当前位置:首页>工作计划>优秀工程联合施工协议(案例18篇)

优秀工程联合施工协议(案例18篇)

时间:2023-11-01 23:26:30 作者:碧墨优秀工程联合施工协议(案例18篇)

施工完成后,需要进行验收和交付,确保工程的质量和完工时间。以下是一些施工经验分享,希望对大家的施工工作有所帮助。

工程施工协议

在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救时,承包人声明无能力执行或不愿立即执行,则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按协议规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

42发包人违约。

42.1发包人违约。

在履行协议过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

(1)发包人未能按协议规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。

(2)发包人未能按协议规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

(3)发包人未能按协议规定的时间支付各项预付款或协议价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。

(4)由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本协议的义务。

42.2承包人有权暂停施工。

(1)若发生第42.1款(1)、(2)项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

(2)若发生第42.1款(3)项的违约时,发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金,逾期28天仍不支付,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

42.3发包人违约解除协议。

若发生第42.1款(3)、(4)项的违约时,承包人已按第42.2款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除协议的要求,并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除协议。

42.4解除协议后的付款。

若因发包人违约解除协议,则发包人应在解除协议后28天内向承包人支付协议解除日以前所完成工程的价款和以下费用(应减去已支付给承包人的金额)。

(1)即将支付承包人的,或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用,该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。

(2)已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。

(3)承包人设备运回承包人基地或协议另行规定的地点的合理费用。

(4)承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在协议解除后的遣返费和其他合理费用。

(5)由于解除协议应合理补偿承包人损失的费用和利润。

(6)在协议解除日前按协议规定应支付给承包人的其他费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按协议规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果通知承包人。12345678910111213文章来源:

个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!

43索赔。

43.1索赔的提出。

承包人有权根据本协议任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的28天内,将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内,向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。

43.2索赔的处理。

(1)监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本。

(2)监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。

(3)发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知后的14天内,将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付;若双方或其中任一方不接受监理人的决定,则双方均可按第44.1款的规定提请争议调解组解决。

(4)若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

43.3提出索赔的期限。

(1)承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本协议工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人按第36.1款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本协议工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。

十九、争议的解决。

44争议调解。

44.1争议的提出。

发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

44.2争议调解组。

发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名有协议管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业协议争议调解机构聘请,并经双方认同。争议调解组成员应与协议双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

44.3争议的评审。

(1)协议双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

(2)争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

(3)争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。

(4)在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。

(5)若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为协议的补充文件,并遵照执行。

(6)若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。

45友好解决。

46.1仲裁。

(1)发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本协议的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。

(2)发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

(3)在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按协议规定应进行的工作。

46.2诉讼。

发包人和承包人因本协议发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。

二十、风险和保险。

47工程风险。

47.1发包人的风险。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任。

(1)发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

(2)由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。

(3)发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行协议后发生的除外。

(4)战争、等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行协议后发生的除外。

(5)其他由于发包人原因造成的损失和损坏。

47.2承包人的风险。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任。

工程施工协议

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平的原则。结合本工程实际情况,经双方协商签订本协议。

二、施工范围与内容:

路段,道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工与安装。

三、工程工期:乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。

四、协议价款:大写:小写:本协议为固定单价。本工程按日照市规划建筑设计院设计图为依据,工程量以实际为准。

五、结算与付款方式:

协议签订并施工完毕后,甲方需以电汇方式付款给乙方协议价款80%,余款20%半年内付清。

六、维修:

乙方按gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准、按规范要求,进行质量自检并接受甲方的监督检查,如因产品质量问题造成的损失,由乙方无条件予以维修或更换。如因不可抗力,如自然灾害或人为故障造成的损坏,乙方不负责维修。

七、权利与施工要求:

1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检查,发现问题及时对乙方提出整改意见,乙方应积极采取措施按照甲方和设计要求进行整改。

2、甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线路分布图,因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路造成的损坏,由甲方承担。

3、乙方必须严格按照甲方设计要求和gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求制作并施工,确保工程质量。

4、乙方必须在施工现场设置明显的施工标志,施工人员必须正确佩带劳动安全防护用品,防止施工过程中交通事故的发生,正常施工过程中出现的安全事故与甲方无关。

5、乙方必须合理安排各项工作,保证按期完成施工项目。

八、变更:

1、因甲方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化,导致费用的增加,其费用增加部分由甲方支付。

