报告范文的语言应该简练明了，避免使用过于复杂的词汇和句式，保持信息的传递的简洁和清晰。以下是小编为大家搜集整理的一些优秀报告范文，供大家参考和学习。让我们一起来看看吧。
春节停工申请报告
xx公司：
我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的.时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
此致！
敬礼！
项目负责人：xx。
日期：20xx年x月x日
征地补偿申请报告
_________________，男，汉族，现年_________________岁，_________________东村一组居民。
申请要求：
要求_________________厂将我的耕地作为厂区用地征用，且按国家相关要求及标准给予赔偿。
事实与理由：
本人有一块耕地，位于_________________厂南面大门对面，东沿河公路南。_________________厂于_________________年_________________月通过镇、村两级政府与我达成口头协议：_________________厂计划修建排污管道要通过我地，并计划于9月底完工，且承诺复耕，不影响本年度麦播，本着顾全大局的想法，万般无奈下同意铝厂排污道道通过我地，并要求铝厂保质保量尽快复耕。可时至今日，土地根本没有复耕，且损毁程度大大超过预期，这些都可以实地查看，有目共睹。
其三：建筑垃圾遍地，几乎就是建筑垃圾场。
其四：原来耕地上的桐树林因施工几乎全部损毁。鉴于目前耕地的实际损毁情况，特别是与深沟紧邻的东南面挖了一个大约深40-50米、长40米、宽60米的扇面，若要恢复耕地几乎没有可能，况且即使厂方投入巨资恢复，因排污管道的掩埋，该地块的东南面与深沟相邻，垒埝势必造成反复塌方，致使长期无法耕种。
对我个人来说，年龄已大，身体多病，一年多来因为此事，频繁奔波于政府和铝厂之间，身心疲惫，想尽快解决此事。为此真诚恳请政府能体谅老百姓的苦衷，帮我尽快解决此事，我将感激不尽。
春节停工申请报告
由于近期气温连续5天低于5℃，根据当地多年气温资料，气温将难以回升，我青云镇钟家沟村1#、2#、3#住宅工程项目部不采取冬季施工。特向贵单位申请停工，本工程计划将于20xx年11月15日停工，20xx年将根据天气情况复工。
已对停工后防火、防盗、防冻的工作安排。冬季停工现场安全措施、冬季值班表后附。特此申请，请于批准。
冬季停工现场安全措施。
为了确保冬季停工建筑施工现场的安全，防止火灾等事故的`发生，就相关注意事项通知如下：
１、工地停工前应进行安全生产条件检查，并做为记录备查。停工期间已安排专人负责管理工地安全。遇有恶劣天气，按统一要求采取应急措施，作好生产安全事故应急准备工作。
２、排除脚手架、起重设备和工地实地围墙、临时板房等事故隐患；做好防火、防毒和监控工作；起重设备的吊钩升到顶部使其自由旋转，对起重设备要进行维护保养。
３、加强对看护人员安全管理，并进行安全教育培训，同时加强防火、防触电和防中毒等管理。
４、停工要做到料净场清，值班值宿人员要加强停工现场周边的巡视，发现问题要立即向有上级主管部门报告。
5、各部门离开办公室时，请检查所有电源开关是否关闭。
6、值班人员要认真检查楼内防护设备，特别是电梯间、楼梯间及其它高空坠落隐患。
7、不得在楼内，特别是楼梯或走廊处堆放垃圾杂物，确保消防通道畅通。
8、停工期间不得让其它人员进入现场。
9、值班人员及保安人员在休息时，一定要关掉取暖设备。
10、值班人员及保安人员与周边项目部配合联防工作，发生重大事件统一行动并及时拨打：匪警：110火警：119急救：120。
榆林泓通建设工程有限公司钟家沟住宅小区第七项目部。
20xx年11月15日。
春节停工申请报告
县政府、县能源局：
针对贵局20____年2月2日下发的'《府谷县能源局关于切实做好20____年春节及全国“两会”期间煤矿安全生产工作的通知》（府能发【20____】13号）文件，我矿严格按照文件精神对井下各个生产系统进行安全隐患排查，并对春节期间安排领导带班和值班人员对井下排水、顶板观察、气体检查、机电维护工作；从20____年2月16日开始对全矿入井人员进行安全培训；对原来的安全技术措施进行完善。我矿严格按照府能发【20____】13号文件进行全矿安全自查，现已具备复工条件，恳请上级部门来我矿进行复工复产验收。
