对于各类合同协议，双方应当严格履行合同约定，确保合同目的的实现。无论是求职合同、合作协议还是租赁协议，你都可以在范文中找到适用的部分。
财产继承权协议书
经甲乙双方共同协商对资产转让协议作如下补充：
一、应付帐款处理。
1．应付帐款由甲方列出应付款明细帐单并通过法律程序刊登公告确认。
2．应付帐款不超过资产转让总价的，乙方根据甲方所列的清单给予垫付（付后在转让款中扣除），应付帐款超过转让总价时由甲方自行处理支付。
3．应付帐款超过转让总价金额较大，甲方不能妥善处理时，乙方拒绝受让（即原协议不成立）。
二、资产交接与产权登记过户的办理。
1．协议签订，经过三个月公告确认后，双方按甲方所列乙方确认的资产清单办理移交。
2．土地产权因甲方在转让时尚未办理好产权证，但已办部分手续，转让时甲方必须提供向村里征用土地的协议，已付清土地款的有关书面资料、已办理的相关资料，及在办理过程中必须的与村里相关的书面资料。
3．房屋产权及其它资产产权，由甲方提供必须的资料，乙方自行办理登记。
三、投资入股与补助。
1．乙方同意原甲方股东____把转让款支付应付款后剩余的资金投入乙方作股金，具体金额以实际剩余资金为准，另立凭据（投资额不超过壹佰伍拾万元人民币）。
2．_____投入资金为无风险投资，不参与经营、股本金不变值，只提投资回报。乙方按年回报率___%支付给___，支付时间每年年底（不到___个月时折算为月计算）。
3．________在中途需拆资时，乙方应予以同意，但需提前三个月书面通知乙方。
4．乙方资产受让后每年给____补助____万元人民币，补助款共支付____年，即累计_____万元人民币。
四、本补充协议一式四份，与原协议同等法律效力。
甲方：_____________乙方：_____________。
全体股东签名：_____法定代表人：_______。
公证方：___________。
联系：_____________。
____年_____月____日。
房产继承权纠纷调解协议书
_____________建筑工程公司（下称甲方）。
_____________百货公司（下称乙方）。
_____________建筑工程公司诉_____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__________区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于______20xx年__________月__________日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款____________________元，于______20xx年__________月__________日前一次付清。逾期不付按银行货款的相关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下：
____________________元，于______20xx年__________月__________日前一次付清”的`决定。
（二）乙方于______20xx年__________月__________日前，付款____________________元;于______20xx年__________月__________日付款____________________元。
（三）甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。
（四）本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。
甲方：_______________建筑工程公司（公章）乙方：_______________百货公司（公章）。
法定代表人：____________（章）法定代表人：____________（章）。
房产继承权纠纷调解协议书
甲方（遗赠人）：______________（写明姓名、住址）。
乙方（受赠人）：______________（写明姓名、住址）。
甲乙双方就遗赠事宜达成协议如下：_________________。
一、甲方全部的_______________（写明遗赠财产的其本情况），在甲方死亡后赠送给乙方。其全部权的'证明为：_________________（写明证明甲方拥有全部权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产全部权证）。
二、乙方应于每月十日前给付甲方生活费_______________元，医疗补助费_______________元（可以商定其他费用）。
三、乙方应在甲方去世后三十日内办理赠与财产的全部权转移手续。逾期不办的，视为拒绝遗赠，其遗产可按法定继承处置。
四、甲方应负对遗赠财产的维护责任，不得随意处置遗赠的财产。如果甲方故意将财产损坏或者送给他人的，乙方有权要求甲方修理、更换或者收回;甲方拒不修理、更换或者收回的，乙方有权终止协议。
五、乙方应当按时给付甲方费用。逾期给付的，甲方有权要求乙方履行协议。如果连续三个月不给付费用的，甲方有权终止协议。
六、本协议自双方签定之日起生效。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：______________。
