合同协议是经过双方自愿并达成一致的合同文件，具有法律效力。合同协议的范文是合同起草的参考依据，它们涵盖了各个领域和行业的典型范本。
机房改造项目合同
合同编号：
展馆方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《^v^合同法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就会展场地租赁的有关事宜达成如下协议。
乙方租用甲方总面积为平方米的场地(下称“租赁区域”)。具体位置：
用途：用于乙方举办活动。
租赁期限为：年月日起至年月日止。其中：会展期限为年月日起至年月日止。
乙方使用租赁区域的时限为每日时至时。在租赁期限内，乙方应在约定的时限内使用租赁区域;如乙方需在约定时限之外使用租赁区域的，应提前征得甲方同意，并向甲方支付超时使用费。
其他：
1、租金的计算按照以下标准计算：
2、超时租金按照以下标准计算：
3、租金预付：
定金：甲方在年月日前向乙方支付定金元(最高不得超过总价款20%)。
预付款：甲方在年月日前向乙方支付预付款元。
4、余款支付：
5、支付方式：
1、在租赁期限内甲方向乙方提供以下基本服务：
(1)租赁区域和公共区域的原建筑照明。
(2)租赁区域内走道和公共区域内的清洁服务。
(3)在入口处提供票证检验。
(4)提供会展期限内的馆内空调服务。
如乙方需在约定时间之外开放空调，应征得甲方同意，并向甲方支付超时使用费。供暖时间按北京市统一规定执行。
(5)负责租赁区域的保险。
(6)其他：
2、如乙方需甲方提供基本服务之外的其他服务，双方应另行达成补充协议。
形象改造项目承包合同
甲方(全称)：
乙方(全称)：
按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将.形象改造及电器等所有项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。
第一条工程概况。
1.1.工程名称：
1.2.工程地点：
1.3.承包形式：包工包料。
1.4.承包范围：。
1.5.工程期限：年月日交付使用.
1.6.质量等级：合格。
第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。
第三条双方的责任、权利与义务：
3.1.甲方的责任、权利与义务。
3.1.1.负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;。
3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。
3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。
3.1.5.制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施;。
3.1.6.向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底;。
3.1.10.根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。.
3.2.乙方的责任、权利与义务。
3.2.1.必须以甲方利益和名誉為重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行。
1.5.1.工期满足甲方的要求。
為;。
3.2.2.乙方必须遵守甲方及业主颁布的各种规章制度。
3.2.6.严格执行甲方制定的用于施工的所有规章制度、管理规定;。
3.2.8.维护施工现场的环境卫生，及时清理剩余材料并运至指定地点;。
3.2.10.乙方负责业主所供材料的领用。
3.2.11.乙方负责办理开工报告、材料报验、隐蔽工程、工程中间交接、联络单、签证及竣工验收等手续，做好日常资料收集、整理、编制工作，按业主、监理和甲方要求装订成册，不少于三份，甲方审核，费用乙方自理。
3.2.12.乙方负责提供施工用工机具设备与辅材。
3.2.13.乙方负责乙方所属施工人员差旅费用;。
3.2.14.乙方负责為所属施工人员购买意外伤害保险。
第四条承包价款的确定。
4.1.承包价款以甲方与业主结算审计后确定的费用為计价基础;但不含甲供材或甲定乙购材料主材价。甲方收取乙方除甲供材、甲定乙购主材价以外的总价5%管理费。
4.2.甲方负责向建设单位提供工程发票。
4.3.乙方可以代甲方向建设单位提供发票或向甲方提供有效票据抵充相应工程款。
第五条承包价款支付与结算。
5.1.甲方以现有进度预算报表(必须附业主和监理核签过的签证和工程形象进度照片)作為支付进度款的依据。
5.2.承包价款的支付：正常情况下，按月进度报量，甲方根据业主和监理核实的工程量及业主支付的进度款，按进度预算报表定额直接费的70%比例向乙方支付工程进度款。
5.3.工程交工时，甲方支付乙方的费用总和达到合同价款的70%;待工程审计定案后，甲方以审定价款為基础，扣除前期付款，累计支付乙方费用总和达到合同价款的90%。
余款待质保期满后一次付清。
第五条工程质量与检查验收。
5.2.乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。
5.3.工程质量按业主方规定要求合格率100%。
5.4.乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担。
5.5.由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。
5.6.由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。
第六条材料、机械设备供应与管理。
6.2.乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。
6.3.乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
6.4.乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
6.5.乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。
第七条安全生产与文明施工。
7.1.甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。
7.2.乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。。
7.3.乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
7.4.乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。
第八条违约责任。
8.1.乙方的施工质量、进度或人员管理、综合服务等达不到规范或本协议的规定，甲方可提出口头通知或整改通知书，乙方按通知限期纠正，如因乙方整改不及时，给甲方造成经济损失，甲方将以双倍价格进行处罚。
8.2.因乙方在施工中不按设计图纸、施工规范、工程变更通知单及甲方要求等造成质量事故，其工料损失皆由乙方承担。
8.3.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
8.4.乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方及时调整，乙方无法调整时，甲方有权安排符合要求的人员进行施工，发生的所有费用均由乙方承担，由此造成的损失由乙方自负，工期不予顺延。
8.5.乙方因违反业主安全规章制度，造成不良影响或人身伤亡事故，按业主规定进行处罚，结算时扣除。
8.6.乙方因施工质量出现问题，造成不良影响，按业主规定进行处罚，结算时扣除。
第九条附则。
9.1.本协议一式二份，甲方两份乙方一份。
9.2.本协议自双方代表签字之日起生效，至承包内容全部完成并结算完毕失效。
9.3.双方履行合同中发生争议时，应双方协商解决，协商不成时，可依法向当地法院起诉。
甲方：乙方：
代表：代表：
协议签订地点：
形象改造项目承包合同
甲方：
乙方：
一、乙方承包期为10年，__年元月1日至__年12月31日止。
二、承包租金每年人民币6000元，合计6万元，分两次付清(__年元月1日付4万元，__年10月1日付2万元)。
三、乙方在殖期间以生态养殖为主，饲料养殖为辅。禁止人、畜、禽等动物粪便及相关生化重金属催熟助长剂投入，便于水质环保生态化，确保甲方村民的生活和农业灌溉用水质量达到国家标准，如乙方违反，甲方可单方面终止合同，租金不予退回。
四、乙方承包期内要确保甲方生产、生活用水为主，养殖为辅的原则。
五、水库在干旱之年，保持原来8个塞子水位供应后坂田灌溉，南坂农田用电排泵水抗旱灌溉。
六、水库洪汛期间，乙方要无条件确保无障碍物泄洪，无条件执行上级调洪命令，汛期要加强巡查，及时报告水库的运行情况，确保水库安全渡汛。
七、水库坝面和泄洪道清杂等障碍物清理，由乙方负责一切费用自理。
八、水库如人为所致设施毁坏漏水，所造成法律和经济责任由乙方负责。
