当前位置:首页>工作报告>2023年工程延期的申请报告(模板13篇)

2023年工程延期的申请报告(模板13篇)

时间:2023-10-22 16:46:34 作者:字海2023年工程延期的申请报告(模板13篇)

问题总是存在的,整改报告可以帮助我们梳理问题、分析原因并制定解决方案。以下是一些成功案例中的整改报告,供大家参考借鉴。

工程延期申请报告

我公司投标的.苍南县矾山镇饮用水工程施工,20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。

延期主要原因:

1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。

2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。

3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。

4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。

6.由于施工组织欠缺造成停工61天。

鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!

特此报告。

工程延期申请报告申请报告【】

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期20**年4月5日,竣工日期20**年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20**年10月20日,望批准!

临汾市沈达园林绿化有限公司。

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。

20**年5月25日。

工程延期申请报告

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期201x年4月5日,竣工日期201x年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日,望批准!

临汾市沈达园林绿化有限公司。

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。

20xx年5月25日。

工程延期申请报告申请报告

我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工,20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。

1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。

2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。

3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。

4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。

6、由于施工组织欠缺造成停工61天。

鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!

特此报告。

温岭市金江水电工程有限公司。

二o**年十一月。

工程延期申请报告申请报告

根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位,尽职工作,并且工期延长带来的`经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人(甲方):

监理人(乙方):

工程名称:

工程投资:

一。乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。

二。本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。

三。本协议有效日期为:年月日至年月日,费用按****结算的方式。

四。监理费用:总费用人民币。按计算,包干价格为*****元人民币。最后一月尾款在交工10日内一次付清。

五。如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。

成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。

六。本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

委托人(甲方):。

法定代表人:。

监理人(乙方):法定代表人:年月日。

工程延期申请报告

我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的20xx年10月10日延期至20xx年5月25日,请予以核准为盼。

一.申请延期的理由。

1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。

4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。

5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。

二.延期后的研究工作-------------。

1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

三.延期后的工作目标。

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。

3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

------------------。

原申报20xx年预结题的课题主持人:。

请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。

因各种原因无法20xx年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。

在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。

填表说明:。

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。

2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。

您可能感兴趣的文章:

工程延期申请报告申请报告

xx有限公司:

xx年10月,我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同,实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务,应甲方要求,监理服务时间均考虑了施工合同工期。

慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月,现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月,且工程延期非监理人原因造成,工程进度严重滞后,具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限,尽管如此,我单位监理人员始终坚守岗位,尽职工作。但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大,此项目将面临亏损状态,请贵方对监理服务延期事宜予以确认,并进行相应监理费调整。

鉴于以上情况,在本着相互理解、尊重及共持共融的态度,我方请求贵方适当增加监理工作报酬,便于后续工作更好开展。望贵司批示为盼,谢谢!

xx询有限公司项目监理部(xx)。

20xx年5月5日。

监理工作联系单。

工程名称:编号:

工程延期申请报告

我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。

一.申请延期的理由。

1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。

4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。

5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。

二.延期后的研究工作-------------。

1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

三.延期后的工作目标。

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。

3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

------------------。

原申报20预结题的课题主持人:。

请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。

因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。

在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。

填表说明:。

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。

2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。

此致

敬礼!

申请人:

20**年**月**日。

项目延期申请报告

单位名称:

项目负责人:

计划完成日期:年

申请延长期限:20xx年x月x日

20xx年x月x日

致上级部门:

我单位于x年9月通过评审,成为首批**项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心,一手抓教学管理与课程改革,一手抓师资队伍建设”的基本思路,推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修,电工电子技术等多个骨干专业,在职教职员工300人,在校学生5000余人,办学规模和综合实力得到了提高。

学校目前拥有2个校区,占地面积,教学用房七八十年代的房屋,就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限,已不能满足学校的发展及办学规模的扩大,因此学校大力投入新校区的建设,是学校发展的.必然选择。经过多方努力,现学校新校区建设已动工开建,各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1,新校区建设计划及建设情况报告。

对照学校申报项目内容,在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面,由于现有场地条件限制,及新校区的投建,未照计划在原校区投入建设。

基于上述情况,特向上级部门申请延期验收我校**项目,根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。

20xx年x月x日

项目延期申请报告

xx市工商行政管理局:

我xx有限公司(注册号:xxxxxxx),由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途,导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期,故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继,且全体股东承担连带法律责任。望批准!同时感谢贵局多年来的支持关照。

此致

敬礼!