特此申请！
申请人：______。
20____年____月____日。
春节停工申请报告
延边工程建设监理有限公司：
我公司承建的延边园丁新村北区1、2、4、5#楼工程形象进度如下：1#楼负一层顶板混凝土浇筑完毕。2#楼三层顶板混凝土浇筑完毕。4#、5#楼板式筏基混凝土浇筑完毕。
停工前，我公司对各栋工程做好了适当围护及保护措施：
（1）施工用电：配电柜等拉闸、上锁，电缆线、插座等收库保管，未能入库材料做好防护措施。
（2）施工用水：用水全部关闭阀门，水管、关键等收库保管，未能入库的做好防冻等保护措施。
（3）机械设备：大型机械设备等做好防火、防锈等措施，小型设备入库管理。
（4）场区管理：场区围挡等已封闭并做好安全防护、防火等措施，并安排冬季值班管理人员进行检查及管理。
本工程现已进入停工阶段，预计20xx年4月19日前后恢复施工，现申请有关部门对我施工现场进行检查，批示停工。
请批示！
延边延大建筑有限公司
20xx年11月17日
春节停工申请报告
210国道延安过境二级公路管理处：
我公司承接的210国道姚店至三十里铺二级公路建设工程n7标我公司将部分路基工程施工情况汇报如下：
沿线没有障碍、阻拦的施工路段已施工完毕，剩余部分路段受当地村民阻碍无法施工，我项目部现拟定于20xx年7月3日在建工程全面停工。停工主要原因1）k33030～k33200挖方段的正上方有几户四岔铺村民，该段施工将会断掉这几户村民的`村路，由于各级领导经过半个月的研究未能给这部分村民解决村路的问题，致使我标段施工该段就会遭到村民的阻拦，无法进行施工。2）k33455～k33540为我标段16m左右的挖方段，挖成型后有没有特别异常，附近村民说他们水井让我标段挖的没水吃了，井枯了，20xx年7月1日晚7点左右几个村民拿钢刀来我项目部闹事，打伤我部工作人员3名，还开车乱撞我项目部工作人员，致使我标段无法正常施工3）吴枣园村部分施工段的征迁户未搬迁，我标段施工人员进去施工遭到村民的阻碍、阻拦，使我标段无法施工。
预计施工路段具备施工条件后恢复正常施工，现申请有关部门同意停工。请批示！
陕西祥隆建设有限公司210国。
20xx年7月3日。
春节停工申请报告
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
原施工场地地质不能承受静压桩机的`承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年x月x日至20xx年x月x日共计105天。
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
因xx市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此致
敬礼！
xxx有限公司。
20xx年xx月xx日。
申请经济补偿金的报告范文
申请目地:。
1、依照国家政策返还我基本农田经营权;。
2、补给我应该得到而至今未得到的补偿款;。
事实及理由:。
我耕种的基本农田位于民权县城东4公里左右310国道北侧，是有承包*书的，距以前城关镇立的基本农田保护牌子200多米。在20xx年春，小麦已抽穗，丰收在望，有一个月左右就能收获，这块地被武校校长张胜利看中，当时我不同意卖。苗海洋就雇来推土机趁深夜给我推毁，十多亩小麦化为乌有。青苗一分也不予赔偿。万般无奈，只有量了地，在地西边有个生产沟，也没能给我量，但四馆用地其中有条小柏油路，路两旁路沟都给各农户丈量了。最近又征地，在我这块地西边，也是相邻这条生产沟，就给农户量了。作为城关镇工作人员不一视同仁，因人而异，量地人员和村委人员是否在量地上跟他们自己钱款上有一定的经济关联吗?而导致如此。
还有这个不足百名学生的个体武校，占基本农田百余亩，当时立马推毁不久就能收获的小麦百余亩到现在迟迟不见施工，拉个围栏，闲置在哪里已快满三年，荒草1人多深(有照片为*)，建武校是假，围地占地才是真。农民却无地可种，就拿我个人事说吧。我妻子体质瘦弱，干活无人用，仅靠我一人干个短工一天挣个30-50元免强度日，一年到头只有过春节时才能吃上点肉，*虽有救济，但那是为有人有势的人家准备的。轮不上我。征地后2-3年不建设是不是按国政策由当地*收回。我的土地我还可以耕种吗?农民没了土地的日子真不好过，恳请上级领导理解一个农民对土地的渴求吧!