_________年__________月__________日。
乙方：______________。
_________年__________月__________日。
农村房屋继承权协议书
本标的房产现所有权登记人________________________。
第一协议人与第二协议人是同胞兄弟，现标的房产权人______的儿子，依照我国继承有关法规，两位协议人共同享有继承标的房产之权益，经协商一致达成内部有偿转让协议如下：
一、对于标的房产，第一协议人和第二协议人独自完全继承，双方各拥有50%的产权，双方约定于此协议签定后____月(或日)之内到公证处办理继承公证和房产过户手续。
二、关于办理遗产公证和过户相关手续过程中向有关部门缴纳的所有税费由两人平均分担。
三、违约责任，如一方违约，需支付守约方房产价款____%的违约金(最好不超过房产总价的30%)。
四、如果标的房产的产权或者继承权益出现本协议以外纠纷，所造成的损失由两位协议人平均摊。
五、本协议自双方签字后生效，一式两份，双方各持一份。
第一协议人：_________________(签名)。
20____年__月____日。
第二协议人：_________________(签名)。
20____年__月____日。
农村房屋继承权协议书
甲乙双方就遗赠事宜达成协议如下：
一、甲方所有的______________________（写明遗赠财产的基本情况），在甲方死亡后赠送给乙方。其所有权的`证明为：（写明证明甲方拥有所有权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产所有权证）。
二、乙方应于每月十日前给付甲方生活费___________元，医疗补助费___________元（可以约定其他费用）。
三、乙方应在甲方去世后三十日内办理赠与财产的所有权转移手续。逾期不办的，视为拒绝遗赠，其遗产可按法定继承处理。
四、甲方应负对遗赠财产的维护责任，不得随意处理遗赠的财产。如果甲方故意将财产损坏或者送给他人的，乙方有权要求甲方修理、更换或者收回；甲方拒不修理、更换或者收回的，乙方有权终止协议。
五、乙方应当按时给付甲方费用。逾期给付的，甲方有权要求乙方履行协议。如果连续三个月不给付费用的，甲方有权终止协议。
六、本协议自___________起生效（可以写自公证之日起生效）。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：___________。
乙方：___________。
日期：_________年_______月_______日
放弃继承权协议书
居住地址：__________________。
声明人就放弃继承事宜，声明如下：
1、声明人是被继承人_________的`_________（配偶、子女、父母等），被继承人（姓名）_________于_________（日期）在（地址）_________因_________死亡。
2、被继承人的遗产有：
（1）房产：__________________；
（2）车辆：__________________。
（3）存款：__________________；
（4）其他遗产：__________________。
以下统称为上述遗产。
1、本人自愿放弃上述遗产中属于我应继承的遗产份额。
2、本人人至今未发现生前有应当依法缴纳的税款和需要清偿的债务；至今也未发现生前对上述遗产立有遗嘱或签订有遗赠扶养协议。
3、本人对亲属关系证明中所载明的继承人无异议，保证无遗漏其他继承人。
声明人确认：知悉放弃上述遗产所产生的法律意义和法律后果，并自愿承担因上述声明内容引起的法律责任与后果。
声明人（签名、捺指印）：_________。
_________年______月_____日。
房产继承权放弃书
二分之一的房屋产权;被继承人生前是被继承人的父亲，无遗嘱，亦未与他人签订遗赠扶养协议。
被继承人的母亲，对被继承人的遗产享有继承权。被继承人的父亲于**年**月**日在*市死亡，被继承人的母亲于**年**月**日在**市死亡。被继承人的父亲、被继承人的母亲生前无遗嘱，亦未与他人签订遗赠扶养协议，根据最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第五十二条规定，我享有继承被继承人的父亲、被继承人的母亲应继承被继承人的遗产份额的权利。现我自愿无条件放弃被继承人的父亲、被继承人的母亲转移给我继承被继承人遗产的权利。被继承人的母亲是被继承人的父亲的配偶，被继承人的母亲，被继承人的父亲于**年**月**日在死亡，根据最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第五十二条规定，被继承人的母亲享有继承被继承人的父亲应继承被继承人遗产份额的权利，被继承人的母亲于**年**月**日在死亡，我对被继承人的母亲的遗产享有继承权，现我自愿无条件放弃被继承人的母亲转移给我的继承被继承人的父亲继承被继承人遗产份额的权利。
以上情况均真实无误，如有虚假，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
特此声明。
声明人：________________。
**年**月**日。
财产继承权协议书