九、水库坝灌溉出水涵管等一切设施如需要干库维修，乙方必须无条件放水干库，便于维修。
十、乙方在承包期间(拾年)不能转让、出租等多种形式或转包给他人，否则甲方可单方面终止合同，租金不予退回。
十一、水库如政府需要人口饮水等民生工程建设和蓄水的需要，乙方必须无条件停止承包水产养殖期，终止合同。
十二、以上合同双方执行。
甲方：
乙方：
日期：
机房改造合同1
河北德泽龙医药有限公司。
目录。
一、前言。
二、服务器机房概述。
三、服务器机房建设目标。
四、设备选型。
五、预算经费。
一、前言。
当今时代，企业信息化与企业的生命力息息相关。企业的各种业。
务数据应用、每一台服务器、每一台计算机不仅创造者企业的竞争力，也记录着公司的核心价值。企业的不断成长和发展也需要企业信息假设的不断健全和完善，建设一个现代化机房势在必行。
现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所，机房设计与施工是的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠的运行，是否能保证各类通讯畅通无阻。
机房工程的建设项目包括：机房装修工程、机房电气工程、ups电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁进系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组陈的综合体，个系统均不是互相隔离的而是有密切的联系。为了保证机房设备的稳定、可靠、阿妈全面的运行，一定要考虑机房的系统性。
采用先进成熟的技术和设备，满足当前的寻求，兼顾未来的业务需求，尽可能采用最先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需，使整个系统在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。
一个机房改造方案必须具有良好的灵活性与可扩展性，在满足现有的基础上，又能够根据今后业务不断深入发展的需要，扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能具备支持多种网络传输、多中午理接口的能力，提供技术升级、设备更新的灵活性。
可靠性的建设。采用相关那件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全机密等技术措施，提高机房的安全可靠性。
二、服务器机房概述。
公司服务器机房现况：
公司现有机房是在常温库内开辟出一块大约15平方米的铝合金临造房内，内部环境简陋，线路裸漏，强弱电路混淆。核心交换机为傻瓜式交换机，不可管理。机柜摆放不妥当，没有防雷措施，地板为水泥地板，非标准的防尘防静电地板。机房没有监控、防火、防盗设施，没有温度检测设备。服务器对当前业务运算能力差，时常运行缓慢。所用网线、电话线好坏不均，机房灯光环境昏暗。
三、服务器机房建设目标。
根据公司现有基础，本次建设目标位：
1、尽量保留公司现有网络中的设备，在确保公司业务正常使用前。
提下为公司节省投资。
2、机房增加可管理路由器和核心交换机，实现网络可管理化，保。
留行为管理和防火墙。
3、扩建机房，地板使用防静电，防止由静电引起的火灾隐患。
4、增设避雷设备，防止在雷雨天气由于打雷造成的非可预见性的损失。
5、机房各项线路走线整齐，强弱电分离，环境卫生，灯光明亮，机柜摆放整齐。
6、增设环境监测设备，机房环境始终保持在：
相对湿度：5~95%无凝结。
7、ups到位进行断电检测，达到断电以后服务器延时续航6小时。
以上。
8、增加服务器机房监控设备，门禁系统，实时监控，语音报警。
9、更换更先进的运算服务器，提高公司业务效率，增设同步备份。
双塔服务器，双服务器同步运行，互不影响，一旦损坏一台服务器，备用能够直接代替主服务器，不会影响公司业务。
10、增设防火、灭火设备，提高安全隐患。
四、设备选型。
形象改造项目承包合同
甲方(全称)：(以下简称甲方)。
乙方(全称)：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及公司《项目工程经营承包责任制管理办法》之规定，公司决定将授予同志为项目经理部的项目负责人，由项目经理部事实《建设施工合同》及施工合同条款，进行事实全面生产经营管理。经与同志协商，达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况。
建设单位：
工程名称：
工程地点：
二、工程承包范围及内容。
1、工程范围为：
2、工程内容为：
三、合同工期。
开工日期：
竣工日期：
合同工期：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款。
金额(大写)：
六、工程承包方式。
工程项目均采用全额承包，承包人有承包责任人，与发包人圈定书面项目承包合同。实行“自主经营、自负盈亏”的承包原则，所创利润由承包人自主分配，发生亏损由承包人全额赔偿。
七、工程结算。
乙方负责在工程验收合格后10日以内提交结算依据和工程结算书，并且由乙方负责整个工程的结算管理工作，甲方负责配合乙方依据施工合同向建设单位完成工程结算工作，在收到结算依据金额工程结算书后90天以内完成结算审核工作，并提出审核报告。
八、设备及材料供应。
乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)不得擅自以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关建筑材料的合同;如因生产和施工的需要以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关材料的合同，需经甲方对合同的内容予以审核，并经甲方签章后方能生效。乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)擅自为之，由乙方或行为人自己承担责任;如果导致公司损失的，乙方全额承担因此造成的损失。
材料采购标准及相关事宜按甲方与建设单位签订的施工合同要求和内容执行，且必须满足设计图纸的标准与要求。乙方应及时、全面履行甲方因乙方承包的项目对外所签订的各种合同;否则给甲方造成损失的由乙方承担因此造成的全部损失。
九、现场管理。
1、乙方派同志对本工程工期、质量、安全、文明施工、结算及对建设单位的其它承诺内容等工作进行全面负责。
2、凡甲方与建设单位之间的技术、经济、签证等有关事项，甲方委托乙方办理。与建设单位之间的书面资料须加盖甲方公章的，事前必须征得甲方同意后，方和盖章送出，乙方盖章后的资料原件留二份甲方存档。
3、乙方承包范围以内的专业分包，由乙方自主决定选择有资质的分包单位在甲方同意后签订分包合同，专业分包单位的资质复印件和分包合同原件各二份送甲方备案。乙方承担其经济、民事和总包责任。
4、乙方的总包责任：以甲方与建设单位签订的总包合同要求为准。
5、在合同执行过程中有建设单位对项目进行管理，监理工程师对工程进行全方位监理。工程负责人既要服从建设单位和监理工程师的管理，也要服从甲方对其实行的项目管理。
6、工程负责人对承包项目内的工作及对建设单位的其它承诺内容全权管理、责任自负。接受建设单位及监理工程师的监督管理及质量检查评定。如因质量问题造成返工，其返工损失由乙方负责。
7、贯彻执行谁施工谁负责安全的原则，工程负责人必须对所属人员进行经常性安全法制教育，以提高对安全生产的认识;加强安全监察、督促，即使纠正安全隐患，承担安全责任和因安全责任所造成的一切经济损失及法律责任。
8、乙方应严格按“重庆市建筑工地安全文明施工标准”组织施工，争创市级文明工地，若因乙方管理原因，项目文明施工未达到“重庆市建筑工地安全文明施工标准”，由乙方承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
9、本工程的技术文件、档案资料由乙方安排专人按工程进度、准确、及时填写、收集，工程竣工即按档案馆要求进行整理后交建设单位及档案馆所需竣工资料，同时送交一套完整竣工资料予甲方备案。如因乙方资料原因造成工程停工或影响进度款拨付及完工交验等，所造成的一切后果均由乙方负责并承担相关的法律责任。
10、本工程在施工过程中，若乙方对民工工资、材料设备款有拖欠行为，以至对甲方造成不良的影响，甲方有权与乙方终止合同，由此造成的一切经济责任均由乙方承担。若发生类似情况及以甲方的名义签订经济合同发生债务纠纷，甲方有权代扣工程款支付欠款。
11、乙方必须使用合格的管理人员对项目进行管理，管理人员的选派必须报送甲方审查、备案，特殊工种的管理人员需持证上岗并报甲方备案，甲方有权对不合格的管理人员进行调整。
12、承包范围内的工程质量保修由乙方直接对建设单位承担保修责任，具体的保修事项按甲方与建设单位签订的工程质量保修书执行。工程竣工后，乙方应主动定期回访，每次必须签署保修回访单，否则，扣留保修金甲方不予支付。
13、如出现建设单位支付工程款不及时、未能按期支付工程款时，乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款，不得以任何理由起诉甲方和有其它行为，乙方应积极向建设单位追收工程款。