此致
敬礼
申请搬迁补偿报告
申请理由：___________________。
此致
_________________(被申请的机关名称)。
申请人：_____________。
附：1、物证_________________份。
2、书证_________________份。
3、证人证言_______________份。
4、证人姓名、工作单位、住址。
申请经济补偿金的报告范文
申请人：____________________，男，__________族，________年__________月__________日生，住_____________，身份证号码：__________________。
二、支付申请人应休未休年假工资_____________元。
_________________。
_____________劳动争议仲裁委员会。
申请人：_________________。
_____年_____月_____日。
搬迁补偿申请报告
尊敬的县委、乡政府领导：
我们是__________县__________乡__________村_______________组的村民，由于_______________的建设工程，从_______________年起至今年初我们村经历了三次拆迁，现在拆迁安置工作已基本接近尾声，各项补偿款也已经陆续发放到位。但是在这三次拆迁过程中，村委会及组上始终没有公布拆迁补偿款的明细账目，如私人房地及村、组公共土地，财产等拆迁补偿账目的明细。
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》我们特此向相关行政主管部门申请公开征地预算，征地补偿金发放数额和具体发放账目信息，也恳请相关行政管理职能部门通过这些信息的公开来消除村民对拆迁补偿工作的疑虑和困惑。体现补偿款发放的公平合理性，进而体现人民政府政务和财务工作公平、公正、公开的原则。
申请人：_________________。
_______年_______月_______日。
春节工程停工申请报告
尊敬的xx：
位于醴陵市北的黄獭嘴镇杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组现共有300余口人，需返水灌溉粮90多亩，鱼塘4口（面积约12亩）。长期以来，其主要农作物为水稻，村民的主要收入来源为农作物收益。
杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组骨干水渠起源于毛石河边，止于云竹湾段，全长约1200米，灌溉面积约200亩。自分组以来，该水渠为我组的农业生产及经济发展作出了重大贡献。近年来，随着我国“三农”问题的提出，以农业为主产业的我村经济得到了高速发展，人们越来越聚焦民生。农业作为我村经济发展的支柱产业，在推动我村经济发展的进程中发挥了重要作用。
xx年开始，一方面，由于毛石、代子山、敏家湾三组部分路段正戮力修筑国道、铁路、村道、组道等交通干线，部分可用劳动力被征用，加上村、组正在集资修筑水泥公路，且尚未完工，村民资金大都投入到道路修筑中了，一直未用混凝土硬化的水渠更是一拖再拖。另一方面，我村毛石等组因水利设施年久失修，多处塌陷，渗漏严重，尤其是水渠源头段，毁坏更为严重，且面对原有机井、水渠，常有村民为此而械斗，致使其难以进行正常的`农业灌溉，在此背景下，毛石等组200余亩农田灌溉已不能得到保证。农业生产徘徊不前，组民收入甚微，并直接导致了我村“村内小组经济发展不平衡”的地区经济发展差异、为争夺灌溉水源而械斗等问题，迫使我三组许多组民不得不背井离乡、外出务工，进而我组内出现了越来越多的留守老人、留守儿童以及相应不断流出的年轻劳动力，甚至出现“空巢”现象。我组逐步成为了杨家垅村“帮扶三农”政策下最薄弱的环节。如此之恶性循环的不断加剧，我村三个“农业困难组”的问题亟待解决！
经初步预计：加固、翻修的工程面积为90亩，通过相关核算，每亩需资金2500元，总计共需资金20余万元。由于到目前为止，我三组部分路段的道路修筑工程尚未竣工，村委对此无力资助，资金方面实在难以落实。万般无奈之下，特此申请，恳请上级xx不吝视察、考虑，予以适当扶持！毛石、代子山、敏家湾三组全体组员对贵局的大力支持表示衷心感谢！
此致
敬礼！
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
社区申请补偿报告范文
赔偿请求人：杨x，住韶关xxx房。
被请求赔偿义务机关：广东省韶关xx法院，韶关市xx路。
