合同协议在法律上是强制执行的，违反合同协议可能导致法律纠纷和经济损失。为了帮助大家更好地理解和运用合同协议，小编整理了一些常见问题和案例，供大家参考和学习。
居间协议书
委托方（甲方）：
居间人（乙方）：
甲方因岳xx所属位于xx县曲河、桥楼等乡的林权、地权贷款业务，委托居间人（乙方）促成签订贷款协议并执行该协议。
一、根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员本着有偿服务的原则，甲方承诺在该贷款业务办理成功后按照该笔贷款总金额的5%既人民币:______元（税后）支付给乙方。
二、居间费的支付方式为甲方收到银行发放的贷款当日一次性付清；贷款业务在办理过程中所产生的中介公司服务费、工商代理增资费、评估费、资料费、差旅费等包括招待应酬的费用由甲方承担。
三、本《居间协议》不因甲方的企业法人或委托人代表人更替而失效，甲方在执行该业务合同的过程中产生的违约纠纷与乙方无关。
四、本《居间协议》具有与劳务合同、中介服务协议同等法律效力，如甲方不履行本承诺，居间当事人可向甲方追索或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施，甲方无条件放弃抗辩的权利，本《居间协议》至佣金全部付清后自动失效。
五、本《居间协议》一式两份，甲乙双方各执一份，生效后具有同等法律效应。
委托方（法人或代理人）：
居间人（乙方）：
身份证号：
身份证号：
签订时间：_________年_______月_______日
居间协议
甲方：（以下简称甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方：（以下简称乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。
1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将____________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_（施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的'方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密；
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、甲方若违约愿受下列处罚：
（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；
（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；
（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式（）份，甲乙双方各执（）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方：
甲方：乙方：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：授权委托人（签字）：
居间协议
一、合同双方：
甲方： （以下简称甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方： （以下简称乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《民法典》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。
二、具体事项。
1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将_ ___________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_ （施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
三、居间费用的承担。
无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。
四、保密事项 。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密； 。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
五、违约责任。
1、甲方若违约愿受下列处罚：
（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；
（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；
（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
六、其他事项。
1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式（ ）份，甲乙双方各执（ ）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方：
甲方： 乙方：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）： 授权委托人（签字）：
年 月 日。
居间协议
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，委托人与居间人在平等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下：
第一条委托事项。
甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同：
房屋权属：____________。
其他条件：____________。
乙方还应提供以下服务：____________。
第二条委托期限。
自______年______月______日至______年______月______日。超过以上期限仍需要居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。
第三条现场看房。
乙方应陪同甲方到房屋现场看房。
乙方应当制作看房的书面记录，列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。
乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。
第四条甲方义务。
(一)应出示身份证____________等真实的身份资格证明;。
(二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合;。
(三)应对乙方提供的房屋资料保守秘密;。
(四)不得在委托期限内及期限届满后_____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。
第五条乙方义务。
(一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明;。
(四)不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益;。
(五)对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密;。
(七)收取看房费、佣金、居间活动费用的，应向甲方开具合法、规范的收费票据;。
(八)本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。
第六条委托事项的完成。
“完成委托事项”是指完成本合同第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