14、承包人对所承包工程施工合同。补充条款、招标文件及承诺书等对建设单位所承诺的内容全权负责。
十、管理费与有关费用承担。
1、乙方按照本工程建设方审定工程总造价的向公司承担管理费。管理费按照前述比例在每笔到账的工程款中扣取;到账的工程款包括建设单位以实物抵偿的工程款。工程竣工结算完成后，乙方应结清上交公司的管理费。
2、工程的中标费、交易费、建管费、定额测定费，人身保险费等费用约合计‰由承包人承担。(以实际缴纳为准)。
3、乙方承担应缴纳国家规定的营业税、费及个调税等国家规定税费，公司按实际发生额代扣代缴。
4、因工程所发生的其他经营、管理费用与开支均由乙方实际承担。
5、乙方不得个人直接从建设单位(业主)收取任何款项;每笔工程款项须经公司。
十一、工期、安全与保证金。
1、工程工期：按合同工期考核，履行率为100%。
2、安全、杜绝重大安全、设备、火灾、工伤死亡事故，重伤率控制在‰以内。
1、计划管理。编制施工总进度计划和季、月、旬作业计划，提出材料、设备、劳动力所需数量及进出场时间，并加强施工过程的中间控制和人、财、物的协调，确保工程形象进度。
2、技术管理。建立项目工程的技术管理体系，编制施工方案，做好技术交底工作。认真贯彻各项技术规程规范，搞好施工现场的计量、标准化工作。
3、质量管理。按iso9000系列标准，建立各级质量责任制，强化质量管理。项目必须设臵质监员。认真做好施工记录和隐蔽部位的验收签字记录，保管好各种原始单据和资料，确保竣工工程档案资料的完整准确。并必须通过市(或区)档案馆验收。
4、安全管理。项目必须设臵安全员。监理各级安全责任制，坚持安全教育和常规的安全检查，做好安全防护工作，制止违章作业，防止工伤死亡事故和设备事故、火灾事故的发生。如发生事故，一切经济责任均由项目部承担。
5、文明施工管理。按施工方案的总平面图搭建各种临时设施，做好施工前的准备工作。按照有关要求搞好施工现场的标准化管理，争创文明施工现场，自觉维护企业整体利益和形象。
6、预决算管理。施工图预算编制，负责办理竣工决算。
7、资金管理。承包人应及时准确第编制资金收支计划，组织项目工程施工所需要资金负责收取工程款，严格控制支出，确保施工生产的正常进行(税金由公司代扣代缴)。同时应遵守公司财务管理办法。
8、成本管理。编制施工预算制订项目工程承包经营目标，严格管理和控制项目工程成本，自觉遵守财经纪律和财务制度，建立各种原材料耗用台账、人工工资台账、设备架料租用台账，努力降低消耗，提高成本降低率。
9、对建设单位的承诺。承包人必须了解所承包工程项目的工程施工合同、补充条款、招投标文件及承诺等对建设单位所承诺的相关内容，认真组织管理，对所承诺的条款认真履行和落实。
十三、项目工程部管理人员工资。
项目工程部管理人员工资(含加班工资)按“项目工资”的通知确定，其标准为：
(1)项目经理：元/月。
(2)其他管理人员人均：元/月。
十四、利润分配和亏损赔偿。
工程完工决算后，财务结算已办清，与建设单位的还款协议已签定，工程决算送公司财务审计处审计，经审计和考核后的工程利润按以下程序分配：
1、质量、安全、工期未达到按有关规定扣减利润。
2、其余部分利润由承包人负责自主分配。
3、工程发生亏损，承包人对亏损负责全额赔偿，风险抵押金冲抵亏损，冲抵不足部分由承包人在一年内给予赔偿。如承包人不能赔清，公司有权通过法律手段解决。
十五、处罚。
工程发生以下情况，乙方在三年内不得承包工程。
1、工程发生亏损。
2、发生重大质量事故。
3、发生重大安全事故。
十六、其他条款。
1、如工程发生停工，双方商定处理。
2、承包人的财务成本、材料、设备、专业分部工程的分包、周转架料、劳务分包等管理，均按公司有关管理办法执行。
3、本项目承包合同条款如遇特殊情况公司董事长同意后可作适当调整或补充完善。
十七、补充条款。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
形象改造项目承包合同
甲方在此委托乙方进行_项目的开发。为明确双方责任，经友好协商，双方达成以下协议，以资双方共同遵守：
第一条：项目内容。
乙方在充分了解甲方待开发的的基本要求，并签定本合同，由甲方向乙方提供该模块的《详细开发说明书》及其他相关文件、资料。具体要求详见合同附件一。(若在开发过程中甲方的开发需求有改变，则涉及合同的相关文件及费用由双方协商相应改变，合同的执行时间也作相应改变)。
第二条：开发费用。
甲、乙双方认定本合同开发费用预计总金额为人民币(大写)元。如果乙方在研发中，超过预计是研发费用，在双方协定下解决。
第三条：项目的承接、开发及验收。
(1)承接。
甲乙双方经确定签定此合同之后，即正式承接该项目。年月日为甲方起始计时日。
(2)开发时间。
乙方在甲方计划的时间内自由安排工作时间和地点，年月日前完成全部开发工作。。
如乙方不能按时完成，应在合同约定完工日期前的两个工作日内，以书面形式(包括电子邮件和书面文字)向甲方提出延期的理由和申请延期的具体时间，经甲方批准后方可延期，延期时间以甲方批准的时间为准。延期时间不得超过合作开发时间总长的一倍。若甲方不同意乙方的延期申请，则完工时间不予延长。
(3)开发标准。
乙方必需以提供，让甲方进行验收工作。
乙方保证模块的功能符合的要求。
(4)验收。
1.验收标准为：
a.程序正常运行;。
b.方案中提到的功能全部实现;。
c.项目按时完成;。
d.文档和源代码齐全。
2.验收时间期限为天时间。
3.乙方提交项目的方式：
4.模块的最终验收工作完成后，甲方应出具最终验收报告和评分，经双方确认后作为合同验收阶段完成的证明。
第四条：甲方的权利和义务。
1.提供专人与乙方联络。
2.提供项目所需要的所有资料交给乙方，并保证资料的正确性。
3.及时支付费用，保证项目的开发费用及时到位。
4.及时支付在项目研发中所用到的器件、设备、测试费用。
5.本合同的相关作品、程序、文件源码的版权属甲方所有。
第五条：乙方的权利和义务。
1.提供专人与甲方联络,并定期向甲方提交项目阶段开发进度报告。。
2.按照项目进度要求及时完成系统的开发，同时保证项目质量。
3.协助甲方完成所开发系统的实施、培训以及维护，并进行一个月的维护。
4.开发完毕，乙方应将系统的文档、源代码移交给甲方，不得将其应用在其他企业。
5.不得将甲方开发内容泄露给第三方。
第六条：付款方式。
1.合同签订后，，则甲方向乙方开发总费用的30%。
2.项目验收完成后，甲方向乙方支付合同总价70%的合同款。
第七条：维护。
2.甲方需要改动或需要委托乙方进行二次开发，甲方应同乙方另订协议，作为合同的附件，另收开发费用。
第八条违约责任。
1.任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，应及时提醒违约方，若违约方仍然违反本合约，可以解除本合同并要求违约方赔偿损失,。
2.因不可抗力而无法承担责任的一方，应在不可抗力发生的3天内，及时通知另一方。
3.一方因不可抗力确实无法承担责任，而造成损失的，不负赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并且不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
十二、其它。
1.项目开发的技术方案和要求,在附件中说明。所有附件及本项目的要求文件、测试标准等均为本合同不可分割之一部分。
2.本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
4.本合同生效后，如有未尽事宜，需经双方友好协商同意后，拟定出补充文件，经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效，补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。
甲方：(盖章)乙方：
身份证号码：身份证号码：
授权代表：联系电话：
联系人：联系地址：
机房改造合同1
（乙方）实施监控系统工程，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方签定以下合同条款，以资共同信守：
一.工程名称：
二.工程地点：
嘉定区环城路号。
三.工程内容：
根据甲方的要求：
1、对弱电机房内的所有电话、网络线路进行整理，所有线路均上机柜配线架。
2、用轻钢龙骨隔墙将机房一分为二，并留一扇开门。
四.工程进度：
本合同自签订日起开始实施，乙方于2013年月日开始进场安装，2013年月日全面完工。
五.技术要求:。
乙方根据甲方要求工程竣工后，使所施工项目达到甲方所需要求标准。
六.甲、乙双方的义务：
1.甲方：
1）甲方参与对设备选型和价格的确认；
3）甲方按合同付款方式按时向乙方支付合同款项；
2.乙方：
1)根据双方签订的合同，双方按行业标准组织验收，乙方负责。
工程项目进度及质量，负责工程的协调和控制，确保工程按期按质完工；
2)负责项目设备的采购、运输、安装、系统调试、竣工资料。
编制、保修期服务；
3)对工程项目进度、质量、安全全面负责；
4)确保按工程周期完工；
5)对双方确认的主材，按照预算价格采购进场；
6)确保项目质量，不合格设备、材料不进工地，不合格项目。