申请人:

20xx年x月x日。

申请延期整改报告

某某市仲裁处:

本人是你处第x号仲裁案当时人某某。原定在某月某日的开庭,现由于本人在外地出差,当日不能及时到庭,现特申请贵处能体谅不便,给予延迟开庭,望批准!

此致

为盼!

某年某月某日。

申请人:性别:出生日期:民族:住址:

请求事项:申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.

此致

某某人民法院。

申请人:。

-

申请人:xx,女,xx省xxx村人,电话:

请求事项。

延期审理(20xx年月日。

项目延期申请报告

研究院:

我单位承担的工作,根据原设计要求,应于x年9月底提交联测报告等资料,以下原因导致无法按时完成:

(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议,物探工作将于x年底提交资料。

(2)针对8月专家对本项目的检查情况,还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因,特申请提交报告的时间延期至x年12月底,望给予批准。

20xx年x月x日

工程延期申请书

致:xx县百公里xx生态城镇经济走廊xx段xx中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司xx监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里xx治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期20xx年4月5日,竣工日期20xx年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20xx年10月20日,望批准!

xx市沈达园林绿化有限公司。

xx县xx治理堤内绿化七标段项目部。

20xx年5月25日。

相关范文推荐
  • 10-22 专业欠款收到通知函(汇总17篇)
    征文是一种对文化传统和社会问题进行反思和探索的方式,有助于推动社会进步和文化发展。如何调整自己的语言风格和写作风格,使征文更符合主题和读者的阅读需求?以下是一些
  • 10-22 2023年官兵涉网问题心得体会(案例18篇)
    军训心得是军训过程中的思想感悟和经验总结,它可以帮助我们更好地提升自我价值和能力水平。下面是一些精选的学习心得分享,希望能够为大家的学习提供一些新的思路和方法。
  • 10-22 2023年班子成员一岗双责责任书(汇总17篇)
    竞聘是一个展现个人能力和实力的舞台,同时也是一次挑战和机遇。如何在竞聘中展示自己的创新能力和适应能力,是我们需要思考的问题。如何在竞聘中脱颖而出,一篇出色的竞聘
  • 10-22 最新创新意识与创新思维心得体会(模板17篇)
    教学反思可以促使教师反思自己的教学态度、师德修养以及教育理念。现在,请大家一起阅读以下的读书心得范文,与作者一同思考和感悟。近年来,环境保护和可持续发展的议题日
  • 10-22 热门吸烟的危害总结感悟(汇总18篇)
    学期总结是对学习方法和学习策略的总结,有助于培养良好的学习习惯。小编为大家准备了一些学期总结范文的精选,希望能够给大家在写作上提供一些参考和指导。今年的5月31
  • 10-22 最新钢板桩租赁合同(汇总14篇)
    竞业协议有助于防止员工离职后直接与公司竞争,保护公司的商业利益和市场份额。如果您不确定如何起草居间合同,以下范文可以帮助您了解合同的必备条款和格式。
  • 10-22 优秀教师教育强国心得体会(汇总16篇)
    学习心得可以帮助我们形成良好的学习习惯和方法,提高学习效率和质量。下面是一些写作精选,展示了不同人的培训心得和收获,相信对大家的写作有一定的启发。通过这段时间的
  • 10-22 最新法制大队工作汇报(案例17篇)
    不管别人怎么看你,只要你对自己有信心,就能突破自我,实现梦想。总结时要客观真实地对待自己的成绩和不足,不掩饰自己的失败,也不夸大自己的成功。以下是一些励志文章的
  • 10-22 2023年转让合同起诉状(模板15篇)
    居间合同是一种经济合同,常见于金融、房地产、劳务等领域,具有调节市场、降低交易成本等重要作用。以下是一些离婚协议模板,您可以根据自身情况进行灵活调整,制定符合自
  • 10-22 实用六一儿童节文艺汇演方案范文(16篇)
    活动策划是指在特定时间和场合下策划、组织和执行一系列活动的过程。以下是几篇优秀的游戏策划案例,希望能给你在游戏策划中提供一些思路和指导。为给我校儿童学子搭建一个

猜你喜欢