遗产人(被继承人):_________，男，生于_________年____月_____日，于_________年_____月_____日在_____地意外身亡。
我们是_________的母亲、妻子和女儿，是其法定继承人，本着简单方便经济和睦的原则，经全体家人协商一致，对_________的遗产达成如下协议：
1.女儿_________放弃股票继承权。妻子______放弃股票继承权，同时将自己拥有的夫妻共同财产中的股票部分全部赠予母亲________。即母亲_________继承_________全部的股票，并委托______(遗产人的弟弟)负责操作交易，转交母亲________。
2.母亲_________放弃除股票以外的全部遗产(房产，公司，存折等遗产)，由妻子_________和女儿_________继承。
3.此前所有有关遗产分割的协议及条款作废。
本协议自各方签字之日起生效。
本协议正本四份，协议人各执一份。
继承人：_______________。
____年____月____日。
继承人：______________。
____年____月____日。
继承人：______________。
____年____月____日。
财产继承权协议书
甲方（父母）：_________（父），_________（母）。
乙方（大女儿）：_________。
丙方（二女儿）：_________。
丁方（三女儿）：_________婷。
为了促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙、丙、丁四方为坐落于_________的房屋今后分配归属问题，达成以下协议，以共同遵守。
第一条：本协议所述房屋，由甲、乙、丙、丁四方经协商后，
决定由乙方（李南黎）分别出资捌万元整给丙方（李思莹）和出资柒万元整给丁方（李婷）购买两人所拥有的此房屋的份额。由于甲方（父母）还在居住此房屋，因此其所有权还是归甲方所有，待甲方（父母）百年之后，该房屋所有权由乙方（李南黎）继承，丙方和丁方无继承权。
第二条：该房屋在甲方在世之年，乙方不得以出资为由未经甲方、丙方、丁方同意对本协议所述房屋作任何处置行为。
第三条：本协议不改变乙方、丙方、丁方对甲方应尽的法定赡养义务。
第四条：乙方（李南黎）已付给丙方（李思莹）上述第一条所说的`所有钱款，总共捌万元整。
商后转给丁方（李婷）（转让费由丁方自理），扣出乙方（李南黎）要给丁方（李婷）的柒万元整（上述第一条所述），丁方还需付给乙方元，大写元。
甲方（父）：_________甲方（母）：_________。
乙方（大女儿）：_________。
丙方（二女儿）：_________。
丁方（三女儿）：_________。
订立时间：____年____月____日。
订立地点：_________。
房产继承权放弃书
被告：_________________某，女，汉族，年月日出生。
被告：_________________某，女，汉族，年月日出生。
诉讼请求：_________________。
一、请求判决原告和两被告共同继承被继承人_______________遗产(总价约110万元)。
二、请求判决被继承人_______________遗产的三分之一归原告继承所有。(包括__________路235弄14号305-306室房屋1/6产权，__________路680弄28号702室房屋1/9产权，其他遗产价值7万元)。
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：_________________。
被继承人_______________于1964年12月4日出生，于20__年1月19日因病死亡。原告是被继承人的母亲(原告丈夫_______________于20__年12月8日死亡)。被告__________某是被继承人的妻子_______________某是被继承人的女儿。
被继承人死亡时留下遗产为：_________________路235弄14号305-306室房屋1/2产权，__________路680弄28号702室房屋1/3产权，现金以及其他遗产共约20万元。
被继承人死亡后，其遗产全部由被告__________某占有，原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项，但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉，请求维护原告的合法权益。
此致
___________人民法院。
具状人：___________。
____年_____月_____日。
子女放弃继承权协议书
甲方和乙方是夫妻，丙方是甲、乙双方的儿子，丁、戊、己三方是甲、乙双方的女儿。
甲方与________年________月________日过逝，在生前并无遗嘱，也并未与他人签订遗赠抚养协议。
根据民法典，乙、丙、丁、戊、己五方是甲方的第一顺序继承人。
依据国家有关法律、法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，乙、丁、戊、己四方放弃遗产继承权一事与丙方达成如下协议：
一、根据当地民俗，乙方与丁、戊、己四方确认放弃甲和乙方所有财产(包括地产、房产及其他所有财产)的所有继承权，同意所有遗产由丙方继承!乙方和丁、戊、己四方今后不能就所有遗产的任何事宜向甲方主张任何权利!