必须整改以达到验收要求；
7)确保本工程为优质工程；
8)确保工地为文明安全工地；
10)保修期售后服务；
a保修期：自交付使用日起一年；
b出现质量缺陷：乙方接到通知后二十四小时内派人员到现场解决。
七．工程总价。
合同总价为人民币：元。
大写：
八．付款方式：
工程完工后，通过甲方验收合格，一周内，甲方付清全部工程款。
九．双方应遵守建设项目廉洁规定，把本项目建成廉洁工程。
十.安全与文明施工：
乙方应制定符合上海市及甲方有关规定的安全生产与文明生产措施，并认真落实，确保施工全程的安全生产与文明生产。十一。保险：
乙方在施工期间应就下述保险自费进行投保：
1）。
2）工人的事故保险；施工机械保险。
十二。保密：
双方应如同对待商业秘密一样对待在双方业务关系存续期间所获悉的全部商务和技术资料及其细节，除非这些资料及其细节已经公开。
十三。不可抗力。
如果任何一方因不可抗力未能履行本合同规定的义务，则。
该双方对于在不可抗力的影响存续期间不能履行其义务不承担责任。双方在其他方面仍受本合同的约束。
双方都应尽最大努力将不可抗力，特别是由此而引起的延误所造成的后果减轻到最低程度。因不可抗力所引起的问题应通过协商适当解决。
遭受不可抗力的协议一方应立即（不迟于获悉不可抗力后十日）用电话或传真通知协议另一方。否则遭受不可抗力的一方将丧失援引不可抗力的权利。此外，遭受不可抗力的协议一方有义务证明所发生的不可抗力事故以及事故持续的时间。
不可抗力事故是指遭受不可抗力的一方不能预见到的、确实阻碍其履行义务的、不可避免的自然现象，就本合同而言，不可抗力事故包括（但不限于）地震、流行病、严重火灾、水灾、台风、海上事故等自然现象。
十四。纠纷的解决。
乙方未经甲方事先书面同意不得将本合同下之义务转让或移交给第三方。
任何一方未行使其按本合同所享有权利，均不应视为放弃这一权利，也不应妨碍该方以后行使这一权利。
如果本合同中任何条款无效或失效，则本合同其余部分不应因此而受影响。双方有义务商定在供货效果上尽可能相同的条款来取代无效或失效条款。
十六。本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
十七。本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
代表人：代表人：
2013年2013年日。
机房改造合同1
宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司。
一、机房现状。
xxxxxxxxxxx现有两个机房，其中门诊楼机房位于门诊楼4楼，面积约40㎡，行政楼机房位于行政楼12楼，面积约60㎡。2014年10月，经基础业务系统升级改造后，已经从基础架构上实现了双活数据中心，承载着全院的业务数据及办公系统，从业务及数据层面实现了高可用。
1、机房空间现状。
当前，门诊楼机房内共有4台机柜，分别是监控及广播机柜、综合网络机柜、接入及门诊楼核心交换机机柜以及核心业务机柜，门诊楼机房内还放置了电信的电话交换机及pcm设备，承载着全员的电话系统；行政楼机房内共有5台机柜，分别是3台服务器存储机柜及2台网络机柜；这些机柜已基本没有空间。
由于信息中心机房没有配套的专门存放备品备件的空间，所以，目前的信息中心的所有电子仪器设备备品备件也放置在门诊楼机房内，占去机房仅有的1/3面积，且机房内显的非常杂乱无章，机房内的现状完全不符合《电子信息系统机房设计规范》（gb50174-2008），有很大的火灾隐患。
目前，机房内已无法添加放置新的机柜，致使需要新建的业务系统设备无法部署安装，严重的制约着医院信息化的建设和发展。
2、机房装修现状。
各机房是医院建设期间土建进行建设的，并进行了简易装修。墙壁是在原建筑基础上进行了粉刷，地板虽采用了防静电地板，但防静电地板的离地高度也不符合相关的标准。防静电地板下无线缆槽位，线路糟乱，光、电线缆没有分离，线缆缠绕严重，如增减线缆时很容易造成线路故障且排障困难；强、弱电线缆没有分离，存在很严重的火灾隐患。
3、机房温湿度环境现状。
两个机房因建设年代较久，没有兼顾到关于机房恒温恒湿建设的标准，也就没有配套机房专用空调、加湿、新风置换等专业设备。
4、机房供电系统现状。
两个机房的计算机设备、空调设备等共用一套供电系统。
根据最新的机房设计建设标准，机房内的计算机系统、空调系统、新风系统、照明系统以及辅助插座供电均需采用独立的供电系统。特别是计算机系统还必须采用ups供电系统，与动力电源系统形成备份。
5、安防系统现状。
因机房建设比较早，由于条件所限，基本没有采用任何的安防措施。而专业的计算机机房安防系统应包括：门禁控制系统、视频监控系统及必要的防入侵系统等。
6、消防系统现状。
由于条件所限，基本没有采用任何的消防措施。专业的计算机机房应该配置气体灭火装置及相应的消防报警装置。
第2页/共9页。
1、机柜部署需求。
为完成以上设备的部署，需在贵院信息中心机房配置6-8台标准机柜，考虑到长远的信息化的可扩展性发展，再预留2个标准机柜，共计需要配置10个标准机柜。
3、操作台部署需求。
随着贵院信息化业务的不断发展，必将引进多个厂商，为保证业务系统的稳定性、持续性和可发展性，需为厂家技术工程师提供合适的现场办公环境，以便能为我院提供更好的服务。估计需要配置2-3个工作台。
第3页/共9页。
三、机房建设要求及建设内容。
根据卫生部下发的《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》要求，三级甲等医院的核心业务信息系统安全保护等级原则上不低于第三级，结合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》，信息中心机房的建设需要满足下列要求：
1、物理位置的选择。
本项要求包括：
a)机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；b)机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，不建议对机房选址进行变更，即在机房原址进行标准化改造即可。
2、物理访问控制。
本项要求包括：
d)重要区域应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。建设内容：
根据xxxxxxx的实际情况，建议增加机房进出门禁系统，并与机房综合管理系统进行联动。
第4页/共9页。
3、防盗窃和防破坏。
本项要求包括：
a)应将主要设备放置在机房内；
b)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；c)应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中；d)应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；e)应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统；f)应对机房设置监控报警系统。建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议增加机房视频监控系统，并与机房综合管理系统进行联动。
4、防雷击。
本项要求包括：
a)机房建筑应设置避雷装置；b)应设置防雷保安器，防止感应雷；c)机房应设置交流电源地线。建设内容：
根据xxxxxxxxxx的实际情况，建议对机房防雷接地系统进行改造。
5、防火。
本项要求包括：
a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；
b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料；c)机房应采取区域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。建设内容：
第5页/共9页。
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议建设火灾报警及气体灭火系统，并与机房综合管理系统进行联动。
6、防水和防潮。
本项要求包括：
a)水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；b)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；c)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；d)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议建设机房漏水检测系统，并与机房综合管理系统进行联动。
7、防静电。
本项要求包括：
a)主要设备应采用必要的接地防静电措施；b)机房应采用防静电地板。建设内容：
根据xxxxxxxx的实际情况，建议跟对地面进行改造，并更新防静电地板；
8、温湿度控制。
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
建设内容：
