合同协议是在法律框架下，双方达成一致并约定权利义务的书面文件。请您在参考以下合同协议的基础上，根据实际情况进行修改和定制化。
变更广告位租赁合同条款
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方就广告位租赁事宜，经协商自愿签订如下协议：
一、甲方租赁给乙方的广告位的位置：。
二、租赁期限：20xx年5月1日起至20xx年4月30日止。合同满期后，若甲方继续对外租赁，乙方在同等条件下享有优先租赁权。
三、租金数额及缴纳方式：租金按年计算，每年租金为10000元。合同签订时交清当年租金，以后乙方须在每年的3月31日前缴清下一年度的租金。乙方若逾期不交，每日加收月租金的20%违约金;逾期超过一个月，甲方有权终止本合同。
四、乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告位施工建设、广告发布等全部相关审批、备案等手续，并承担因此发生的一切费用。
五、广告位的设计、制作、安装等均由乙方负责，乙方并承担一切施工和安装费用。乙方设计制作的广告牌应符合市政管理等部门的要求，与市容市貌相协调，否则，由乙方负责改造，费用由乙方承担。乙方必须按照抗风抗震等标准设计、制作广告牌，确保广告牌的质量与使用安全，乙方的广告牌设计、制作方案应经甲方审查同意后方可施工。乙方应选择具有资质的设计、施工等单位进行广告牌的设计与施工安装，施工期间发生一切安全事故责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
六、乙方在安装广告宣传牌的过程中，不得破坏甲方楼房的主体及结构。乙方负责合同期内广告牌的日常维护管理，确保牢固安全，若因广告位的设施等造成甲方或其他任何第三人的人身或财产损失，均由乙方承担全部责任。如有损坏和安全隐患的地方，由乙方及时负责修复，费用由乙方承担。乙方负责合同期内因安装广告牌造成的甲方楼体顶层的房屋渗漏维修，因广告牌引发的一切责任和经济损失均由乙方自行负责。
七、广告内容，由乙方负责审查、制作、安装、发布，但在发布前应甲方审查同意，广告内容须符合国家法律规定。因广告经营造成工商、税务、卫生、城建等部门的处罚，均有乙方自负。甲方及甲方的关联单位若需发布广告，在同等条件下乙方应给予甲方优先权。
八、乙方所需电源由甲方提供，按甲方规定缴纳电费，逾期不交，甲方有权停止供电，但不承担违约责任。广告牌安装施工过程中的用电由甲方负责提供，甲方并应为乙方提供施工方便。
九、如遇甲方改建、扩建或政府规划，甲方有权解除本合同，乙方应自行拆除广告牌，甲方不承担乙方的任何经济损失。预交的租赁费，甲方按剩余的天数退还乙方。双方约定的合同条款，双方应共同遵守，任何一方出现违约，按年租赁金总额的5%赔偿违约金。
十、本合同期满或依法解除后，乙方应在三日内自行拆除全部广告牌及设施，恢复原状。乙方若不愿拆除，亦可按双方协商认可的合同终止时实际使用价值(可委托有资质的评估单位评估价值)折价转让给甲方。本合同履行过程中，如发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，可通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
十二、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式三份，甲方持二份、乙方持一份，具同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
变更广告位租赁合同条款
乙方：________________身份证号：________________。
根据《物业法》、《民法典》及国家有关法律法规，经双方友好协商，就甲方拥有本协议项下房屋的管理权、经营权或处置转租权的房屋租赁事宜，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本协议，共同遵守。
一、合作事项;。
甲方租用乙方楼面广告牌，用于广告经营。
