合作是人们在共同目标下相互合作、互相支持,共同努力的过程。以下是一些合作失败的原因和经验教训,供大家引以为戒。
合作伙伴廉洁协议书
甲方(发包单位):_____________________________。
乙方(承包单位):_____________________________。
为了规范建设市场,在工程建设中防止各种不正当行为的发生,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________________有关要求,并经甲乙双方同意,特订立如下协议:
一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。
二、甲方及其工作人员应做到。
(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。
(二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,出给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。
(三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
(五)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
(六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。
(九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员应当做到。
(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。
(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。
(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
(四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
四、奖惩。
(一)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
(二)甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
(三)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。
五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为,均适用本协议。
六、声明及保证。
(一)甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的.一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
七、保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
八、不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
九、通知。
(一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
(二)各方通讯地址如下:________________________________________________。
十、争议的处理。
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决。
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十一、解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
十二、补充与附件。
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
甲方(盖章):_______________。
乙方(盖章):________________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
地址:_______________________。
地址:_______________________。
电话:_______________________。
电话:_______________________。
_________年_______月_______日。
_________年_______月_______日。
签订地点:___________________。
签订地点:___________________。
廉洁合作协议书
甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关租赁合作事宜,成如下,双方共同遵守:
甲方向乙方租用(详见附件)以作甲方所属项目会务现场布置之用。
乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。
1、收费标准:以上物品租用连制作等工程服务内容费用总额为人民币________元。(开票加收___%)。
2、结算方式:甲方签订本合同当日以现金预付总价款的___%为定金,进场验收后付___%,余款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方。
(一)甲方的权利和义务。
1、负责提供活动场地,提供必要的活动协助。
2、双方签署合同之日起,甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。
3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全,财物保管。
4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用,愈期___天无故不支付,则按每天___%的标准向乙方支付滞纳金。
(二)乙方的权利和义务。
1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间,应遵守国家的法律法规,自觉遵守甲方的规章制度,配合甲方管理人员的安排。
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议,乙方需积极与甲方进行协商,并根据协商结果作相应调整。
5、本次活动基本设施的验收日期为_________年______月___日。
1、乙方未能按合同规定时间如期合同内容中的租用器材及相关作业,则均属违约,应给予甲方经济赔偿,赔偿金额按合同法有关规定执行。
2、若甲方未能够按期付款,则按合同法规定给乙方___%滞纳金。