2、因乙方原因而造成协议中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化,导致费用的增加,其费用增加部分由乙方支付。

3、乙方应按照国标gb5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求施工,因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相关问题,由乙方承担。

九、仲裁:

凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争议,应通过协商解决;如不能解决,则可向有关部门提请仲裁,该仲裁委员会作出的仲裁是最终的,甲、乙双方均应受其约束,仲裁费用由败诉方承担。

十、未尽事宜:

甲、乙双方本着友好合作的目的,进行协商解决,如因国家政策调整或与国家政策法规不符,以国家政策为准。

十一、相关技术、施工及更改文本均为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

十二、协议生效:

本协议甲、乙双方代表签字之日起生效,本协议生效后,甲、乙双方均有义务严格履行本协议规定的各项条款和条件。

十三、本协议一式六份,甲、乙双方各执一份存查。

甲方:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

乙方:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

工程施工协议

依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经委托人研究,同意将南山甲所、梅岭1号、2号、3号建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商一致,订立本协议。

一、项目概况:

工程名称:1号、2号、3号改造工程。

工程地点:东湖路146号。

工程内容:前期工作代理和建设实施代建。

总投资(估算投资)壹亿元人民币(财政投资9000万元,东湖宾馆1000万元)。

工程总建设期(自协议签订日起).7.1-.1.20,

三、质量标准:优良。

四、协议价款。

甲方以项目总概算的2%作为乙方的代建管理费(工程概算为9000万元,开班费等其他费用1000万元)工程竣工后,根据审计结果据实调整代建管理费。

五、协议组成的文件。

组成本协议的文件包括:

1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件。

3、本协议专用条款。

4、本协议通用条款。

5、描述代建项目的技术性文件。

6、标准、规范及有关技术文件。

构成本协议的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。

六、本协议书中的有关词语含义与本协议第二部分《通用协议条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、代建人向委托人承诺,按本协议的规定承担本协议专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。

八、委托人向代建人承诺,按本协议专用条款中议定的期限、方式和币种,向代建人支付代建管理费。

九、协议生效。

协议订立时间:年月日。

协议订立地点:武汉东湖宾馆。

本协议约定双方签字盖章后生效。

委托人:(公章)代建人:(公章)。

法定代表人:法定代表人:

委托代表人:委托代表人:

地址:地址:

工程施工协议

在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救时,承包人声明无能力执行或不愿立即执行,则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按协议规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

42发包人违约。

42.1发包人违约。

在履行协议过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

(1)发包人未能按协议规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。

(2)发包人未能按协议规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

(3)发包人未能按协议规定的时间支付各项预付款或协议价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。

(4)由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本协议的义务。

42.2承包人有权暂停施工。

(1)若发生第42.1款(1)、(2)项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

(2)若发生第42.1款(3)项的违约时,发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金,逾期28天仍不支付,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。

42.3发包人违约解除协议。

若发生第42.1款(3)、(4)项的违约时,承包人已按第42.2款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除协议的要求,并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除协议。

42.4解除协议后的付款。

若因发包人违约解除协议,则发包人应在解除协议后28天内向承包人支付协议解除日以前所完成工程的价款和以下费用(应减去已支付给承包人的金额)。

(1)即将支付承包人的,或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用,该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。

(2)已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。

(3)承包人设备运回承包人基地或协议另行规定的地点的合理费用。

(4)承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在协议解除后的遣返费和其他合理费用。

(5)由于解除协议应合理补偿承包人损失的费用和利润。

(6)在协议解除日前按协议规定应支付给承包人的其他费用。

发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按协议规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果通知承包人。12345678910111213文章来源:

个人本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!

43索赔。

43.1索赔的提出。

承包人有权根据本协议任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的28天内,将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的28天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内,向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。

43.2索赔的处理。

(1)监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本。

(2)监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。

(3)发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知后的14天内,将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付;若双方或其中任一方不接受监理人的决定,则双方均可按第44.1款的规定提请争议调解组解决。

(4)若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第44.3款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。

43.3提出索赔的期限。

(1)承包人按第35.1款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本协议工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人按第36.1款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本协议工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。

十九、争议的解决。

44争议调解。

44.1争议的提出。

发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第44.3款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。

44.2争议调解组。

发包人和承包人应在签订协议书后的84天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由3(或5)名有协议管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业协议争议调解机构聘请,并经双方认同。争议调解组成员应与协议双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