第七条费用与佣金。
(一)看房费。
看房费是指乙方陪同甲方到房屋现场看房实际发生的费用。
看房费用由甲方承担。看房费用为：每次______元。甲方可以一次性交纳看房费用______元，可看房______次。
乙方完成委托事项的，甲方支付的看房费用费抵作佣金。
(二)佣金。
佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。
乙方完成委托事项的，甲方应按照实际月租金的______%向乙方支付佣金。
佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后______日内支付。
佣金的支付方式：现金口;支票口;______。
委托事项未完成或未在委托期限内完成的，乙方不得要求支付佣金。
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用(不包括看房费、佣金)。
乙方完成委托事项的，居间活动费用由乙方承担。
非因乙方故意或过失导致委托事项未完成或未在委托期限内完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲力支付下述费用的，应当如实列明，并出具相关票据，做出合理解释。
第八条转委托。
乙方将委托事项全部或部分转委托给第三人处理，应当事先征得甲方的同意。
第九条本合同解除的条件。
双方可以以书面形式协商解除合同。
第十条违约责任。
(一)甲方违反保密义务的，应按照______标准支付违约金;。
(四)乙方违反保密义务的，应按照______标准支付违约金;。
(五)乙方怠于履行尽力义务的，不得向甲方要求支付看房费、佣金、居间活动费用;。
(六)乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外，应按照______标准支付违约金。甲方除按约定支付违约金外，还应付超出违约金以外的损失进行赔偿。
(七)乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明，或所介绍房屋存在所有权纠纷或者其他任何权利瑕疵的。除退还已收取的看房费、佣余、居间活动费用外，应按照______标准支付违约金，甲方除按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
第十一条合同争议的解决办法。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解，协商或调解解决不成的，按下列第______种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条其他约定事项。
第十三条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。经双方经盖章后生效。
第十四条合同一经生效，即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。
第十五条本合同相关条款的约定是在不违背国家法律、法规和地方性法规的前提下做出的，如果国家法律、法规和地方性法规对委托人、居间人及出租人的资质、资格及其他有关方面有特别规定的，从其规定。
委托人(章)：____________居间人(章)：___________。
身份证号：________________法定代表人：_____________。
法定代表人：______________营业执照号码：___________。
营业执照号码：____________签约代表：_______________。
居间协议
乙方(受托人)：_______。
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。（学生打架调解协议书）。
2、“居间成功”是指甲方与。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
土石方居间协议书土石方居间协议书。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_______%。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签订时甲方向乙方支付______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同成立，均有权不予返还居间费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、协议终止。
1、本协议签字生效后，如果至____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本协议自动终止。
2、如果居间成功，本协议完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除协议或有其他法定事项时，本协议终止。
八、争议解决方式如发生协议争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
协议签订日：____年____月_____日。
协议签订地：_______。
甲方(盖章)_________。
乙方(盖章)_________。
法定代表人或委托代理人：____________。
居间协议
甲方(委托人)：
乙方(居间人)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议：
1.乙方接受甲方委托，负责就______________________________项目(以下称“本项目”)，引荐甲方和____________________（以下简称“投资单位”）直接洽谈，向甲方提供关于本项目的重要信息，并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议（以下简称“投资合同）。
2.“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
1.乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的所有信息及其资料均真实可靠。
2.乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同，那么在甲方的项目运作过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的.关系。
联系电话：
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和投资单位进行合同谈判。
2.甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全，并能够正常运作。否则，视为甲方提供信息不真实，同意向乙方支付违约金______万元。
3.如果居间成功，则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4.如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
1.本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%（百分之____）。该费用所产生的税费由甲方承担。
2.居间报酬支付时间________________________。
3.甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项，甲方同意承担居间费中的差旅费用。
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3.乙方违反保密义务的，应向甲支支付___________万元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