根据xxxxxxxxxx的实际情况，建议使用计算机机房专用精密空调，并与机房综合管理系统进行联动。
第6页/共9页。
9、电力供应。
本项要求包括：
a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；
b)应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求；
c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电；d)应建立备用供电系统。建设内容：
根据xxxxxxxx的实际情况，建议对机房供电系统按照相关国家规范进行改造，并对ups、后备电池进行更新。
10、电磁防护。
本项要求包括：
a)应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；b)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；c)应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。建设内容：
根据xxxxxxxxxx的实际情况，建议对各机房窗口进行封堵，墙面敷设彩钢板并妥善接地。
11、不中断业务实施。
建设内容：
根据xxxxxxxxx的实际情况，建议在不中断机房内各业务的情况下进行机房装修改造。
第7页/共9页。
四、机房设计建议。
根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中关于物理安全的相关要求，结合《电子信息系统机房设计规范》（gb50174-2008），信息中心机房的建设标准应选b级机房建设标准。
2、专业设计。
因机房建设项目属于基础性建设工程，一旦建设完成就不能随意的更改或改变，属于一次性投资。因此，为了满足银川妇幼保健院信息化建设的长远发展，及保护相关的投资，建议按照b级机房建设标准，根据医院的实际情况及要求，进行专业设计。
五、建设内容及预算（参见附件）。
第8页/共9页。
机房改造项目合同
为了进一步贯彻落实^v^、教育部《关于进一步加强中小学校交通安全工作的通知》、教育部《教育部办公厅关于加强中小学幼儿园校车安全管理的紧急通知》，明确园长做好校车安全管理工作责任。制定以下责任书：
一、校车驾驶人要求。幼儿园聘用的校车驾驶人员必须作风正派、举止文明、身体心理健康、具有3年以上安全驾驶经历，且要先经公安机关交管部门审验合格后方能聘请；幼儿园要与驾驶员签订聘用合同、接送安全责任书；严禁聘用三年内任一记分周期内累计分满12分或者发生过交通死亡事故，并负有责任的驾驶人驾驶校车接送学生。
二、校车随车护送人员要求。幼儿园要聘用一名或一名以上的专职工作人员或兼职教师作为每趟接送幼儿的护送随车人员。随车护送人员必须作风正派、举止文明、责任心强、思想政治觉悟高、身体心理健康，且应掌握相关的交通安全常识、应急救护常识；随车护送人员要配合、监督驾驶员按预定路线图接送、遵守交通规则，按时完成好接送工作，做好行车中的幼儿安全管理，以及幼儿、家长、幼儿园之间的交接工作；随车护送人员在遇到突发事件时，必须按预定应急预案在第一时间向有关人员及有关部门上报情况，并做好幼儿安全转移救护工作。
三、加强园内校车管理，确保幼儿接送安全。幼儿园园长、法人代表作为交通安全的第一责任人，要负起校车管理职责。
（二）要对接送幼儿的所有校车驾驶人、随车护送人员定期进行面对面的安全教育；
（五）要定期和不定期对校车进行维护保养，随时保证其安全技术性能处于完好状态。幼儿园应指派专人对校车每次运载幼儿的情况进行查验，发现超载、超速或其他交通违章行为，应当制止。
（六）幼儿园组织春游等需要学生集体乘车外出活动的，要严格办理报批手续，且必须租用专业交通运输部门安全性能可靠的客车、并配备具有3年以上安全驾驶经历且对行驶路线熟悉的驾驶人员。
四、幼儿园要建立健全校车安全管理工作考核奖惩制度，对认真履行职责，在交通安全工作中成绩显著的要给予表彰；对因管理松懈，责任不落实而造成事故的要依法追究责任，是民办幼儿园的予以取缔。
五、本责任书双方签字后正式生效。
六、责任书的要求不因责任人的更换而改变，责任人如有更换的，接任者继续履行。
甲方:乙方:。
20xx年月日。
机房改造项目合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目。
1、工程名称：制冷系统改造工程。
2、工程地点：有限公司厂区内。
3、工程造价：人民币万元(大写：元)。
4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
a、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250w,房间总冷量125kw，风量18000(m3/h)，机组冷量kw，落地式机组。21、22号变频器配电室2台，单位冷量,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。
b、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
c、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
d、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为ht250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
e、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备。
(一)甲方。
1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方：
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派。
3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求。
工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，工期顺延。
四、工程安全和质量管理。
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定，与各部门配合好，服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工，不得随意更改设计及施工方案的内容，如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走，并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料，主材样品，经甲方认可后，方可使用。
五、工程价款确定及支付。
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求，按合同价结算。未能达到合同要求，按有关规定扣罚。
2、付款方式：本工程不拨预付款。工程完工验收合格后，无质量问题，支付工程款90%，留10%为质保金，一年后，复检合格，支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收。
按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任。
(一)乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任：
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任，竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法。
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
九、附则。
1、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
提升改造项目合同优选
发包方：（简称甲方）。
承包方：简称乙方）。
根据《_合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。
2、楼顶均压带的拆除、安装。
3、楼顶避雷针的安装。
4、户内外接地线的敷设。
5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。
自合同签订之日起30天内。遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。
工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。
1、合同价。
2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。
1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。
2、本工程质量经双方检查验收合格率达100%。