44.3争议的评审。

(1)协议双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。

(2)争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的28天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。

(3)争议调解组收到双方报告后的28天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。

(4)在听证会结束后的28天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。

(5)若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签字后作为协议的补充文件,并遵照执行。

(6)若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的28天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述28天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。

45友好解决。

46.1仲裁。

(1)发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本协议的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。

(2)发包人和承包人未能在第45条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。

(3)在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按协议规定应进行的工作。

46.2诉讼。

发包人和承包人因本协议发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。

二十、风险和保险。

47工程风险。

47.1发包人的风险。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任。

(1)发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。

(2)由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。

(3)发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行协议后发生的除外。

(4)战争、等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行协议后发生的除外。

(5)其他由于发包人原因造成的损失和损坏。

47.2承包人的风险。

工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任。

工程施工协议

甲方:陕西青山置业有限公司(发包方,以下简称甲方)

乙方:西部华旗建筑工程股份有限公司(承包方,以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,本着平等互利互惠友好合作、共同发展的原则,就甲方开发建设的胡家庙1#、2#住宅楼工程承包施工事宜达成如下协议,双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:胡家庙城中村改造项目1#、2#住宅楼工程

2、工程地点:西安市新城区兴工东路

3、工程结构及规模:剪力墙结构,地下一层,地上26层。

4、建筑面积:地下4934㎡,地上44749㎡。

二、工程承包范围

1、土建工程:除基础土方、桩基工程、幕墙、所有门窗由甲方自行发包外,其余施工蓝图中的全部土建工程内容均属乙方承包范围。

2、安装工程:除电梯、高压配电及高低压配电柜(高低压室内的配电柜)、有限电视、电话、宽带、安防智能管理系统由甲方发包外,其余设计蓝图中的全部安装工程内容均属乙方承包范围(含有线电视、电话、宽带、安防智能管理系统预埋管、线盒内容)。

三、工程造价计算依据

单价按预算价进行结算。

四、材料采供及价格

1、本工程所用钢材由甲方负责供应,其余材料均由乙方自行采购。

2、概预算定额规定计列差价的材料和土建地材、商砼、安装工程主材执

行陕西省西安市造价信息2015年第 期的价格。

3、其中土建中的商砼及99定额规定可取差价的材料、安装主材在工程决

算时按甲方认价可进行调整。其他材料均不进行调整,且材料采保费按定额规定记取。

五、垫资及工程款支付方式

乙方垫资到主体结构地上5层封顶后7个工作日内甲方向乙方支付已完工

程造价80%的工程款,之后甲方向乙方按月支付当月完成工程造价80%的工程进度款;全部施工完,工程竣工验收前,甲方付款至全工程造价的85%,工程结(决)算审核确定后,甲方支付至97%,其余3%(基数应不含甲供材、各种差价等)工程款为工程保修金,工程保修期按国家规定的保修期执行。工程保修期满后,工程保修金一次付清。

六、工程竣工结算依据及办法

根据以上的计算依据、承包范围及甲乙双方确认的工程预算,按1999年

《陕西省建筑工程综合概预算定额》建筑面积计算规则计算面积每平方米

包死进行结算,施工中的变更签证等在工程结(决)算时按实结算。

七、工程质量安全要求:该工程施工质量要求达到“合格”标准及“陕西

省省级文明工地”。

八、分包工程资料:甲方外包工程的技术资料由分包单位填写、收集、

整理并经现场监理确认,甲方审核后交乙方一并归档。

九、分包工程其他要求:

1、甲方分包的项目施工方应服从总包单位的现场统一管理。做到安全生

产、文明施工、工完场净。并向总包方缴纳生产生活用水电费、垃圾清理费及分包造价2%的安全文明施工保证金,在分包工程交验后一个月内,若没有发生重大安全、质量事故给予分包方返还保证金。

2

2、属甲方指定分包的项目,乙方按定额规定向甲方计取5%配合费(门窗必须另计包口费,桩基需配合时另议)。

十、本项目在例行招标程序时,所发生的交易费用,及进场后缴纳的环保噪音费甲乙双方各承担50%。

十一、本协议未尽事宜,由双方在正式工程施工合同中明确。同时本协议条款将作为正式合同内容,并与正式工程施工合同具有等同法律效力。

十二、本协议一式四份,双方各执两份,签字盖章后生效。

甲方:(签章)