1.本合同签字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2.如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2.本合同一式贰份，双方各持一份，并经双方签字（盖章）后生效。
（以下无正文。）。
（以下为签字页，无正文。）。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订地：______省______市______区（县）。
合同签订日：
居间协议
联系地址：xxxx。
乙方（委托人）：xxx。
法人代表：xxx。
联系地址：xxx。
身份证号码：xxx。
联系电话：xxx。
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项。
1、（以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年xx月xx日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到。
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务，与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任。
居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止。
1、本合同自签字签署之日起生效；
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；
3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：xxx乙方：xxx。
xxxx年xx月xx日。
居间协议
联系电话:xxx。
乙方（居间人）:xxx。
联系地址:xxx。
联系电话:xxx。
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后，如果至xxxx年xx月xx日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：
甲方：（盖章）：xxx乙方（盖章）：xxx。
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：xxx。
xxxx年xx月xx日。
居间协议
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，就乙方居间为甲方客户引进开发建设资金事宜订立如下条款，甲乙双方恪守履行。
第一条委托事项。
1、甲方客户开发项目地点。
2、甲方委托乙方寻找或介绍项目开发建设所需的资金。
第二条居间人的权利义务。
1、乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示本人真实有效的身份证件。
2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方客户融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项，即，按照合同第一条所规定的积极为甲方客户寻求机会，并为甲方客户与相关对方当事人签署融资合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方对甲方客户所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用的支付方式。
1、乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同，甲方应向乙方支付之前协商的酬金。
2、费用的支付方式为：乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同，同时第一笔资金到达甲方客户及其关联方银行账户一个工作日内，甲方以现金(电汇)方式支付乙方上述费用。
3、上述费用包括但不限于居间酬金、劳务费用、通讯、交通、应酬等乙方居间产生的所有费用。
第四条声明及保证。
甲方：
1、甲方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、促裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1、乙方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、乙方在协助甲方客户融资过程中，应自行承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有责任。
4、乙方促成第三方与甲方客户签署融资合同，在履行融资权利义务过程中，应承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有连带责任。
5、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第五条合同时效。
合同生效60日内，乙方未能促成第三方与甲方客户签署融资合同，且资金未能到达甲方客户及其关联方银行账户，本合同自行终止，甲乙双方权利义务关系归于消灭。
第六条其它。
1、本合同自甲方独立个人或其授权代表人签字，乙方签名之日起生效。
2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日 。
居间协议
乙方:身份证号：
联系方式:。
甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、合作宗旨。
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，甲方为乙方提供良好相关工作支持，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、如实告知。
甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。同时，乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制。
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成，甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%，甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用，支付至如下账户（如有变动以具体签的合同为准）：
户名：
账号：
开户行：
三、保密义务。
甲乙双方在进行业务合作时，应严格保守双方的商业秘密，不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害；双方对于上述商业信息及本协议的`各项条款，均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的，均须根据损失额做出相应的赔偿。协议期限终止或提前终止后，保密义务继续有效。
五、违约责任：
合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
六、争议处理：
如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期。
1、本协议有效期暂定一年，自双方代表签字盖章之日起计算，本协议到期后，甲方应付未付的顾问费用，应继续按本协议支付。
2、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：北京大盟汇信投资管理有限公司(公章)。