二、丙方同意继承甲和乙方所有财产(包括地产、房产及其他所有财产)。
三、在办理遗产产权过户过程中，所发生的所有相关税费及公证费由丙方负责。
四.本协议签订过程中所产生的纠纷由各方协商解决，协商不成的可依法提起诉讼。
五.本协议经乙、丙、丁、戊、己五方签字后生效。
六.本协议一式六份，乙、丙、丁、戊、己五方各执一份，办理公证一份。
均具有同等法律效力。
乙方：________________丙方：________________。
日期：________________日期：________________
丁方：________________戊方：________________。
日期：________________日期：________________
日期：________________日期：________________
放弃继承权协议书范文
__________子/女，名__________，现年__________岁，读__________。__________年__________月__________日，经__________法院审理查明，甲、乙双方因感情破裂而被判决离婚，子/女随乙方生活，甲方每月给抚养费__________元至子/女独立生活为止。由于乙方情况发生变化(请说明原因)，双方同意变更监护方式。为了进一步明确子女的监护权，明确各方的权利义务，减少不必要的纠纷和诉讼，双方同意签订本协议，以资共同遵守：
一、监护权。
子/女从本协议生效时开始，随甲方生活，由甲方行使子女监护权。
二、抚养费。
日。乙方给付的生活费应随本地产大米市场零售价的变化而增减。现双方目前的本地产零售价为_________元/公斤。
子女的教育费、医疗费等大宗费用开支，甲方承担_________%，乙方承担_________%。此费用，乙在每月生活费中一起给予。
甲方签名：
乙方签名：
房产继承权协议范文
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》和其他相关规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路承包给乙方，达成协议，共同遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路。
二、工程范围和内容：施工图范围内所示全部内容。
三、工程承包形式：单包工。
第二条工程工期。
一、工程工期为3个月，从甲方通知到乙方进场之日算起。
二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期应双方协商，另签协议。
1、由于不可抗力造成的工程停工。
2、由于业主单位原因造成的工程停工。
3、由于甲方原因造成的工程停工。
三、如因乙方原因造成工程工期延误，公司处罚和罚款由乙方全权负责。
第三条材料及设备。
甲方自行采购，但必须是合格产品，使用前须经业主方工程师验收合格(与设计要求吻合)留样后方可使用或安装。
第四条工程款及结算。
一、工程按合同施工，计算每平方元，计算总方量，以公路固定米宽计算，包括运力、路面清光、路肩墙清光、段缝等所有路面工程。
二、乙方每月25日向甲方提交工程进度报表及该部分工程款民工工资表。甲方接到乙方呈报的工程进度报告后，七日内审定，按审定额的80%支付当月进度，并在五日内支付完毕。
三、工程完工后，甲方支付乙方合同总价的80%。
第五条竣工验收结算。
一、在工程竣工验收中，如发现工程质量不符合设计规定，乙方应负责无偿修理或返工，造成的工期及经济损失由乙方承担。
二、工程竣工验收后，甲方于30日内将剩余20%工程款拨付给乙方。
第六条质量、安全。
一、因乙方只限该工程单包工，全场施工技术与要求全由甲方施工人员指挥施工，则乙方做到甲方认可为准，如乙方未按甲方要求施工，所造成的一切后果由乙方负责，对于上级政府部门对该工程最后验收结果不与乙方有直接利害关系。
二、在施工过程中，乙方必须严格执行国家相关规定，保证工程施工安全。如发生安全问题，车人伤亡甲方不承担任何责任，造成的经济损失及其他相关责任由乙方承担。
第七条其他。
一、在该项目施工过程中，如发生下列情况造成工程量变化，工程总造价可进行调整。
1、设计变更。
2、投标施工图及图纸大于工程量外的工程量增减。
3、现场签证。
二、该工程在进行过程中，如因甲方原因，不能及时拨付工程进度款，造成的损失由甲方负责。
四、乙方向甲方呈报工程进度表及相关材料后，甲方必须在收到后7日内审定完毕，并与审定后5日内拨付工程进度款。如因甲方原因不能及时支付工程进度款造成的损失由甲方承担。
第八条本协议条款如有未尽事宜，双方协商订立补充协议，作为本协议书的附件。
第九条本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份，自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
遗产继承权转让协议书
转让方(下称甲方)： 受让方(下称乙方)：
身份证号码： 身份证号码：
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的'基础上，就房产转让一事达成如下协议：
一、事项
甲方自愿放弃房屋继承权，即丧失房屋所有权，而将房屋的所有全归乙方所有，该房产为位于_____________________________________________民房。