1.租赁地点：__________。
2.广告规格：每块为__________米。
3.租赁时间：__________________年。
4.租赁费用及说明：广告牌为甲方全额投资，所有权归甲方所有。广告位建成后第一年给乙方使用，第二年为甲方使用。第三年开始每年付给乙方___________元租赁费用。以后每二年在原有基础上递增_______%租赁费用。
二、付款方式：
从第______年开始每年甲方向乙方一次性付清当年租赁费用。
三、乙方权利和义务;。
1、乙方保证依法享有上述楼房墙面广告位的租赁权，并按约租赁承包。
2、乙方提供电源为广告牌夜间照明，所产生的电费单独计算，另行向甲方收取(执行供电局标准)。
四、甲方的权利和义务。
1、依法享有广告牌在合同期内的经营收益和产权;。
2、按时支付租赁费用;如因广告位掉落等原因造成的安全事故引起的责任由甲方承担。
3、甲方须保证广告发布内容符合《广告法》的要求，若因广告内容引起的法律纠纷，由甲方承担与乙方无关。
五、本合同为期限为______年，如因不可抗力致广告牌无法发布广告使用，或因道路规划、政府部门管理需要拆迁楼房或广告牌时，双方应服从大局，不视为一方违约。所产生的租金按实际使用天数平均计算，多退少补，于一周内清算完毕，本合同自动终止。
六、本合同签订后，双方应共同遵守，如有违约，违约方需向对方赔付全部损失。
七、合同签订后，任何一方未经对方同意，均不能行使单方面的解除合同的权力。
八、本合同一式两份，双方各执一份，均有同等法律效力，未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成的由当地的仲裁委员会或法院裁决。
______年______月______日。
变更广告位租赁合同条款
出租方(以下简称甲方)。
承租方(以下简称乙方)。
甲乙双方本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国广告法》及有关规定,经友好协商就乙方租用甲方用以宣传推广事宜，达成如下一致意见并共同遵守：
一、广告的名称、位置和形式：
1.商户名称：;。
2.广告位置描述：;见附图。
3.广告规格：;。
4.广告形式：;。
二、广告样稿审核及安装。
1.商场市场部负责设计广告样稿，并保证画面内容符合《中华人民共和国广告法》的有关规定，经甲方最终审核确认后方可发布。(经甲方审核的样稿作为本合同附件二)。
2.商场市场部保证安装的广告画面平整、无破损;画面的展示效果须与甲乙双方共同确认的样稿效果一致。
3.如商户自行制作广告画面，须市场部审批通过方可安装，商户不得擅自安装，否则商场市场部有权拆除商户广告。
三、广告发布时间及续约：
2.合同期满前，若乙方有在上述广告位继续发布广告的意向，应在合同期限届满前30天向甲方提交书面续约申请，经甲方书面同意，双方就合作具体事宜进行重新协商，并签订相应的合同。
1.广告位租金一次性支付，上述媒体资源租赁总价格为人民币零元(0元整);。
2.租金采用一次性支付方式，乙方在本月日前支付本合同的广告位租金，总金额为人民币零元(0元整)。乙方须到甲方指定地点以现金缴纳或以银行转账的方式缴交租金给甲方。
3.租赁期内乙方按照实际使用的电量，以目前商业用电的收费标准向甲方交纳电费，每块广告位电费为人民币元/块(整)，乙方需交纳电费人民币元(整)，支付方式：纳入固定租户每月租金，每月10日与租金一起收取。画面安装费60元(陆拾元整)、每次更换画面单独收取。
4.甲方帐户名开户行帐号。
五、甲乙双方的权利与义务：
1.甲方须于年月日或之前向乙方发出该灯箱/广告位的交付使用通知(书面或口头)，如甲方遇下列特殊原因，可延期交付该物业/场地，而不用承担任何违约责任;由不可抗力因素如：地震、山崩、潮汛、海啸、台风等造成的损失，甲方概不负责;但甲方应将延期原因通知乙方：
a)人力不可抗拒的自然灾害或其他事故;。
b)其他非甲方所能控制的因素;?
c)政府部门延迟批准有关文件及其他政府行为;。
d)无法预见的意外事件;。
e)为执行当地政府的法规而致的延误、停止;?