乙方：
签约日期：
居间协议
居间方：驻马店市金宇物业管理有限公司。
地址：驻马店市文明路中段顺达商务楼505室。
居间方受委托方委托，就驻马店市_______________________房地产开发项目向委托方提供有关居间服务，双方经协商一致，签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方，并促成合作项目的顺利签约，双方签约成功，居间方的`任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方，并及时沟通情况；
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
3.居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与合作方签订合作合同，促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同，并实际开始操作后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准：
居间方按委托方的意见，促成委托方与合作方签约成功，则委托方应支付______________________________给居间方，作为劳务报酬，此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法：
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用；
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方，推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释；
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方(盖章)：____________。
委托代理人：____________。
联系地址：__________________。
电话：______________________。
日期：_____年_____月______日
居间方：(盖章)：__________。
委托代理人：_____________。
联系地址：__________________。
电话：______________________。
日期：______年_____月_____日
居间协议
地址：_________________。
联系电话。
居间人：_________________。
地址：_________________。
联系电话。
就居间人为委托人提供居间服务事宜，上述双方，经平等自愿协商，达成如下协议。
第一条委托事项及具体要求。
第二条居间期限。
(1)委托人无需支付报酬;。
(2)委托事项居间成功的，委托人仍按本合同约定支付报酬;。
(3)其它：_________________。
第三条报酬及支付期限：_________________。
1.居间人促成合同成立的，报酬标准为下列第种：_________________。
(1)促成合同成立金额的__________%;。
(2)元(大写：_________________元)。
委托人应在委托事项居间成功(合同成立)后的日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
2.居间人指定收款账号：_________________。
开户行：_________________。
户名：_________________。
3.居间报酬的发票与税收处理：_________________委托人不要求开具发票，约定的居间报酬应为居间人税后实收金额。
第四条居间费用的负担。
居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;。
1)甲方无需向乙方支付任何居间活动的费用;。
2)甲方应向乙方支付必要费用(大写)元，除此以外乙方不得要求其它任何费用;。
3)甲方应为乙方报销居间活动的费用。报销条件为：_________________。
第五条本合同解除的条件：_________________。
1.当事人就解除合同协商一致;。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任：_________________。
1、委托人未按约定付款的，每逾期一日，应按逾期金额的1%支付违约金。
第七条居间人的违约责任。
第八条合同争议的解决方式。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向所在地(市区)人民法院起诉。
第九条其他。
1、本协议经双方签字或盖章后生效;。
2、补充：_________________。
委托人(签名或盖章)：_________________。
居间人(签名或盖章)：_________________。
居间协议书
甲 方：
乙 方：
双方代表经协商后，一致同意订立本合同书。
一、甲方委托乙方向金融机构或个人联系和安排约 万元人民币的借款(具体借贷金额由出借方评估审批后确定)，用于经营周转及消费或装修，乙方接受委托。
二、甲方职责：1．提供借贷所需的真实性材料；2．积极配合办理相关手续；3．维护乙方权益。
三、乙方职责：1．充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构或个人审批同意后，借款全额汇入甲方指定的帐号即视为成功；2．全面协调甲方与金融机构的关系；3．维护甲方权益。
四、甲方须承担的费用：1．利息(详见甲方与出借方问签订的相关合同、协议约定)；2．评估费、公证费、融资费、监管费及担保费(详见甲方与评估公司、公证处、出借方、担保公司问签订的相关合同、协议约定)；3．定金 元；4．居间服务费 元，甲方须在出借方审批成功，在房管局或其他相关部门办砰相关手续后一次性将贷款总额的居问费支付到乙方(定金冲抵居间费用)。
五、违约责任：1．本合同生效后任何一方擅自撤销委托则视为违约；违约方即须支付人民币 元给守约方作为违约金；2．出借方贷款审批完毕后在房管局办理他项权证后，甲方保证支付全部居间服务费到乙方指定的帐号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金；3．如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的，乙方对此不承担违约责任。
六、其他：1．本合同甲乙双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；2．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3．本合同未尽事宜甲乙双方协商解决；4．本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；5．每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取 元劳务费，每份评估报告收取二百元手续费(由计估公司收取)，其余额费用全部退还。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
年 月 日 年 月 日
居间协议书
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于：甲、乙双方在丙方的居间服务下签署了或即将签署一个或多个资金项目合作协议，为保障协议的履行及三方的权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经三方友好协商，本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。