3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。
2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。
3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。
4）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。
5）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起一年为保修期。
1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。
3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。
1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。
工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。
2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除。
3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交所有施工记录，验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。
4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。
1、甲方责任。
1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。
2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。
3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。
4）组织工程的竣工验收。
2、乙方责任。
1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。
2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。
3）严格按照施工设计图纸和规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。
4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。
5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。
6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。
1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。
2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。
3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书，明确双方的安全责任。
4、乙方负责施工“三措”的制定和执行，并指定专人担任现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批，并向乙方交代现场设备情况。
1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10%的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。
2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。
甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的`，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。
本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。
本合同未尽事宜双方协商解决。
本合同正本2份，副本2份，甲方执正本1份、副本1份，乙方执正本1份、副本1份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
机房改造项目心得体会总结
随着科技的不断发展和社会的快速进步，信息技术在各个行业中扮演着越来越重要的角色。机房作为信息技术的核心场所，承载着各种设备和网络系统的运行。然而，随着时间的推移和技术的更新换代，机房设施和设备逐渐变得陈旧和落后。为了提高机房的运行效率和可靠性，我们进行了一次机房改造项目。在这个过程中，我们积累了一些宝贵的经验和体会。
首先，完善项目计划是成功的关键。机房改造项目涉及到许多方面，包括设备更新、布线调整、环境优化等。为了顺利完成这个庞大的项目，我们制定了详细的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点。我们与相关部门和供应商进行了充分的沟通和协作，确保项目的顺利进行。在项目计划的制定和执行过程中，我们学会了合理安排资源、合理分配任务、合理把握时间，从而提高了项目的效率和质量。
其次，技术更新和配置升级是改造的核心。机房的设备和设施是保障信息技术正常运行的基础，因此，对机房的设备进行及时的更新和配置升级至关重要。在这次机房改造项目中，我们采购了最新的服务器、网络设备和安全设备，提高了机房的运行效率和安全性。我们还进行了网络布线的调整和优化，提高了网络的传输速度和稳定性。通过技术的更新和配置的升级，机房的整体运行效果得到了明显的改善。
再次，环境优化是提升机房运行效率的关键。机房的环境包括温度、湿度、灰尘等多个因素，这些因素对机房设备和设施的运行状态直接影响很大。在改造过程中，我们进行了环境分析和评估，针对机房的不足之处进行了相应的改进措施。我们增加了新的空调设备，确保机房的温度和湿度在适宜的范围内。我们还增加了过滤设备和清洁措施，减少了灰尘对设备的影响。通过环境的优化，机房设备的故障率明显降低，运行效率和稳定性得到了显著提高。
最后，员工培训和技能提升是改造的重要一环。机房改造项目不仅涉及到设备和设施的更新和优化，也涉及到员工的知识和技能的提升。在项目进行的过程中，我们组织了一系列的培训和技能提升活动，帮助员工掌握新的技术和知识。我们还鼓励员工参加专业的培训和考试，提高了员工的专业水平和业务能力。通过员工的培训和技能提升，我们的团队变得更加专业化和高效化，为机房的运行提供了可靠的保障。
综上所述，机房改造项目是一个复杂而重要的任务。通过这次改造项目，我们不仅提高了机房的运行效率和可靠性，也积累了宝贵的经验和体会。我们明确了完善项目计划、技术更新和配置升级、环境优化以及员工培训和技能提升对于机房改造的重要性。在未来的工作中，我们将继续总结经验，不断提升自身的能力和水平，为更好地服务于信息技术的发展做出新的贡献。
机房改造项目心得体会范文
近年来，随着信息技术的快速发展，各个行业的企事业单位对机房的要求越来越高。作为信息系统的核心设施之一，机房不仅需要具备高效稳定的硬件设备，还需要拥有合理的布局以及安全可靠的环境。为了满足日益增长的需求，我所在的企业决定进行机房改造项目，经过几个月的努力，最终取得了良好的成果。在这个过程中，我深刻体会到了机房改造的重要性和困难之处，下面我将结合自己的体会，分享一些心得体会。
首先，机房改造项目是一项复杂而艰巨的任务。只有投入了足够的人力、物力和财力，才能达到良好的效果。在我们的项目中，我们彻底拆除了旧的硬件设备，并引进了最新的服务器、网络设备和开关设备。我们还对机房的布线进行了重新规划，保证了数据的传输速度和稳定性。整个改造过程中，我们需要进行多次测试和验证，以确保每个设备都能正常运行，并且满足我们的需求。这个过程相当复杂，需要我们全员的合作和拼搏。
其次，机房改造项目需要合理规划和设计。在改造之前，我们要充分了解机房的具体情况，包括面积、通风系统、供电系统等。只有合理规划和设计，才能充分利用机房的空间，并确保设备的稳定运行。在这个过程中，我们找到了专业的设计师和工程师，通过他们的帮助，我们才能够对机房进行科学合理的布局，并确保每个设备都能够得到充分的运行和保护。
再次，机房改造项目需要保证安全和可靠。作为信息系统的核心设施，机房的安全性和可靠性至关重要。在我们的项目中，我们采用了多种手段来确保机房的安全和可靠性。例如，我们安装了监控系统和防火墙，以及严格管理权限，保证机房的信息不会泄露和遭受攻击。此外，我们还建立了备份系统和灾难恢复计划，以应对突发情况，确保我们的数据不会丢失，并能够及时恢复正常运行。这些安全措施的采取为企业的信息系统提供了有力的保障。
最后，机房改造项目需要与相关部门紧密合作。在整个改造过程中，我们需要与能源部门、网络部门、安全部门等紧密合作，共同解决问题，保障项目的顺利进行。通过与相关部门的合作，我们能够及时获取资源和信息，解决项目中的难题，确保项目取得良好的效果。因此，良好的合作关系和沟通是机房改造项目取得成功的关键。