委托代理人:

乙方:(签章) 委托代理人: 签订日期:2015 年 月 日 3

施工合同

建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

一、工程项目

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程范围:

4、承包方式:包工包料。

5、承包造价: 元(大写: )。

二、工程期限

根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)

开工日期为2015年 月 日至2015年 月 日,总工期 天。

三、本工程竣工质量为一次性合格工程

1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

四、工程价款支付及结算

本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

五、其它约定

1:甲方承担的安全责任、权利

(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方:

代表人:

身份证号:

公章

年 月

乙方: 代表人: 身份证号:公章 年 日 日 月

单项工程施工协议书

甲方: 乙方(施工责任方):

甲方承建之 ,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工程内容

二、组织领导

1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

三、双方责任

1.甲方责任:

(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配

料用料的指挥、监督与管理。

(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工作量。申报预决算,申请拨付工程款。

(3)负责与承建商、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2.乙方责任:

(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从承建商、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到验收标准以上。

(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生,否则由乙方承担由此产生之全部责任。

(3)工人进入施工现场必须佩戴安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批,做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工,工程质量等问题均由乙方承担。

(6)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

(7)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

(8)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。

(9)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准

工程质量应符合现场样板标准,因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合现场样板标准、质量不合格、甲方可要求乙方停工或返工,返工费费由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。4月30号上午12点前全部完工验收。

六、工期

任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的%或元向甲方支付罚金。

七、付款方法

(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度付款,具体付款方式如下:

第一遍付40%

第二遍验收合格之后付40%

最后在六月三十日之前全部付清。

因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知 日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

八、其它

(1)若乙方无正当理由单方面终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价 的违约金。

(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

十、本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

甲方: 乙方(施工责任方) 代表:

经办人:

身份证件号:

代表施工责任人: 月 身份证件号:

工程施工协议

按照《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1.5工期:本工程自______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。

第二条甲方工作。

2.1开工前______天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明______份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派_____________________为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

_____________________为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_____________________份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第三条乙方工作。

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2指派_____________________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图像或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期的约定。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定。

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_____________________日内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条关于工程价款及结算的约定。

6.1双方商定本合同价款采用第种。

(1)固定价格。

(2)固定价格加______%包干风险系数计算。包干风险包括_____________________内容。

(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2本合同生效后,甲方分______次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

拨款分次进行拨合同价款%金额。

6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料。

______天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在______天内,结清尾款。

第七条关于材料供应的约定。

______%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第八条有关安全生产和防火的约定。

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条奖励和违约责任。

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方______天。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的______%支付滞纳金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。

9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方______元,作为奖励。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自使用,造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条争议或纠纷处理。

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由广州仲裁委员会仲裁;_____________________。

第十一条其它约定。

_____________________。

_____________________。

_____________________。

_____________________。

第十二条附则。

12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2本合同正本两分,双方各执一份、副本______,甲方执______,乙方执______份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件。

(1)施工图纸或作法说明。

(2)工程项目一览表。

(3)工程预算书。

(4)甲方提供货物清单。

附表一:

_____________________工程项目一览表。

单位或分部工程名称建筑面积装饰内容工程造价开工日期竣工日期

附表二:

_____________________工程甲方供应材料设备一览表。

序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注。

称甲方乙方。

(章)。

(章)。

地址。

电话传真电话传真。

法定代表人。

代理人。

开户银行及帐号。

邮政编码。

建设行政主管机关审查意见:

经办人:

审查机关(盖章)。

工商行政管理机关鉴证意见:

经办人:

鉴证机关(盖章)。

工程施工协议

甲方:(身份证号码:)。

乙方:(以下简称乙方)。

甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,就通辽市开鲁县()项目,经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议:

一、甲方义务与责任。

1、本着对通辽市开鲁县()项目的人脉及项目充分了解,为乙方提供真实的信息,协助乙方对通辽市开鲁县()项目的协议签订给予配合把关。

2、确保项目的真实性,并协调业主与乙方签订项目的施工协议。

二、乙方义务与责任。

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2、本着甲方对()工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心,为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力,劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。

三、报酬支付。

1、在甲方帮助乙方取得这一项()工程施工承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6%.