f)因供电主管部门造成的不能供电。
2、乙方的权利义务：
(1)乙方须保证所提供广告发布内容的合法性及在甲方上述广告位上的一切宣传推广须遵守国家有关法律法规的规定。如乙方的广告发布内容有损甲方形象或商誉，甲方有权单方面解除本合同并要求乙方赔偿相应损失及承担相关法律责任。乙方应按甲方的要求使用广告位，未经甲方同意不得对广告位进行整改或增设他物，否则甲方可以要求乙方恢复原状并赔偿损失。未经甲方同意，乙方不得随意更改该位置的广告发布内容或增加广告发布内容，更不得以任何形式转让或出租广告位，否则甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。
(4)乙方保证在活动期间，遵守甲方的有关管理规定，并积极配合。
六、违约责任：如双方任一方违约导致合同解除的，须向对方支付本合同金额的30%作为违约赔偿金。
如乙方未能按时缴纳租金的，每逾期一天，应向甲方交付该月合同金额的0.2%作为迟延履行金，逾期天的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿违约金。
七、不可抗力条款：
1.如因特殊或不可抗力等因素造成该广告位被损毁及不能使用时，甲乙双方应友好协商解决，乙方有权向甲方提出适当的调整。
2.在租赁期内，如遇政府行为要求撤消广告画面而终止履行协议的(包括政府口头通知)，则按广告实际发布天数计算租金，多收取的租赁费在解除协议后15个工作日内无息退还乙方。
八、保密条款：
本报价为甲方针对乙方的优惠报价，双方都有保密义务，如单方面违反，违约方应对其违约行为给对方造成的损失承担相应的赔偿责任。
九、以下情况视为本协议的终止、解除。
1、协议到期。
2、经过甲乙双方协商同意解除本协议。
3、租赁期内，因乙方在本协议约定的租赁物业、场地内从事违法犯罪或与本协议约定以外的活动，甲方有权解除本协议，甲方无须退还乙方已交付的租金和保证金。
4、租赁期内，如乙方未征得甲方同意而单方面解除本合同，乙方除赔偿甲方的损失外，无权要求返还已交付的租金和保证金。
十、争议解决方式：
本合同未尽事宜可协商补充;合同纠纷解决方式:甲方所在地法院起诉。
第十一条其他?
1、本协议于双方签字并盖章之日起生效。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
3、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并另行签订补充协议，有关补充协议与本合同不可分割，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
变更申请书合同
申请人：程宝海（系死者程家坤之父），生于1970年2月8日，汉族，住济南市历城区华山镇程家庄36号。
申请人：赵茂花（系死者程家坤之母），生于1971年3月27日，汉族，住济南市历城区华山镇程家庄36号。
申请事项：请求贵所准许将申请人代表程家坤与贵所签订的委托代理合同的甲方变更为申请人。
事实与理由：为申请人之子程家坤与山东大学第二医院医疗人身损害赔偿纠纷，申请人已于日前与贵所签订委托代理合同，贵所也已指派杨大刚律师作为程家坤的代理律师将山大二院诉至济南市天桥区人民法院。但在诉讼过程中开庭前，程家坤不幸于2015年10月10日死亡。申请人为此将依法作为本案原告参加诉讼。现在，申请人请求贵所准许，将原委托代理合同中的甲方变更为申请人，其他条款均不变，申请人保证将严格履行合同约定的全部义务。如贵所同意，请求贵所准许杨大刚律师作为申请人的代理律师继续按合同约定通过诉讼等合法途径维护申请人的`合法权益。
此致
山东舜易律师事务所
申请人：
2015年10月21日
xxxx有限公司：
xxx科技发展有限公司原位于珠海市香洲区，由于经营需要，现搬迁至1楼106，现需申请将租赁合同经营地址进行相应变更，原与贵物业所签租赁102、103作为xx有限公司经营地址，106室变更xx科技发展有限公司。 请给予办理。
xxx有限公司
2015年5月27日
招商采购总部：
感谢长期以来对**品牌的支持。为适应市场和公司未来战略发展需要，……。恳请贵司将原属**公司“**”品牌在贵司旗下**门店的合同主体变更为**公司。此合同项下的债权和债务、权利和义务，自合同变更之日起由**公司承担。对由此给贵司带来的不便，深致歉意。 顺祝商祺！
注：需加盖2家公司的公章、财务章、法人章
公章： 公章：
财务章： 财务章：
法人章： 法人章：
合同变更申请书
联系电话：
请求将本案诉讼请求变更为：
2、请求法院依法判决第三人在交强险责任限额范围内直接将以上费用赔偿给原告;。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实及理由：
申请人诉张xx、蔡xx和第三人安邦财产保险股份有限公司贵州分公司道路交通事故人身损害赔偿一案，xx市中级人民法院裁定将案件发回贵院重审。现申请人特根据法律的相关规定向贵院提出如上变更诉讼请求的申请，恳请贵院批准!