综上所述，机房改造项目是一项复杂而艰巨的任务，需要合理规划和设计，保证安全和可靠。同时，与相关部门的合作和沟通也是项目成功的关键。通过这次机房改造项目，我深刻体会到了机房改造的重要性和困难之处，也认识到了团队合作和沟通的重要性。相信在不久的将来，我们的机房改造项目会为企业的发展带来更大的推动力和发展空间。
机房改造项目心得体会范文
第一段：引言（100字）。
机房改造项目是一个繁琐而又重要的工程，对于提高计算机设备的性能和可靠性至关重要。在参与一个机房改造项目的过程中，我深刻体会到了项目管理和团队协作的重要性，也意识到了项目的挑战和改造带来的机遇。在这篇文章中，我将会分享我在机房改造项目中所获得的经验和心得。
第二段：项目准备阶段（200字）。
在机房改造项目的准备阶段，首先要做的是明确目标和项目需求。我们必须仔细研究现有设备的性能和问题，并与使用者一起讨论他们的需求和期望。根据这些信息，我们制定了详细的项目计划和时间表。为了确保项目的成功和顺利进行，我们也与供应商建立了紧密的合作关系，以确保设备的及时交付和良好的售后服务。此外，在项目准备阶段，我们还进行了人员培训，使团队成员达到了对改造流程和设备使用的深入理解。
第三段：项目执行阶段（300字）。
在机房改造项目的执行阶段，紧密的团队协作是必不可少的。团队成员必须密切合作，随时沟通和交流，以确保项目按计划进行。我们还定期召开会议来讨论项目的进展和遇到的问题，并及时采取措施解决这些问题。在这个阶段，我们遇到了一些挑战，如设备交付延迟、计划变更等，但我们坚持以客户利益为优先，以最大限度地确保项目的顺利进行。此外，在执行阶段，我们还注重质量控制，定期对设备进行检查和维护，以确保其稳定性和可靠性。
第四段：项目总结阶段（300字）。
在机房改造项目的总结阶段，我们对项目执行情况进行了全面回顾和评估。我们与客户一起进行了会议，听取他们的反馈和意见，并根据需求进行了相应的调整和改进。我们还对项目执行中遇到的问题进行了梳理和总结，以便为未来的项目提供经验和教训。总结阶段也是项目交付的阶段，我们为客户提供了详细的报告和文档，以便他们更好地理解项目的成果和改进。
第五段：反思和收获（200字）。
通过参与机房改造项目，我学到了许多有价值的经验和技能。首先，项目管理和团队协作的能力是成功完成项目的关键。只有通过有效的沟通和协调，团队成员才能更好地理解项目要求，并在项目执行中紧密合作。其次，项目执行过程中的挑战和困难是不可避免的，但这也是获得更多经验和成长的机会。最后，项目总结的过程非常重要，它可以让我们更好地理解项目的成功因素和失败因素，从而提高我们将来执行项目的能力和效率。
在这篇文章中，我分享了我在机房改造项目中所获得的经验和心得。通过这次项目的参与，我不仅学到了更多关于项目管理和团队协作的知识，还提高了自己的技能和能力。我相信这些经验和心得将对我未来的工作产生积极的影响，并帮助我更好地应对和解决项目中的挑战。
提升改造项目合同优选
甲方：乙方：
一、导言。
甲乙双方在遵守《_经济合同法》《_建筑安装工程管理条例》的前提下，依据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定，在甲方认可乙方《工程预算单》的基础上，为保护双方利益，经协商同意签订本合同。
二、工程信息。
l、工程地址：
2、工程类别：
三、工程承包形式。
本工程采取：合同价款内所施工项目，以乙方提交的预算为准进行包工包料的承包形式包干结算。乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。
施工过程中发生的工程变更项目及材料，不在包干范围内工程项目，共同协商，另行结算。在施工过程中涉及到乙方预算中没有的项目，甲方不得在没有下达相应变更的情况下，要求乙方施工。
四、工程价款。
根据《工程预算单》，经甲乙双方进行友好洽谈，确定本工程的合同价款为人民币，总造价如果工程中发生预算包干外签证，施工工程结束后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。
五、质量与安全。
工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求，应安全施工、文明施工，保护附近居民正常出入和环境卫生：施工过程中，严格要求工人质量第一，安全第一。乙方确保施工中的安全生产和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民安全出行。
六、工程。
本工程从年日到年日结束。如果施工期间发生项目增减和材料变更时，工期顺延，停电累计4小时按一天计算，甲方没有按时付款乙方可以停工，停工工期顺延，以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工，工期顺延。
七、工程款支付。
工程完工，经甲方验收，三日内一次性支付。
八、本合同未尽事宜，双方共同协商。
九、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
形象改造项目承包合同
劳务作业发包人：
劳务作业承包人：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务承包工程基本情况工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建筑面积5826.9平方米，五层;门卫室一层，建筑面积71.31平方米;标准运动场一片，图纸尚在设计中;监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防;挡土墙压顶等。
工程地点：高淳区花山区建筑面积：5898.21㎡(暂定)劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围(含设计变更)内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装，二次结构植筋等工作。
劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，配合原材取样送检;钢筋图纸翻样;断料成型;盘园钢筋调直;柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检;场内水平、垂直运输;主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎;垫保护层、马凳;垃圾清洗，钢筋整修维护;监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护;余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容，质量自检整改，配合相关部门的质量检查、验收等工作。
2、合同价款。
2.1终结算建筑面积按现行20______________版《国家建筑面积计算规范》计算;固定综合单本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用：按每平方米元/平方米计，合计：元变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增加，承包人按合同约定单价继续施工，特殊类型项目单价另行协商。
2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。
2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人：身份证号码：
3、分包工作期限开工日期：竣工日期：总日历工作天数为：100天
4、质量、安全标准工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到：省级文明工地。安全管理约定：
1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场，每天不少于8小时，监管施工质量及安全生产。
2安全设施要求：安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。
3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。
4施工现场机械设备非专职人员不得操作。
5安全技术要求：每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底，由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改，整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。
6安全责任：按照谁施工谁负责的原则，劳务承包人必须严格进行安全生产管理，对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不承担在住宿内意外伤亡的责任;如劳务承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。