2、本项目施工协议签订后三天内,甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

四、违约责任。

(一)甲方违约责任。

1、本协议签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本项目)(以下简称甲方。

再接受任何的第三方服务(承建商)。

2、本协议签订后,若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工,视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻求其他合作者。

(二)乙方违约责任。

第1款所约定的劳务报酬,甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、本协议签订后,若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽,视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

五、保密。

在本次服务项目中,甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可不得擅自披露或使用。

本协议一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份。

如甲方提出的协议协议乙方没有意见,双方签字当日生效。

甲方:乙方:

见证人:

工程施工协议

建设单位:华士镇红苗村村委(以下简称甲方)。

施工单位:_______(以下简称乙方)。

因甲方建设需要,同意把工程承包给乙方建设,为使工程顺利进行,经双方协商,特签订如下协议:

一、概况。

1、工程名称及地点:

2、工程造价:

3、承包方式及工程期限:

二、付款方法。

三、工程质量及要求。

四、其他需要说明的`内容。

2、工程造价:如实施施工中,没有变更或增加本合同以外的工程量,以项目最终验收后实际发生工程量结算。

五、乙方在施工中应加强对工人安全生产教育,发生安全事故的经济损失由乙方自行负责。

六、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,结清尾款后失效。

甲方:_______乙方:_______。

签订合同人:_______签订合同人:_______。

工地负责人:_______工地负责人:_______。

_______年_______月_______日。

工程施工协议

地址:____________。

承包人(乙方):____________。

地址:____________。

经甲乙双方共同协商,甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工,现就本工程的相关事宜达成如下一致意见,供双方遵照执行。

1、工程地点:____________。

2、承包方式:____________。

3、承包范围:____________。

4、工程期限:____________。

(1)计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工期限:_______年_______月_______日,总工期:_______天。

(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

二、双方职责。

1、甲方职责。

(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,协调邻里关系,提供条件适格的场地。

(2)甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。

(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

(4)甲方应在收到乙方的验收通知时,三日内组织人员进行验收。

2、乙方的责任、权利与义务。

(1)乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告,乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

(3)乙方应保证安全文明施工,禁止酒后作业。

(4)工程完工当天,乙方应向甲方发出验收通知。

(5)乙方有权利按付款方式的.要求向甲方收取工程的各项相关费用。

三、付款方式。

1、在合同签订时,甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

2、工程结束,完成验收时支付工程款的________%,剩余________%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。

四、质量要求。

本工程的质量应满足国家以及行业的标准,若工程所在地有更严格的标准,则本合同适用更严的标准。若该工程,质量达不到要求,乙方应承担返工所有的费用,及承担迟延履行给甲方造成的损失。

五、验收标准。

本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

六、工程量变更说明。

1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量,应与乙方协商;

2、如乙方同意变更,双方应签订本合同的附件,调整服务价格和完工时间;

3、若乙方不同意变更,则允许乙方提前通知甲方解除合同。

七、违约责任。

在本合同的履行过程中,任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的,均应全部赔偿;若造成的损失不大,不影响合同的履行,则双方应继续履行合同,责任方要给守约方补偿工程款的_______%,共计_______元作为违约金。

八、纠纷解决方式。

本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

九、附则。

1、本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕,本合同自行终止。

2、经甲乙双方同意,本合同可提前终止。

3、本合同一式_______份,双方各持_______份。具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方:____________。

代表人:____________。

联系方式:____________。

工程所在地:____________。

签订时间:_______年_______月_______日。

乙方:____________。

负责人:____________。

联系方式:____________。

工程所在地:____________。

签订时间:_______年_______月_______日。

施工工程协议

甲方:

乙方:

经双方共同协商,就甲方委托乙方(红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程)施工的安全责任问题,订立如下协议:

一、凡甲方委托乙方的`钢结构工程施工项目适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款,严格按照安全操作规程施工。

二、乙方人员进入工程施工现场,必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。

三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况,按规定悬挂安全警告标志,发现违章作业者要立即纠正并作出处理。

四、乙方在实施“工程合同”期间,所有安全责任由乙方承担,与甲方无关;乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障,保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的,其一切损失及责任一律由乙方负责,并由乙方向其上级主管单位上报,组织调查,接受处理。

五、由于乙方的工具设备和高空作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的,一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担,并由乙方负责向其上级主管单位上报,组织调查,接受处理。