此致
xx市xx区人民法院。
申请人：叶xx。
申请时间：xx。
广告位租赁合同变更条款
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于年____月____日特订立以下补充协议。
一、协议内容：
1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。
2、乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________乙方：____________。
(公章)(公章)。
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人。
签字：_______________签字：_________________。
____年____月____日。
申请土地出让合同变更
北京市国土资源局××分局：
我公司开发建设的×××项目，于×年×月×日与贵局签订了位于××××××地块的国有土地使用权出让合同（合同号××××）。该项目宗地出让面积××××平方米，总建筑面积××××平方米，其中地上建筑面积××××平方米，地下建筑面积××××平方米，合同地价款××××万元人民币，受让方已交纳地价款××××万元人民币。
该项目共×栋建筑物，用途分别为××，已建设到××程度。我公司于×年×月×日取得×××核发的×××（规划文件名称及编号），对原设计方案进行了调整：
一、变更前内容：
2土地规划用途：住宅、配套
3土地出让年限：住宅××年、配套××年
4地价水平：住宅××元/平方米，配套××元/平方米
5合同地价款×××万元人民币
二、变更后内容：
2土地规划用途：住宅、配套、地下车库
3土地出让年限：住宅××年、配套××年、地下车库××年
（如需按暂定价格签订补充协议，需在此申请中添加以下内容：现该项目地价水平已报市地价评审办公室审核。因我单位急于办理该项目的其他相关手续，特申请先行核发《地价水平告知单》，按暂定价格先行拟定土地出让合同变更补充协议）
现我公司申请按新审定的规划文件调整出让合同。
×××公司（用地单位）（盖章）
×年×月×日
北京市国土资源局：
我公司开发建设的_________项目，于___年___月___日与贵局签订了位于__________________地块的国有土地使用权出让合同（合同号____________）。该项目宗地出让面积____________平方米，总建筑面积____________平方米，其中地上建筑面积____________平方米，地下建筑面积____________平方米，合同地价款____________万元人民币，受让方已交纳地价款____________万元人民币。
该项目共___栋建筑物，用途分别为______，已建设到______程度。我公司于___年___月___日取得_________核发的_________（规划文件名称及编号），对原设计方案进行了调整：
一、变更前内容：
2、土地规划用途：住宅、配套
3、土地出让年限：住宅______年、配套______年
4、地价水平：住宅______元/平方米，配套______元/平方米
5、合同地价款_________万元人民币
二、变更后内容：
2、土地规划用途：住宅、配套、地下车库
3、土地出让年限：住宅______年、配套______年、地下车库______年
5、合同地价款_________万元人民币
6、规划占地面积_________平方米，建设用地面积_________平方米，规划总建筑面积_________平方米，地上建筑面积_________平方米，地下建筑面积_________平方米 （如需按暂定价格签订补充协议，需在此申请中添加以下内容：现该项目地价水平已报市地价评审办公室审核。因我单位急于办理该项目的其他相关手续，特申请先行核发《地价水平告知单》，按暂定价格先行拟定土地出让合同变更补充协议）
现我公司申请按新审定的规划文件调整出让合同。
_________公司（用地单位）（盖章）
___年___月___日
一、办件依据
《中华人民共和国土地管理法》
《中华人民共和国城市房地产管理法》
《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》
原《土地出让合同》
其他有关法律法规、规定或约定