3、本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约,违约方须赔偿对方。
1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。
2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方(盖章):_______________。
乙方(盖章):_______________。
法定代表人(签名):_______________。
法定代表人(签名):_______________。
或指定授权人:_______________。
或指定授权人:_______________。
帐户:_______________。
开户行:_______________。
帐号:_______________。
全称:_______________。
本合同于_________年______月___日签订。
廉洁合作协议
为规范甲乙双方在买卖合作过程中的廉洁行为,保证双方合作的公平、公正性,特订立本协议,供双方遵守执行。
一、甲乙双方的责任
(一)严格遵守国家有关法律、法规及相关政策;
(二)严格执行双方确定的合同、协议及承诺等,按合同办事;
(三)双方如发现任何一方在业务活动中有违规、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向相关部门举报。
二、双方责任
甲乙双方在买卖合作过程中任何一方不准向对方任何人员索要或接受回扣、礼金、物品和好处费、感谢费等。
三、违约责任
甲乙双方如有违反以上条款的,按照管理权限给予处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;甲乙双方如有任何一方给对方造成经济损失的,应予以赔偿;并且甲方作为买方有权保留对乙方结算和产品质量持怀疑态度的权利。
四、本责任书经双方签字盖章后立即生效,双方合作期间有效;双方合作期满,结清款项后失效。
五、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
签约代表(签字):_________签约代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人: 有限公司
承包人: 有限公司
为加强工程建设中的廉洁合作,确保项目高效优质按期竣工,防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为,保护发包人的合法权益,特订立本协议。
发承包双方的.责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、招投标、工程建设和市场活动中有关廉政建设的规定。
(二)业务活动必须坚持公平、公正、诚信的原则,不得为获取不正当的利益,损害发包人利益。
(三)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其对方公司予以检举。
发包人的责任
发包人所有雇员和从事该工程建设的人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行合同的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的施工等活动。
承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是相关强制性标准和规范,并遵守包括但不限于以下规定:
(一)不准以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准接收发包人辞、退职人员和跳槽人员。
(六)及时举报有违反规定的各种索贿和接受贿赂行为的发包人人员。
违约责任
一旦发生以上情况,发包人将单方面终止双方间的工程合同,冻结所有应付帐款,并要求承包人100倍赔偿发包人的经济损失,如情节严重或涉及刑事责任,发包人有权提交司-法-部门依法处理。
本协议作为 合同的附件,与该合同具有同等法律效力。
本协议一式肆份,由发承包双方各执贰份,经发承包双方签字盖章后生效。
发包人: 承包人:
法定代表人或(委托代理人): 法定代表人或(委托代理人):
廉洁合作协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,经双方同意在签订主合同的同时签订本廉政协议书。
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
2.甲方有责任对本单位合同履约管理人员进行廉洁合作教育。
3.甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,在合同签约及履约期间,不得从事任何有损履约的行为,不得私下接受乙方的宴请,不得私下接受任何形式的.实物、现金或礼券、购物卡等馈赠。
4.甲方人员如违反集团监察廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予责任人员行政及经济处罚,并通报相关单位。
5.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理,并进行处理通报。
6.如甲方人员违反本协议有关条款,甲方将依据公司制度予以违纪人员经济处罚和解除劳动合同(经济处罚标准为违纪金额的5倍)。情节严重,触犯法律的依法移交司法机关处理。
1.乙方应保证乙方有关人员知晓并充分了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。
2.乙方不得私下宴请甲方人员,不得私下以任何形式赠送实物、现金或礼券、购物卡等馈赠。
3.乙方单位在合同履约期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时将处理结果通报甲方单位领导。
4.乙方有责任接受甲方对乙方在合同履约期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报,如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,有权对乙方处以1-50万或者行贿金额5倍的处罚,涉及犯罪的依法追究其法律责任。
6.如因乙方单位及人员在合同履约期间贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止合同的履行。由此给甲方造成的损失均应由乙方负责赔偿,乙方对此充分了解且不持异议。
7.本协议的有效期,自双方签署之日起,至该合同履约完毕之日止。
8.协议法律效力:本协议书一式两份,双方各执一份,作为合同的附件,与主合同具有同等的法律效力。
甲方受理投诉举报单位为监察中心,联系方式如下:
投诉电话:
电子邮箱:
签约方:
甲方:
乙方:
(签章)。
(签章)。
经办人:
经办人:
订立时间:xx年xx月xx日。
廉洁合作协议书