六、乙方的特种作业人员(含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员)必须持证上岗,乙方要有专人负责安全监督检查工作,使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。

七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线,接取用电电源等,必须经用户有关部门批准才能进行作业,甲方有权按协议规定进行抽查和监督,发现违章作业(施工)时,甲方有权停止乙方作业,其损失由乙方自负。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方盖章签字后生效。

甲方:乙方:

经办人:经办人:

年月日年月日。

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

施工工程协议

为进一步明确甲乙双方的`责任、权利、义务,在“新疆亿坤源房地产开发有限责任公司“坤元尚品”10kv高低压配电、外网安装及调试工程”基础上,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议如下。

一、因20xx年道路开挖手续未办理,直至今年外网管线才建设完工,导致外网电缆一直无法订货。而今年铜价变化,电缆涨幅较大。

二、地下车库及售楼处管沟过渠,土建追加工作量如下:

1、/15-3*150铜芯电力电缆203米;2、150*300电缆桥架90米;

3、电缆井1座;

三、电力管线外网建设,由我公司具体办理道路开挖手续,缴纳相关费用。

经双方友好协商,现追加工程款共计___________元(大写:___________)。

本补充协议金额不计质保金。

甲方:___________乙方:___________。

工程施工协议

甲方:乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定,经过双方友好协商,为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特订立本合同,望双方共同遵守。

1、工程名称:2、工程地点:3、建设单位:4、承包范围:

二、承包方式及工作量。

1、承包方式:2、总价暂定万元,计价规则参见总包合同,最终以审计审核为准。

三、工程款结算与支付。

(一)、结算方法。

1、工程预算编制依据:同总合同条款。

2、乙方按建设方最终审计结算价为依据,向甲方上交结算总价,税金甲方代缴,工程决算编制由乙方负责。

(二)、付款方式及形式。

1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格,甲方收到建设单位结算总价款的95%时,甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时,乙方提供总价的40%人工工资清单,开具劳务发票,剩余部分以材料发票抵充。

2、本工程质量保修金为结算总价的5%,保修期二年;在保修期内,由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。

四、工期。

本工程施工工期要求为:工程年月底竣工(具体满足业主要求),工期延误按元/天处罚。

五、安全文明施工要求。

1、乙方在施工中,应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行,安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的.规定执行,切实做到安全生产。

2、如由乙方原因造成的安全事故,一切责任与费用均由乙方自负。

3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例,做到文明施工,场外保证交通安全以及道路清洁等。

六、双方职责。

(一)、甲方职责。

1、参与质量、进度等管理监督工作;

2、参与资料整理验收、盖章工作;

3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;

(二)、乙方职责。

1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工,接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改,施工时不得任意更改,确保工程质量满足设计要求。

2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排,反之,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失和工期延误,乙方应承担所有责任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程,因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

七、其它。

1、乙方施工人员进场施工时,应做到三证齐全,严禁无证上岗。

2、本合同未尽事宜,各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成,由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

3、本合同壹式陆份,其中甲方执肆份,甲方执贰份,双方代表签字后生效,款项付清同时合同终止。

甲方(盖章):

代表(签字):

乙方:

代表(签字):

签订日期:年月日

工程施工协议

委托方:(以下简称甲方)。

居间方:(以下简称乙方)。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,在互惠互利和自愿诚信的原则下,双方达成以下合同条款:

联系承揽开发区万达广场公寓室内装修工程。

(以正签项目,施工合同为准)。

1、项目工程名称:

2、项目工程地点:

4、项目工程造价:

1、乙方前期投入了大量的.人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用(报酬)。

2、无论合同名称或项目,工程负责人及法人发生变化,甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

3、本合同在执行过程中结束,甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

1、工程报酬:按本工程总造价3%提取报酬(税后),以实际发生工程量为准。

2、付款方式:年完工结算剩余50%一次性付清。

甲乙双方发生争议时,乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

本合同一式贰份,甲乙双方每人各执一份,经甲乙双方签字盖章生效。

甲方:

乙方:

______年______月_______日。

工程施工协议

发包方(甲方):

承包方(乙方):