二、办件程序
1、申请人持《出让合同条款变更申请表》等文件向土地交易中心窗口进件；
2、土地交易中心审核进件材料，验土地、房屋权属证书原件，收复印件；
5、变更合同建议和补充合同上报市国土资源和房屋管理局审批；
6、市国土资源和房屋管理局批准补充合同后，土地交易中心通知申请人签订《国有土地使用权补充合同》。
三、提供要件
1、申请人填写申请表；
2、申请人申请文件一份；
3、涉及用地条件调整的，提供规划部门批准文件复印件一份；
4、土地、房屋权属证明文件及两份复印件；
5、土地出让合同、补充合同复印件一份；
6、未办理房地产权证的需提供土地出让金等款齐证明复印件一份；
7、涉及土地面积及用地范围调整的，需提供土地勘测定界成果；
8、涉及评估的，需提供经市国土资源和房屋管理局地价确认会确认的土地评估报告；
10、委托他人办理的，需授权委托书及被委托人有效的身份证明复印件一份；
11、房地产权利人名称变更的，需有效的批准文件复印件一份；
12、房地产设定他项权利的，需相关权利人的书面意见一份；
13、有关法律法规、规定或约定需提供的其它文件。
注：所提供复印件均需加盖公章并查验原件。
合同变更申请书
备注：买方姓名、物业地址、成交价格变更除提交此文本外，买卖双方须重新签署居间服务合同（或中保过户合同）及买卖合同，所有合同须提交交易中心存档。
卖方（签字）：______
买方（签字）：______
日期：______
合同变更申请书
申请人：秦某，男，1975年出生，汉族，住山东省。
被申请人：王某某，男，1961年出生，汉族，住济南。
被申请人：xxx有限公司。
住所：济阳县镇。
法定代表人：王某某。
申请人诉被申请人技术转让及销售合同纠纷一案，贵院已经受理，现变更诉讼请求如下：
二、判令两被申请人共同返还货款人民币45000元并赔偿相应损失。
20xx年12月11日申请人与济南恒隆新能源有限公司签订《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》。签订合同当日，申请人依约给付被申请人王某某定金20万元。20xx年2月27日申请人给付被申请人王某某合同款125万元。在履行合同过程中，申请人发现，被申请人要提供给申请人的设备达不到国家规定的生产燃料油的标准，根本实现不了合同的'目的。特此申请！
此致
济南市天桥区人民法院。
20xx年xx月xx日。
合同变更申请书
因 特申请将合同编号为 的 物业（物业地址及编号）变更合同主体，将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的（注：仅限直系亲属、公司股东、法定代表人或授权代理人）。 本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。
本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金 元转为新签约人 的名下，如有任何法律后果由本人承担。
本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。
原签约人签章：
年 月 日
本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同，不会改变商铺的经营业态和商号。
本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。
新签约人签章:
年 月 日
合同变更申请书
申请人：秦x，男，1975年出生，汉族，住山东省。
被申请人：王xx，男，1961年出生，汉族，住济南。
被申请人:有限公司住所:济阳县镇。
法定代表人：王xx。
申请人诉被申请人技术转让及销售合同纠纷一案，贵院已经受理，现变更诉讼请求如下：
二、判令两被申请人共同返还货款人民币45000元并赔偿相应损失。
年12月11日申请人与济南恒隆新能源有限公司签订《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》。签订合同当日，申请人依约给付被申请人王xx定金20万元。年2月27日申请人给付被申请人王xx合同款125万元。在履行合同过程中，申请人发现，被申请人要提供给申请人的设备达不到国家规定的生产燃料油的'标准，根本实现不了合同的目的。特此申请!