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方就西气东输_____天然气管道安装工程(以下称“本工程”)施工事项经协商达成一致,订立本协议,以供双方共同遵守。
第一条:工程项目概况。
1.工程名称:西气东输____天然气管道安装工程。
2.工程地点:信阳市。
4.工程数量:24公里(以现场桩号起始点和终点为准)。
第二条:工程期限。
1.开工日期:20__年6月20日;
2.竣工日期:20__年11月20日;
3.总工期:5个月。
第三条:工程质量等级及评定依据。
工程质量等级按甲方与业主承包合同的规定执行,评定依据按甲方与业主承包合同的规定执行。
第四条:工程价款:每公里30万元(税后)。
第五条:合作方式:股份制式,甲乙双方按投资比例计算相应股份。
第六条:投资及收益分配方式:工程利润按持股比例分享。乙方需分期分部筹资300万元用于工程款,甲方在8月15前续筹资300万元用于工程款。工程款包含工人工资、租赁设备、汽柴油、电焊条等项开支。
第七条:甲方权利与义务:由甲方负责与业主签订工程承包合同,对工程全面负责。负责协调各方关系,负责竣工验收后按约定结算工程款,确保项目收益。
第八条:乙方权利与义务:乙方负责工程施工管理。负责管道及附属工程质量达标合格。乙方按约定对项目进行收益支配。
第九条:工程管理:双方虽有分工,但必须密切配合,共同商讨施工方案。以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇、施工班组单价都必须经双方共同商量,同意后确定执行。
商量同意。
第十一条:工程结算:整体完成承包标段的工程、试压、吹扫通球结束即向业主提交竣工报告、结算报告并移交竣工资料,甲方负责在提交报告30日内对乙方完成工程款结算。
第十二条:保密:双方不得将本协议的任何内容透露给第三方。违反此项约定而给对方造成经济、信誉损失,违约方须按工程总造价1%赔偿给守约方。
第十三条:双方争议的解决方式。
双方将本着友好协商的原则解决双方的争议,如果协商不成,提交信阳市市仲裁委员会,按照仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。
甲方:________乙方:________。
双方共管帐户:________。
________年________月________日。
廉洁合作协议书
乙方:________。
经甲乙双方友好协商,就中石油煤层气保德区块地面工程合作经营事宜,自愿达成如下协议,以资信守:
一、合伙宗旨:共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。
二、合作经营项目:______地面建设工程。
三、合作经营地点:__省__县。
四、出资金额方式:期限垫付。
1、甲方以现金方式出资___万元;乙方以现金方式出资___万元(主要用于补足前任合伙人撤资款项)。
2、合同签订之日乙方向甲方交付___万元投资款,剩余___万元乙方须在____年__月__日前全额到位。
3、________年3月31日前应付前任合伙人撤资的__万利息,双方各承担_万元。
4、乙方垫付____________年__________月开工前期全部费用。(回款前)。
六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产,不得随意请求分割。
七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤,任何一方在不给合作事务造成不利影响的前提下可以退出,但须经双方协商认可。
八、甲乙双方的分工、权力与义务:
1、甲方为合作项目的负责人,全面负责合作业务的日常经营与管理,重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总额的__%。
2、乙方负责合作项目的生产,施工、安全工作。
3、以甲方公司的名义,在__县与当地银行开设账户,双方各留印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的'财务工作,对于涉及财务、账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过元额度(元以下的应各自记账留存凭证定期对账),应许甲乙双方协商一致方可进行。同时,甲乙双方都有对财务账目的监督权利。
九、盈余分配与债务承担:
合作双方共同经营,共同合作、共担风险、共负盈亏。
十、合作任一方违反本协议导致合作损失的,应当对另一方承担。
本协议未尽事宜,双方协商解决。
本协议一式2份,甲乙方各执一份,经甲乙方签字画押后生效。
甲方:________乙方:________。
日期:________年________月________日
廉洁合作协议书
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。
二、合作期限。
双方的合作期为________年,从__________年_________月_______日到_______年________月________日。
三、本协议从签订之日起__________被任命为第一项目部的负责人,享受_________公司提供的服务,并拥有相应的权利和义务。所领导的_________________项目部在分公司内采取行政统一管理、财务独立核算的管理体系。
1、甲方应向乙方提供充足的办公资源(包括:办公室、办公桌椅、电脑设备_____台等),保证乙方工作的顺利开展,项目部其他的直接支出费用由乙方自理。
2、甲方享有对公司的全面管理权,可以要求乙方按照甲方公司的各项规章制度开展工作,乙方在公司管理方面应听从甲方安排。
3、乙方接单的所有业务按每单结算总价款的________%交付甲方,作为管理费用。
4、乙方应遵从下列管理原则。
(1)乙方在使用甲方公司名称和资质投标或接单工程业务时,根据甲乙双方共同协议,收取部分费用作为甲方的项目管理费(具体根据情况详议)。
(2)乙方在不使用甲方公司名称或资质时,甲方不收取项目管理费,但项目情况需向甲方通报备案。
(3)乙方承担本部门所施工工程的全部各项税金(营业税,所得税等)。
5、甲乙双方合作开展项目时,遵从“一事一议”的合作方式,由双方在合作前签订协议。
6、乙方在合作期间不得做出有损甲方企业名誉和利益的事情,如有发生,甲方视情况保留起诉和追讨的权利。
7、乙方所需员工由乙方自行招聘,所需费用由乙方自行承担。本部门所产生的直接费用由本部门自行承担。
五、本协议执行过程中如有异议,双方应友好协商,可于每年______月份修订一次;次年按新规定执行。
六、协议的解除与终止:经甲乙双方协商可以提前终止协议。
七、如甲乙双方出现纠纷,由双方协商解决,协商解决不成的可以由当地仲裁委员会进行仲裁,一裁终局。
八、本协议未尽事项,经双方协商一致签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本合同协议经签字盖章后生效。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