工程名称:维修及改造工程。

工程地点:临港经济开发区(具体地点?)。

开工日期年月日、竣工日期年月日。

人民币(大写)元(小写)元。

工程内容所涉及的工程质量标准参照国家现行相关验收标准执行。工程中分项保修期限按照国家标准执行。

按甲方提供的预算表、工程量清单中所列出的全部项目及要求施工,采取包工、包料、包质量、包安全的施工总承包方式。

工程施工验收合格后30日内付至合同价款的90%,剩余10%作为保证金,一年后无息付清。

1.乙方采购的材料,应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

2.凡乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失全部由乙方承担。

1.乙方应该严格按照甲方的工程设计要求及国家现行相关技术规范组织施工。

2.乙方应保证工程质量,试用合格材料达到国家规定的合格标准。

3.乙方承诺保修期为年,在保修期内除用户使用不当导致损坏外乙方应在48小时内无偿维修。

1.甲方应该确保乙方施工的外部环境要求,做好施工场地的民事协调,确保乙方施工的顺利进行。

2.甲方按照协议约定的时间向乙方支付工程款及质保金。

1.甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

3.在施工生产过程中因乙方违反有关安全操作规程、消防条例等过失引发的安全或火灾事故,乙方承担一切安全法律责任及经济损失。

1.本合同签订后,乙方不得将本工程对外转包,如有转包,甲方有权终止合同,其履约保证金不退,已完成的.工程量不予验收和结算,责任全部由乙方自负。

2.乙方必须按时按质完成本工程,如质量不合要求,由乙方自费返工。工程未达到质量标准,甲方不予支付工程款;因乙方组织管理不当,造成质量、工期无法完成,甲方有权终止合同,已完成的工程量不予验收和结算。

3.乙方应严格按照合同工期完成施工任务,无故每拖延一天,向甲方赔偿损失人民币元(元)。因不可抗力因素造成乙方不能正常施工,或因甲方原因导致施工延误的,工期则可以相应顺延。

1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方本着友好合作的原则协商解决或请有关部门进行调解。

2.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解。协商或调解不成时,提交甲方所在地仲裁委员会裁决。

本协议自双方签字盖章之日起生效,一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等法律效力。

甲方(盖章)。

法定代表人(签字):

签订日期:年月日

乙方(盖章)。

法定代表人(签字):

签订日期:年月日

工程施工协议

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收。

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任。

1、甲方应按本协议约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除协议。

第十条:其它。

本协议于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章)。

授权代理人(签字或盖章):联系电话:

承包人(签字或盖章):联系电话:

联合施工协议书

甲方:_________(以下简称_________)。

乙方:_________。

一、工程名称:_________。

二、工程地点:_________。

三、承包形式:__________。

四、工程内容。

五、工程造价。

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。

六、双方责任。

1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的.工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

八、安全质量措施费,250kya及以下为伍百元,315kva及以上为壹仟元,1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

十一、争议的处理。

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;。

(2)依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

法定代表人(签章):_________法定代表人(签章):_________。

委托代表:_________委托代表:_________。

开户银行:_________开户银行:_________。

帐号:_________帐号:_________。

电话:_________电话:_________。

协议签订地:_________协议签订地:_________。

工程施工协议

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及相关法规、规定,就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化工程事宜,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同,以便共同遵守。

项目名称:沁阳市晨升一号城邦。

1、合同价格:15元/米,总结算价款根据实际安装长度计算。

2、本价格包括:安装费用、措施费用、安全防护、质保期售后服务、建筑安装发票。

乙方到达工地后付30%生活费,工程完成一半后付50%工程款,验收合格,灯亮后付清。

1、验收标准。

乙方按甲方提供的效果图进行施工,验收以整体亮化调试完毕为准,验收合格后由甲方出具验收报告。

2、施工要求。

光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方,施工及提货由乙方自行安排,所有安装工具由乙方自行购置。乙方施工过程中,相关安全责任由乙方负责。

乙方在合同生效后_个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素(如雨天,爆风等)耽误工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。

1、质量保证期,从验收交付之日起为两年,两年内乙方对该亮化工程实行包修、包换、包维护保养。

2、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的.维护保养培训。

3、乙方须提供电话咨询服务。对甲方的服务通知,乙方在接报后三天内处理完毕。

1、乙方未按合同要求完成施工时,甲方有权拒绝验收,并有权顺延付款,且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金,预期15日以上时,甲方有权解除合同,由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

2、甲方未按要求履行合同,因甲方的原因造成工程延期,由甲方承担一切责任,且甲方须向乙方支付合同总金额10%的违约金,工期相应延期。

3、甲方须提供的电源接口。

合同履行过程中发生的任何争议,双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼,任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。