此致
济南市天桥区人民法院。
申请人：xx。
房屋租赁合同变更部分条款
委托人：(甲方)。
以下简称。
行纪人：镇江市兄*房产买卖有限公司(乙方)。
根据《民法典》及相关规定，为明确出租方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同。
一、甲方自愿将座落于__________区__________路(街)__________房屋委托乙方出租。
甲方上述房屋产权人__________，户型__________，面积__________平方，楼层_____/_____，并含下列设施_______________________________________________________。
二、甲乙双方议定上述房屋月租金为人民币(大写)__________元/月。委托期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。租金按__________结算，乙方每年给付甲方十个月租金，扣除2个月房租的闲置费，计人民币元_________________________(大写)。
三、付款方式按下列第_____种方式付款。
1.现金;。
2._______________。
四、甲方保证上述房地产权属清楚，并征得共有人同意。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
五、乙方通过媒体，寻求到承租户，可自行与承租户签定房屋租赁合同，所有权利和义务乙方享有和承担。甲方的原因造成违约的除外，乙方应在监督租户妥善保管好室内物品，并监督使用。
六、乙方的报酬在收取承租户的租金中提留(乙方所收取的承租户的租金减去乙方支付给甲方的租金)，甲方不支付劳务费。
七、在乙方与承租户签定承租合同后甲方不得自行出租或悔租。如因甲方原因，到使承租合同不能履行的，甲方支付乙方劳务费_______________，另付赔偿承租户的其他损失及违约金。
八、对甲方的上述房屋，乙方在支付租金后有权自己使用，也可出租给任何人使用，对与乙方出租的价格与甲方无关。
九、在租赁期内甲方保证并承担下列责任：
1.甲方提供给乙方的设施能够正常使用;。
十、在租赁期内，乙方保证并承担下列责任：
1.如对其房屋进行装修，增扩设备时，应经得甲方同意，费用乙方承担;。
2.不得利用甲方房屋进行非法活动;。
3.因使用不当或人为原因而使房屋的设备损坏的，乙方负责赔偿或给予修复;。
十一、违约责任：任何一方未能履行行纪合同条款，给对方造成损失的由违约方在十日内负责赔偿。
十二、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其设备损坏的，双方互不承担责任。
十三、本契约未经事项：双方另行议定，补充协议经双方盖章后与本合同具有同等效力。
十四、甲方另行出具授权委托书一份。
十五、其它事项约定：
甲方(签章)：
乙方(签章)：
地址：
地址：
联系电话：
联系电话：
委托代理人(签章)：
资质证号：
身份证：
经办人：
本合同一式二份，双方各执一份，双方签章后生效。
二oo_____年_____月_____日。
合同变更申请表
经双方平等友好协商，同意变更甲、乙双方于___年___月___日签订的《劳动合同》中的部分内容，本协议书作为《劳动合同》的附件，具法律效力。具体变更内容如下：
1、第条项变更为：_________________。
2、第条项变更为：_________________。
本变更协议正本一式两份，双方各执一份。经甲乙双方签字盖章后生效。
租赁合同变更申请书
致：_________________有限公司(监理机构)。
由于在联系河桩号_________________发现暗浜，经与岩土工程勘察报告相结合：此地原为民房建筑，勘察报告未能进一步查明其分布范围。因此我方从控制质量方面出发，提出设计变更。敬请监理、设计、业主考虑，谢谢!