签约日期:________年_______月_______日
签约日期:________年_______月_______日
廉洁协议
发包单位(甲方):________。
承包单位(乙方):________。
承包单位所在地址:________。
为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据________有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。
1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。
2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。
3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。
4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交。
5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。
7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。
8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。
9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。
10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。
11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。
12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。
13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。
14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。
甲方(盖章):________。
法人代表(签字):________。
______年____月____日。
乙方(盖章):________。
法人代表(签字):________。
______年____月____日。
股东廉洁合作协议书
乙方:_________身份证号:_________。
丙方:_________身份证号:_________。
现有甲方经营的漳州新派玛雅婚纱摄影目前正处在发展时期,公司目前为了进一步开拓市场,真正做大做强。为此,经甲乙方的邀请,由乙丙方加入,全面实施三方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制婚纱摄影店。经三方平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、甲乙方承诺其拥有公司的全部股权并对公司全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,甲乙方承担以个人及家庭资产进行担保和填补的责任。
其中:
1、递延资产金额为:_________万元;。
2、配资债权金额为:_________万元;。
3、押金金额为:_________万元;。
4、固定资产金额为:_________万元;。
5、投资账户为:_________万元;。
6,无形资产为:_________万元。
以上债权、债务、资产明细附表作为本协议的附件,由三方共同签字确认,与本协议具有同等约束力。
三、在合作期内,三方的原始股本金不得作为其他用途,只能用在公司的经营和业务往来上。
四、清算结束后,对公司截止清算结束之日之前遗留下来的债务或应当承担的各种支出费用,丙方不予认可,由甲乙方自行承担。
五、甲乙方以清算后确认其在公司享有的全部股权和资产(作价计人民币20万元)其中17万元作为出资,占公司85%股份,其中甲方占47%股份,乙方占38%股份。丙方方现共投入资金3万元从甲乙方购买股份,占公司股份15%。
六、股权份额及股利分配:三方约定甲方占有股份公司47%的股权;乙方占有股份公司38%的股权;丙方占有股份公司15%的股权;三方按以上占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,三方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,经股东会研究可以将利润投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额。
七、公司成立后,全权委托苏木作为公司经营运作的总负责人,全权处理公司的所有事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由三股东研究同意后方可执行:
1、单项费用支付超过_________元;。
2、新产品的引进;。
3、重大的促销活动;。
4、公司章程约定的其他重大事项。
八、股份合作公司成立后,每月召开一次股东会议,审核公司的的每月财务报表,评议公司的运作状况。公司所有的一切经销的产品的代理权为三股东共同享有,公司所有的返利扣率和奖金、奖品或者其他方面的.优惠和待遇,归各股东共同享有。
九、公司今后如需增资,则乙方、丙方享有优先的权利。
十、公司合股后,公司作为淮安地区代理商,应当获取有关平台的书面认可并由所代理平台为新公司和股东出具相关证明、印章或签字。
十一、作为公司股东,同时作为经营运作人,作为公司的返聘人员,公司在产生利润以后每月应付工资,并享受聘用合同约定的其他权利。为了更好的进行资金调控运作,灵活使用,成立后的股份公司的所有现金和其他资产以及财会资料都由乙方、丙方保管和支配使用。
十二、股份合作公司成立后,为了更好的进行分配管理、市场运作,内部协调等,公司章程应及时变更并报工商备案。
十三、本协议未尽事宜由三方共同协商,本协议一式三份,三方各执一份,见证方签字,自三方签字并经公司盖章确认后生效。
甲方:(签名)_________。
乙方:(签名)_________。
丙方:(签名)_________。
见证方:(签名和盖章):_________。
公司盖章确认:_________。
_________年_________月_________日。
廉洁协议
鉴于乙方在甲方担任 职务,乙方已知悉甲方商业秘密、管理制度及其它信息,为了保护双方合法权益,提升乙方廉洁自律的道德素质。以下要求事项经协商一致,共同订立本协议,双方自愿签订本协议:
1.乙方廉洁自律遵守以下要求:
1.1禁止向甲方进行虚假报销。
1.2.禁止采购物品时收取供应商回扣。
1.3.禁止挪用甲方财物。
1.4.禁止私自拿取公司物品。
1.5.禁止泄露公司商业机密,包含资源、运行模式等。
1.6.禁止在进行公司交易时私自联系中介服务,必须报备。
1.7.禁止向公司套取、虚报中介费。