5、施工人员。
5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目负责人;。
5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务：劳务负责人;。
5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗，持证率不少于75%。
6、材料、设备、机具供应。
6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料计划。
钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50的剩余钢筋必须使用到工程中，且不得任意切断。
如有发现上述情况则加倍返还给发包方。
6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好，安全可靠;材料必须确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述情况一经发现，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。
7、担保劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保;承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。
8、合同价款的支付劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：
(1)中间支付：每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录，并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。
(2)工程验收合格交付后付至合同价的70%,20______________年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。
9、违约责任当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：(1)劳务承包人因自身原因延期交工的(含中间施工进度节点)，每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金;当第二次延误出现时，劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人承担，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。
(2)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，一次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金，二次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。
(3)劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
(4)劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发现没收灶具并发出警告，第二次发现则没收灶具并处以1000元/次(点)罚款，第三次发现则没收灶具并处以20______________元/次(点)罚款。
(5)进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款100元。
(6)有打架斗殴的一次罚款1000元。发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。劳务承包人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
10、本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份;本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份;劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。
合同订立时间：___________年月日。
合同订立地点：
劳务发包人：劳务承包人：
住所：住所：负责人：负责人：
联系电话：联系电话：
提升改造项目合同优选
建设单位：(以下简称甲方)。
施工单位：(以下简称乙方)。
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：校区维修改造工程。
2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。
3、工程承包范围内容：
a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间;。
b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间;。
c、食堂地面排水沟改建阴沟处理;。
d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理;。
e、教学楼二、四楼天井封闭处理;。
f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭;。
4、质量要求：优良工程。
5、合同工程：本工程日历工期天。开工日期20xx年7月21日，竣工日期为20xx年月日。(具体进度以甲方审定的工程进度控制为准)
二、工程承包方式及价款。
1、工程承包方式：包工包料大包干方式，总造价人民币：，如工程量有增减按清单报价增减总造价。
2、工程付款方式：工程全部竣工后十天内付至已完工程量款总价的60%，办理竣工结算后五天内付至已完工程量总造价的95%，其余5%作保质金壹年后无息返还。
三、质量要求。
1、乙方应按甲方要求，精心组织施工，严把工程质量关，以优良工程标准确作。
2、为确保工程质量，工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定，方可进场使用。
四、甲方的权利和义务。
1、甲方委派工程部熊工及学校总务相关人员现场监督施工。
2、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。
3、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收，费用由乙方承担。
4、甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工，现场签证以学校总务人员签字为准。
5、合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。
五、乙方权利和义务。
1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案，并交甲方总务办认可。
2、乙方应派现场管理组织施工。未经甲方批准，以上人员不得擅自离开施工现场，否则视为违约。
3、乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。
4、由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造成本合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。
六、质量保修。
质量期内防漏工程质保期为五年，质保期从工程竣工验收合格之日算起，后三天内负责无偿的返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方负责复但所发生的费用由甲方负责。
七、安全施工。
1、安全施工与检查。
(1)、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承担全部责任。
(2)、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任有发生的费用。
八、合同生效与其他。
1、本合同自双方法人代表或委托代理人签字，单位盖公章之日起生效，至全部合同权利和义务履得完自行终止。
2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附件与合同具有同等法律效力。
3、纠纷的处理：本同合产生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，通过人民法院审理解决，并由工程所在地人民法院管辖。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。