指可为人们控制、并且有经济价值的生产资料和消费资料。货币作为一般等价物也是法律意义上的物.可以作为合同法律关系的客体,如借款合同。
2、行为: 法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
3.智力成果:智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的`公知技术。如专利权、工程设计等。
2004年考题:某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是()。
a.物
b、行为
c、智力成果
d、活动
答案:c。
(四)合同法律关系的内容:是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。
合同法律关系的内容包括两个方面: 1.权利;2.义务。
例题(单选):构成合同法律关系的要素包括:()
a、主体
b、内容
c、法人
d、客体
e、权利和义务
答案:a、b、d。
(一)、法律事实的概念:能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括行为和事件。
(二)、行为:行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动,包括作为和不作为两种表现形式。
(三)、事件:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。事件分为自然事件和社会事件。
(一)、代理的概念和特征:代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理具有以下特征:1、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;2、代理人以被代理人的名义实施代理行为;3、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志;4、被代理人对代理行为承担民事责任。
例题(单选):在建设工程活动中,监理工程师是以()实施监理。
a、业主的名义
b、监理单位的名义
c、监理委托合同当事人的名义
d、政府工程质量监督部门的名义
答案:b。
(二)代理的种类:以代理权产生的依据不同.可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
1、委托代理:委托代理,是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
委托代理关系的产生,需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系,授予代理权的形式可以用书面形式.也可以是口头形式。
超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确.则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任.代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。
2.法定代理:法定代理是指根据法律的规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
3.指定代理:指定代理。是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。
(三)无权代理:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况:(1)没有代理权而为代理行为;(2)超越代理权限为代理行为;(3)代理权终止为代理行为。
对于无权代理行为,被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后.将无权代理行为转化为合法的代理行为。
2004年考题:下列关于代理的叙述,()是不正确的。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b、无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c、无权代理的法律后果由被代理人承担
d、代理人只能在代理权限内实施代理行为
答案:c。
监理合同管理制度篇十
1、建设工程合同的标的是( )。
a. 货币
b. 各类建筑产品
c. 服务
d. 工程项目
正确答案:b,
2、市场经济与计划经济的最主要区别在于:市场经济主要是依靠( )来规范当事人的交易行为。
a. 合同
b. 行政手段
c. 经济手段
d. 法律法规
正确答案:a,
3、法人成立进行注册登记时,应当以( )为住所。[2007年真题]
a. 主要办事机构所在地
b. 主要经营场所所在地
c. 主要合同履行地
d. 董事长的户口所在地
正确答案:a,
a. 施工合同的发包人
b. 施工合同的承包人
c. 施工合同发包人和承包人
d. 工程项目的代建方和施工合同的发包人
正确答案:a,
5、投标邀请书适用于进行( )的邀请招标。
a. 资格预审
b. 资格后审
c. 自行组织
d. 委托代理
正确答案:b,
6、评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中,总价金额和依据单价计算出的结果不一致,则( ).
a. 以总价金额为准修正单价
b. 以单价金额为准修正总价
c. 以任意金额作为报价皆可
d. 否决该投标人的投标
正确答案:b,
7、设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。[2007年真题]
a. 投标单位的企业规模大小
b. 投标方案的投入、产出比高低
c. 完成初步设计时间的早晚
d. 投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案:a,
8、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于( )。
a. 承揽合同
b. 买卖合同
c. 采购合同
d. 供应合同
正确答案:a,
9、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持( )的程序。
a. 先勘察,边设计、边施工
b. 先勘察,后设计、再施工
c. 边勘察、边设计、边施工
d. 先设计,后勘察、再施工
正确答案:b,
a. 负责青苗树木的损失赔偿
b. 拆除地上的障碍物
c. 提供勘査工作的劳动保护用品和装备
d. 提供水上勘察作业用船
正确答案:c,
11、施工合同工期在( )中明确。
a. 协议书
b. 专用条款
c. 通用条款
d. 附加条款
正确答案:a,
a. 承包人应获得工程顺延和费用补偿
b. 工期不予顺延,费用也不予补偿
c. 工期不予顺延,费用应适当补偿
d. 工期应予顺延,费用不予补偿
正确答案:b,
13、设计施工总承包合同履行过程中,改变联合体的组成和修改联合体协议须经( )同意。
a. 承包人
b. 发包人
c. 工程师
d. 监理人
正确答案:b,
14、承包人文件中最主要的是( )。
a. 手册
b. 设计文件
c. 模型
d. 计算书
正确答案:b,/
15、建设工程材料设备采购合同不属于( )。
a. 买卖合同
b. 从合同
c. 双务合同
d. 有偿合同
正确答案:b,
a. 10
b. 20
c. 30
d. 50
正确答案:b,
a. 全额扣留在业主方,颁发履行证书后在全部返还
b. 返还总额的40%
c. 返还总额的50%
d. 全部返还
正确答案:c,
18、工程施工合同文本的条款规定,施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与( )通过协商确定的二元管理模式。
a. 发包人
b. 承包人
c. 监理人
d. 工程师
正确答案:b,
/19、《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是( )。
a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的'比率
b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案:c
20、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为( )目。
a.要约生效
b.承诺生效
c.附生效条件的合同条件具备
d.附生效期限的合同期限届至
正确答案:b
21、根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。
a.罚金
b.利息
c.赔偿金
d.违约金
监理合同管理制度篇十一
监理工程师要求大学专科及以上学历,建筑、土木、工民建类相关专业,下面小编准备了关于监理工程师考试的知识点,提供给大家参考!
一)合同解除
(一)合同解除的概念
合同解除可分为约定解除和法定解除两类。
合同解除后,尚未履行的,终止履行。合同解除可以溯及既往的消灭基于合同的债权债 务关系,如果已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状、采取其他 补救措施,并有权要求赔偿损失。
(二)法定解除
法定解除是解除条件直接由法律规定的合同解除。 有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的的;
(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行;
(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为,致使不能实现合同目的的;
(三)合同解除的法律后果
当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方 时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的`效力。法律、行政 法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,则应当在办理完相应手续后解除。合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。
一) 合同终止情况
按照《合同法》的规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:
(1)债务已经按照
约定履行;
(2)合同解除;
(3)债务相互抵销;
(4)债务人依法将标的物提存;
(5)债权人免除 债务;
(6)债权债务同归于一人;
(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
二)债务相互抵销
债务抵销可以分为约定债务抵销和法定债务抵销两类。
(一)法定债务抵销
法定债务抵销是指当事人互负到期债务,该债务标的物的种类、品质相同的,任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销。法定债务抵销的条件是比较严格的,要求必须是互负 到期债务,且债务标的物的种类、品质相同。
(二)约定债务抵稍
约定债务抵销是指当事人经协商一致而发生的抵销。约定债务抵销的债务要求不高,标 的物的种类、品质可以不相同,但要求当事人必须协商一致。