1.8.禁止压低公司产品售卖,伙同买方谋取利益。
1.9.禁止收买产品时伙同卖方抬高产品价格,谋取利益。
1.10.禁止故意避开公司收款平台私自向客户收款。
1.11.禁止私自开公司车辆外出。
1.12.禁止避开公司进行车辆收买和收卖业务。
1.13.禁止将公司客户资源向同行介绍,谋取利益。
2、乙方禁业要求:
2.1.离职后禁止以公司资源谋求利益和工作岗位。
2.2.禁止在职期间兼职其它工作。
2.3.不论在职或离职后不得做出影响公司声誉的事情。
2.4.离职后未同甲方协商,未得到甲方同意,6个月内不得从事同行业。
3、争议处理:甲乙双方协商处理,若无法协商,在甲方所在地有管辖权人民法院起诉。
廉洁协议
乙方:_________。
为规范甲乙双方在买卖合作过程中的廉洁行为,保证双方合作的公平、公正性,特订立本协议,供双方遵守执行。
一、甲乙双方的责任。
(一)严格遵守国家有关法律、法规及相关政策;
(二)严格执行双方确定的合同、协议及承诺等,按合同办事;
(三)双方如发现任何一方在业务活动中有违规、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向相关部门举报。
二、双方责任。
甲乙双方在买卖合作过程中任何一方不准向对方任何人员索要或接受回扣、礼金、物品和好处费、感谢费等。
三、违约责任。
甲乙双方如有违反以上条款的,按照管理权限给予处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;甲乙双方如有任何一方给对方造成经济损失的,应予以赔偿;并且甲方作为买方有权保留对乙方结算和产品质量持怀疑态度的权利。
四、本责任书经双方签字盖章后立即生效,双方合作期间有效;双方合作期满,结清款项后失效。
五、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
签约代表(签字):_________签约代表(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
买卖合作廉洁协议书
乙方(供方):__________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,为明确甲乙双方在合同期内的权利和义务,经双方友好协商,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条质量要求:符合国家标准。
第三条计算方法:线材过磅,螺纹过磅,型材过磅。
第四条运输方式及费用承担:由供方负担,由供方送到需方指定地点。
第五条乙方(供方)对钢材的质量负责条件及期限:货到现场,供方为需方提供相对应的材质单及相关资料。三日内如出现质量问题,请以书面形式通知供方,供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前,甲方不得动用钢材,否则甲方将承担一切责任。
第六条结算方式、时间:货到现场,验收合格后_____日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。
第七条甲方(需方)违约责任:甲方如不按合同付款,供方有权到需方工地拉回同等价值的`货物,甲方承担一切费用。
乙方(供方)违约责任:如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围,造成甲方工程质量问题,甲方没收乙方全部货款,并处以货款5倍罚款,并承担甲方所造成的一切损失。
第八条合同争议的解决方式:如发生争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地工商行政部门调解,协商或调解不成的,提交当地劳动仲裁委员会仲裁。
第九条本合同一式两份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(需方):__________乙方(供方):__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
或委托代理人:__________或委托代理人:__________
电话:__________电话:__________
帐号:__________帐号:__________
廉洁合作协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,经双方同意在签订主合同的同时签订本廉政协议书。
1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
2. 甲方有责任对本单位合同履约管理人员进行廉洁合作教育。
3. 甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,在合同签约及履约期间,不得从事任何有损履约的行为,不得私下接受乙方的宴请,不得私下接受任何形式的实物、现金或礼券、购物卡等馈赠。
4. 甲方人员如违反集团监察廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予责任人员行政及经济处罚,并通报相关单位。
5. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理,并进行处理通报。
6. 如甲方人员违反本协议有关条款,甲方将依据公司制度予以违纪人员经济处罚和解除劳动合同(经济处罚标准为违纪金额的5倍)。情节严重,触犯法律的依法移交司法机关处理。
1. 乙方应保证乙方有关人员知晓并充分了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。
2. 乙方不得私下宴请甲方人员,不得私下以任何形式赠送实物、现金或礼券、购物卡等馈赠。
3. 乙方单位在合同履约期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时将处理结果通报甲方单位领导。
4. 乙方有责任接受甲方对乙方在合同履约期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报,如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,有权对乙方处以1-50万或者行贿金额5倍的处罚,涉及犯罪的依法追究其法律责任。
6. 如因乙方单位及人员在合同履约期间贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止合同的履行。由此给甲方造成的损失均应由乙方负责赔偿,乙方对此充分了解且不持异议。
7. 本协议的有效期,自双方签署之日起,至该合同履约完毕之日止。
8. 协议法律效力:本协议书一式两份,双方各执一份,作为合同的附件,与主合同具有同等的法律效力。
甲方受理投诉举报单位为监察中心,联系方式如下:
投诉电话:
电子邮箱:
签约方:
甲方:
乙方:
(签章)
(签章)
经 办 人:
经 办 人:
订立时间: 年 月 日