二、支付款项
乙方为此支付甲方人民币_________万元整作为补偿，其后甲方不得就房屋所有权问题再次向乙方提出异议，双方立此为证。乙方于20____年__月__日支付全部款项。
三、其他
1、本合同受中国法律管辖并按其解释。
2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。
3、本协议自甲、乙双方签字之日起即生效，正本壹式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，均具同等法律效力。
4、本合同由合同各方在_________ 省_________市_________县签署。
转让方(签字按手印)：_________受让方(签字按手印)：_________
年 月 日 年 月 日
放弃继承权协议书
甲方：
乙方：
丙方：
某某某于年月日去世，甲乙丙系某某某的第一顺序合法继承人。甲方系某某某配偶(仅作举例使用)，乙方系某某某(填写上身份关系，以此类推)，丙方系某某某(身份关系)。
某某某生前没有遗嘱，也未与他人签订遗赠抚养协议，现甲乙丙三方自愿达成如下协议，各方均保证诚信履行。
一、甲方、乙方自愿放弃对某某某财产的继承权，放弃继承的财产为：(写清楚房产的位置、房产证号等信息)。
二、甲方、乙方同意该房产上的权利全部归丙方所有，甲方、乙方不再就该房产主张任何权利。
三、在办理产权过程中产生的所有相关税费及公证费由丙方承担。
四、丙方一次性支付甲方补偿费元，一次性支付乙方补偿费元，于本协议签订之日起三十天内支付，如逾期未支付，则丙方按照月息二分计算支付逾期付款利息，同时甲方、乙方有权拒绝履行协助丙方办理房产过户义务。
五、本协议履行过程中发生争议，各方首先应当协商解决，如协商不成则由枣庄市薛城区人民法院诉讼管辖。
六、本协议一式四份，甲乙丙三方各执一份，公证处存档一份，本协议经甲乙丙三方签字摁手印后生效。
甲方：乙方：丙方：
土地继承权转让协议书
现如今，我们用到协议书的地方越来越多，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。那么相关的协议书到底怎么写呢？以下是小编精心整理的土地继承权转让协议书，欢迎大家分享。
甲方：
乙方：
根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过竟价方式取得甲方所拍卖荒山（林地）的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：
甲方将位于_____村民委员会（组）所有的，_____以北、现______以西与______毗邻的荒山（林地）拍卖给乙方使用，其四至为：东至：现_______西边；南至：与_______村荒山相隔的通往上山的道路；西至：这两座山顶东西分水岭一线；北至：从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。
乙方购买后，承包使用期五十年不变，即从____年____月_____日起至____年____月_____日终止。
乙方购买荒山后应积极治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营；经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。
乙方对所购买的荒山有独立的经营管理权、转让转卖权和继承权。在产权变更时，须通过甲方办理相应变更手续。
甲方要尊重乙方所购买荒山的.生产经营自主权，保护其合法权益不受侵犯，对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。
乙方在所购买的荒山在合同履行期内除乙方交纳购买款外，乙方不负责其他任何名目的费用。
乙方将荒山购买后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒山资源，发现问题及时书面通知乙方。
甲方保证该荒山（林地）界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。
甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币十万元、退还乙方购买荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方；如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的购买荒山款。
十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。
十二、合同期满后，如乙方愿意继续承包经营，双方续签合同；如乙方不在承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。
十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。
十四、此合同发生纠纷由______仲裁委员会裁决。
十五、本合同一式四份，甲乙双方各一份、公证处一份、______乡人民政府备案一份，经_____公证处公证后生效。
甲方（盖章）：乙方（签字）：
法定代表人（签字）：
____年____月_____日