赔偿请求人杨x因与广州宏伟工程机械有限公司租赁合同纠纷一案，由于韶关市xxx在二审期间（20xx年6月16日）向广州市中级人民法院出具了一份该法院同意宏伟机械公司关于租赁处分本人属于所有的摊铺机的证明（主要内容为：1、同意本人被浈江区法院查封的摊铺机继续由宏伟公司租赁，设备闲置期间不计算租金；2、租金由浈江区法院直接收取保全直到达到保全金额为止（本人与谭湘龙租赁合同纠纷一案，谭湘龙向法院申请的保全金额）；3、设备的维修保养费由宏伟公司负责直至法院拍卖或变卖为止。）及将宏伟公司交给浈江区法院的部分租金（32500元）退回给该公司，致使广州市中级人民法院误认为宏伟机械公司已付清其应付给本人的所有租金，结果判决驳回本人要求宏伟公司支付剩余租金的诉讼请求，因此，本人请求韶关市xxx赔偿因本人该法院的失误而导致损失的租金8545500元及诉讼费27235元，共计8572735元。
事实与理由：
本人与广州市宏伟工程机械有限公司于20xx年8月9日签定机械租赁合同，约定宏伟机械公司租用本人的摊铺机一台，租金为每月75000元，该租赁合同为双方的真实意思表示，内容不违反法律、法规的禁止性规定，为合法有效的合同。宏伟公司就应按合同约定支付租金，现该公司未按时交纳租金，已构成违约，本人要求该公司支付所欠租金合法合理，应该得到支持。具体理由如下：
1、《机械租赁合同》并未约定具体的.租赁期间，依法应视为不定期租赁，《合同法》规定不定期租赁合同双方均有权随时提出终止合同，合同自终止通知到达被通知方时发生终止效力。自租赁合同签定后直到宏伟公司将摊铺机移交到浈江区法院为止，该公司从未向本人提出过要终止合同，因此，租金的计算时间应自宏伟公司拉走设备的次日（20xx年8月30日）起至其将设备移交给xxx时（10月20日）止，共13个月零20日。现本人只主张13个月的租金，也符合宏伟公司主张的租金应从设备调试完毕后计算（20xx年9月8日开始计算）的要求，因此本人的请求也是合理公道的。
2、根据《民事诉讼法》和《最高人民法院法关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》的相关规定，以及本案的实际情况，xxx的查封并未影响到宏伟公司对设备的使用，而且《机械租赁合同》中未约定设备闲置期间，承租人可以不给付租金，因此宏伟公司主张的在设备闲置期间不承担支付租金的义务是没有依据的。
3、《民事诉讼法》仅规定“在被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务时，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产”，未有规定法院有权进行包括就被查封财产订立租赁协议在内的任何处分被查封财产的权限，因此，xxx对宏伟有限公司在20xx年10月24日提出的租赁请示函作出的同意的意思表示属于无权（或越权）处分行为，应视为无效，而由于xxx该行为导致的本人无法向宏伟公司追讨的设备租金应该由xxx负责赔偿。
综上所述，希望韶关市xxx赔偿委员会能对本案重新审查，还本人一个公道。
韶关市xxx赔偿委员会。
附：有关法律文书及证明材料。
赔偿请求人（签名或单章）：xx。
xx年xx月xx日。
工程停工复工申请报告
因春节期间我工程暂停施工，现春节已过，项目部管理人员已全部到岗，工程个施工作业班组人员已基本到位。根据石家庄市建委，市安监站及公司春节后复工的相关检查要求，我项目部对施工现场进行全面检查，对发现的问题进行整改，具体情况如下：
1、现场管理人员及职工到位情况：
本工程项目管理人员截至目前已全部到齐。
本工程目前主要进行防水及基础与主体施工工程，作业队伍到齐，基本能满足现阶段施工作业需求，后续施工人员将在相应工序开工前一周内到位。
2、安全教育、制度检查情况：
经检查，安全检查制度已建立，个安全台帐齐全。各项应急预案完整，各项操作规程良好，个机械设备、临时用电、消防设备的检查记录齐全。各工序、机械作业所涉及的特种作业人员均持证上岗，并按规定进行了报验。
3、安全生产情况：
项目部对现场及职工宿舍进行检查，情况良好。项目部对春节前拆除的部分临时电线路重新架设，对三级配电箱、二级漏电保护开关进行检查，对部分乱拉乱接进行拆除，现场临时用电已符合临时用电规程。基坑防护完好，邻边防护完整。
4、现场文明施工情况：
项目部组建文明施工队伍，有待进一步完善人员配备，负责现场维护每日垃圾清理及破损围挡的修复及更换工作。
5、施工机具设备运行情况：
经检查运行良好。
经检查整治，我项目部已做好春节后复工的准备工作，已具备复工条件，计划于!
河北铁建工程有限公司第三项目部。
20xx年x月x日。
春节停工申请报告
我公司承建的贵德县城镇道路及基础设施配套建设项目团结西路市政工程，工程进度完成2%，因天气、房屋、树林未征原因，我项目部现拟定于20xx年11月30日对贵德县城镇道路及基础设施配套建设项目团结西路市政工程全面停工。
停工前，我公司对工程做好了安全防护。对工程的周边围护已按要求全面进行落实。各项安全工作已按要求全面进行落实。现申请有关部门对我施工现场进行检查。
请批示！
xx昊锦建设集团有限公司。
20xx年11月28日。