1、乙方在安装过程中要注意安全,本合同范围内所发生的一切安全及责任事故,完全由乙方自行承担,甲方概不负责。

2、如一方地址、电话号码有变更,应在变更3日内以书面及口头通知对方。否则,应承担相应责任。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(盖章):_______甲方(盖章):_______。

负责人(签字):_______负责人(签字):_______。

电话:_______电话:_______。

_______年_______月_______日。

施工工程协议

20xx电缆产业园厂房工程施工甲方:__________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住__________,身份证号:__________,手机:__________。

乙方:____________,住址:__________。

法定代表人:__________,职位:__________。

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款:

第一条总则。

本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对__________有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。

本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方__________签订的《__________工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。

合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用。

该工程项目位于__________工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市__________钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。

在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:__________,账号:__________)。

乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。

甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。

乙方向甲方支付工程有效标价5%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。

第三条甲方职责。

甲方负责以乙方名义与建设方签订《__________工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。

甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。

甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。

乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

甲方应协助乙方整理工程竣工资料。

第四条乙方职责。

1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。

乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的`安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。

乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。

乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。

乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。

第五条违约责任。

甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿。

如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款__________%的违约金,并继续承担本合同义务。

第六条纠纷解决。

双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。

第七条效力问题。

本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份。

本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。

第八条其他条款。

1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。

本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。

本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。

双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。

其他约定:

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)。

协议签字盖章日期:__________年__________月__

相关范文推荐
  • 11-01 最新城乡调查报告(模板16篇)
    调查报告是通过对研究对象进行问卷调查、访谈或实地观察等方式,收集相关信息后进行整理和分析的一种文书形式,它可以为我们提供详尽的调查结果,我想我们需要写一份调查报
  • 11-01 优质泪水心得体会及收获(案例17篇)
    通过总结心得体会,我们可以更加深入地了解自己的优点和不足,进而做出更好的改进。接下来是一些优秀学生的心得体会分享,让我们一起来看看他们的学习和成长经验。
  • 11-01 精选学期末班主任工作总结范文(13篇)
    班主任工作总结可以帮助班主任积累工作经验,发现问题并解决问题,提升自身的专业素养和能力水平。以下是小编为大家整理的一些班主任工作总结的范文,供大家阅读和学习。
  • 11-01 最新电工电子基础实训心得体会(通用15篇)
    写心得体会可以帮助我们更好地反思和总结,从而更好地提高自己。下面是一些精选的心得体会范文,希望大家在阅读过程中能够获得一些灵感和启发。这一周的实训使我对实际生活
  • 11-01 最新员工参观心得体会及收获(通用17篇)
    写心得体会不仅有助于我们总结经验,还可以加深对所学知识或经历的理解和记忆。以下是小编为大家整理的一些优秀心得体会范文,供大家参考。这些范文涉及到学习、工作、生活
  • 11-01 优质音乐赏析心得体会(模板16篇)
    心得体会是对过去经验的总结和反思,它可以让我们更加从容地应对未来的挑战。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考和借鉴。动画电影作为一种特殊的艺术形式,运
  • 11-01 最优个人工作思想工作总结(模板18篇)
    月工作总结是一种重要的工作习惯,有助于我们系统化地思考和总结工作。通过阅读下面的范文,我们可以从中学习到写月工作总结的技巧和方法。转眼间,20xx年向我们挥手而
  • 11-01 优秀家庭健康教育的心得体会大全(16篇)
    通过写心得体会,我们可以激励和鼓励自己,增强自信和积极性。通过总结心得体会,我逐渐明确了自己的职业规划和发展方向。我将全力以赴,朝着自己的目标努力前进。
  • 11-01 最热水厂参观报告(案例17篇)
    报告可以被广泛应用于学术界、企业管理、政府机构等各个领域,具有重要的参考价值。如果你正在研究报告写作,以下是一些值得阅读的报告范文,希望对你有所启发。
  • 11-01 实用多方经营协议书(案例13篇)
    经营包括战略规划、组织管理、市场营销、财务管理等多个方面的内容。接下来,我们将分享一些关于经营战略和市场营销的案例,供大家参考借鉴。第一条合伙宗旨。第二条合伙经

猜你喜欢

热门推荐