一、声明：
甲、乙、丙均为在中华人民共和国境内注册的`合法公司或公民，三方因本协议涉及的融资服务所提供的项目、材料、信息均为真实、合法、有效的，如一方提供虚假信息，将承担一切法律后果。
二、融资服务内容：
甲方因公司(或项目)急需找资金合作，特委托丙方提供融资居间服务。甲方所需资金总额人民币元(大写： 元)。 乙方因自有资金闲置，特委托丙方提供项目融资居间服务。丙方根据甲乙的委托，并结合甲乙的各自实际需求，为甲乙双方的融资项目合作提供居间服务。
三、融资合作协议：
1、甲、乙双方根据丙方的居间活动，进行融资协议的具体谈判、协商，具体融资合作协议条款由甲、乙双方议定，丙方做为见证方参与该融资项目的全过程。
2、甲、乙双方达成的具体融资协议仅对甲、乙双方有约束力，甲、乙之间在履行过程中如发生争议，与丙方无任何关系。
四、佣金支付：
乙方支付了第一季度首付款后(首付款金额为人民币
元，甲乙双方应在乙方支付首付款后的三日内各自向丙方支付甲方所需资金总额 %佣金，即 元。
五、责任
1、甲乙双方在丙方提供居间服务期间，不得私下进行协商、谈判，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。
2、甲乙双方不得私下以其它公司、自然人身份进行谈判接触，否则甲乙双方应各自向丙方赔偿违约金 元。
3、如甲乙双方私下以任何名义达成协议，甲乙不仅各自向丙方支付协议约定的佣金，更要各自向丙方支付违约金 元。
4、如甲乙双方达成融资协议后，乙方拒绝付款，甲方应在征得丙方同意后一起通过法律途径解决，并且违约方还应向丙方支付违约金 元。
六、其它
1、本协议未尽事项，由三方达成补充协议;
2、如因居间服务发生争议，由丙方所在地法院管辖;
3、本协议一式三份，具有同等效力。
甲方
住所：
法定代表人： 职务：
联系电话：
乙方：
住所：
法定代表人： 职务：
联系人电话：
丙方：
住所：
代表： 联系人电话
居间协议书
委托方：
地址：
居间方：
地址：
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。
第一条 ：合同标的.物
居间方向委托方提供______________土地的转让。
第二条 ：居间方义务
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约。
第三条 ：委托方义务
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条 ：居间服务费
1、居间服务费的标准：
委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额（不论何种形式）的____（居间方开具正式合法发票）。
2、居间服务费的支付办法：
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同，并实际支付土地款项后（包括定金），居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。
第五条 ：诚信原则
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________（土地项目的业主单位）签订本合同标的物的转让合同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期（委托期）为180天（自本合同签字生效之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈，并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
第六条 ：合同成立及修改
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第七条 ：违约责任
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方： 居间方：
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人
签字或盖章：签字或盖章：
日期： 日期：
居间协议书
联系电话：xxx联系电话：xxx。
甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。
二：乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式。
1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币（税后）。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：
第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。
余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。
五、居间费用的承担。
1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
六、保密事项。
1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止。
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。
合同签订地：
甲方（盖章）：xxx乙方（盖章）：xxx。
法定代表人或委托代理人：xxx法定代表人或委托代理人：xxxx。
xxxx年x月x日xxxx年x月x日。
居间协议书
甲方：地址：电话：
乙方：地址：电话：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上达成如下合作协议：
一、合作范围及方式
1、乙方为甲方提供居间服务，若促成甲方与第三方订立合同并获得收益，则甲方向乙方支付居间服务费。
2、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
二、甲方的权利和义务风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、甲方提供介绍自身所需的宣传材料并安排专人对接乙方所提供的第三方项目资源。
2、在甲方条件允许的情况下，经乙方申请，甲方确认后，可以为乙方提供开展服务所需的场地。
3、按约定向乙方支付服务费。
三、乙方的权利和义务
1、按照甲方要求，在日常经营过程中向业务对接的所有第三方推荐甲方的业务，并尽力促成甲方与第三方的合作。
2、协助甲方与第三方签订合同，甲方与第三方签订合同并取得收益视为乙方促成合作，完成单项居间服务。
3、按约定收取服务费。
四、服务费
1、乙方促成协议，甲方收取收益后，______个工作日内甲方向乙方支付居间服务费。
2、甲方获得收益后向乙方支付服务费，服务费为甲方获得的净利润的百分之______，支付方式可以用现金、同等价值的服务企业股权或同等价值的等价交换物等方式。
五、争议解决履行过程中发生争议的，双方首先通过协商解决，自争议发生之日起____日内无法协商一致的，任何一方均可向______方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合作期限本协议从签订之日起生效，有效期________年，合作期届满，双方可以书面形式延长该协议。
七、其他
1、本协议未尽事宜双方签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
3、协议签署地：______市。
甲方（签字）：________年____月____日
乙方（签字）：________年____月____日
居间协议书
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。