合同主体变更申请书
申请人：程宝海（系死者程家坤之父），生于1970年2月8日，汉族，住济南市历城区华山镇程家庄36号。
申请人：赵茂花（系死者程家坤之母），生于1971年3月27日，汉族，住济南市历城区华山镇程家庄36号。
申请事项：请求贵所准许将申请人代表程家坤与贵所签订的委托代理合同的甲方变更为申请人。
事实与理由：为申请人之子程家坤与山东大学第二医院医疗人身损害赔偿纠纷，申请人已于日前与贵所签订委托代理合同，贵所也已指派杨大刚律师作为程家坤的.代理律师将山大二院诉至济南市天桥区人民法院。但在诉讼过程中开庭前，程家坤不幸于2015年10月10日死亡。申请人为此将依法作为本案原告参加诉讼。现在，申请人请求贵所准许，将原委托代理合同中的甲方变更为申请人，其他条款均不变，申请人保证将严格履行合同约定的全部义务。如贵所同意，请求贵所准许杨大刚律师作为申请人的代理律师继续按合同约定通过诉讼等合法途径维护申请人的合法权益。
此致
山东舜易律师事务所
申请人：
2015年10月21日
（填写改签后合同主体公司名称）：
本人姓名 ，身份证号码 ，与 （改签前合同主体公司名称）于 年 月 日签订了《劳动合同》，合同起止时间为 年 月 日至 年 月 日。（以上合同时间请填写原合同信息）
现由于 平等协商原则 ，本人主动申请将劳动合同的用人单位主体变更为 （填写改签后合同主体公司名称），合同起始时间为 年 月 1 日，终止时间与原合同一致，在原公司的工作年限自动计入变更后公司。
鉴于变更后劳动合同主体承认其之前在原劳动合同主体的连续工作年限，本人将放弃本次劳动关系调整可能涉及的经济补偿。
特此申请。
申请人签字：
年 月 日
中国地产五有限公司：
我公司是共和新路1988号大宁国际10号楼1106室的租户，因公司财务结算需要，特向贵公司申请将原有与贵公司签订房屋租赁协议的北斗卫星数字新媒体（北京）有限公司，变更为上海北新娱乐文化传媒有限公司。
因在当初签订租赁合同时，上海公司还在进行注册，无法用其与贵公司签订合同，并且在签订合同时，也已向贵公司告知以后会进行主体变更，所以望贵公司能减免此次主体变更费用2000元。今后如再发生此类并更。我公司将会承担相应费用。
北斗卫星数字新媒体（北京）有限公司
上海北新娱乐文化传媒有限公司
2015年12月24日
施工合同条款变更
暂列金额应按照监理人的指示使用。
暂列金额在用于各项价款调整、索赔、现场签证确认及计日工作后，如有余额归发包人。
9.7暂估价。
招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料、设备和专业工程属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标确定材料、设备单价与专业工程分包价。
若材料、设备不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商确认单价后计价。
若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。
9.8计日工。
发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
施工合同条款变更
未经监理人指示或许可，承包人不得对工程任何部分进行变更。
9.3变更程序。
9.3.1发包人指示变更。
发包人提请变更的，需要向承包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更的工程范围和变更的理由。
9.3.2监理人提请变更。
监理人提请变更的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的理由，以及实施该变更工作对合同价格和工期的影响。发包人认为不需要变更的，则不进行变更。发包人认为需要进行变更的，由发包人向承包人以书面形式发出变更指示。
9.3.3承包人提请变更。
承包人提请变更的，需要向监理人提交变更计划，说明计划变更工程范围和变更的理由，以及实施该变更工作对合同价格和工期的影响。
(1)如果该变更内容属于监理人被授权范围，监理人认为需要变更的，可以批准该变更，并向承包人发出变更通知书。监理人认为不需要变更的，可以书面形式通知承包人变更不被批准。
施工合同条款变更
采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(1)工作名称、内容和数量;。
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;。
(3)投入该工作的材料类别和数量;。
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;。
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，按列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
9.9价格波动引起的调整。
如果工程施工期内市场价格波动超出一定幅度，应按合同专用条款约定调整工程价款;合同专用条款没有约定的，应按工程所在地省级人民政府或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。
房屋租赁合同变更部分条款
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月日签订的《房屋租赁合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：乙方工作需要，增加一间租房。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
1、增加出租房屋：右边第二间门面。
2、该房屋的租赁期根据乙方的需要而定，(开始租赁日期为20xx年7月1日)。
3、该房屋每月租金为500元(大写：伍佰元整)，此租金在整个租赁期内任何一方不得上涨或下降。
4、租金支付方式为乙方使用结束后一次性付清。甲方收款后应提供给乙方收款凭证。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式2份，甲方执1份，乙方执1份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：电话：签约代表：
乙方：电话：签约代表： 。
签约日期：x年月日
合同变更申请书
申请人：(基本情况)。
委托代理人：(简要情况)。
申请人与纠纷案件已于年月在贵院立案。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款的规定，即当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的'，应当在举证期限届满前提出，特向贵院提出增加诉讼请求申请。
人民法院。
申请人：xx。
xx年xx月xx日。