合同协议的书面形式往往能够更好地保护双方的权益,减少争议的发生。合同协议的格式和内容可以因具体情况而异,以下范文仅供参考。
赠予房产赡养协议
赠与人:________________,男,________岁,住________________(下称甲方)。
受赠人:________________,男,________岁,住________________(下称乙方)。
甲、乙双方在平等自愿的基础上,就房屋赠与事宜达成如下一致协议:
一、甲方自愿将其所有的位于房屋赠与乙方,乙方自愿受赠。
二、赠与房屋的四至界邻为:________________________。
三、赠与房屋的房屋所有权证号为:________________。
四、乙方必须尽心尽力赡养甲方,为甲方养老送终。
五、本协议经甲、乙双方签字后,甲方不得随意撤销。
六、本协议签订的同时该房的所有权随即转移给乙方。
七、甲方必须协助乙方办理房屋过户手续,所需费用由乙方承担。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、本协议经甲、乙双方签字后立即生效。
赠与人:_________________。
受赠人:_________________。
见证人:_________________。
________年________月________日。
房产过户协议
被告人_____,男,_____________年_____月_____日生(16周岁),男,汉族,__________省__________市人,初中文化,无业,家住......,_____________年_____月_____日被逮捕,现在押于_______________市看守所.
被告人徐_____盗窃一案,由__________市人民检察院于_____________年_____月_____日向本院提起公诉.并指派检察员_______________出庭支持公诉.本院受理后,依法组成合庭,因被告人系未成年人,依法指定__________律师事务所律师为其担任辩护人,经不公开开庭审理,现已审查终结.
__________检察院指控,被告人徐_____多次盗窃,价值7000多元,数额较大,其行为已构成盗窃罪,应依法以盗窃罪追究其刑事责任,并向本院提交了被害人陈述,证人证言等证据予以证实.
经审理查明,被告人徐某先后多次入室盗窃,价值7000多元.上述事实有公诉机关提供的证据证实,并经当庭质证,本院予以采信.
公诉人在公诉意见中指出,被告人系未成年人,处理上应教育为主,惩罚不辅.应依法从轻处罚.但属多次且系入室盗窃,赃款物被挥霍,未能退赔,可酌情从重处罚,公诉意见与本案事实和法律相符,本院予以采纳.
被告人_____对起诉书指控的盗窃事实无异议,但辩解所得赃款招待朋友花掉了,非自己一人花掉的。本院认为,其辩解不影响本案定罪,相反,如此大额赃款,对一名未成年人用赃款招待朋友,实属挥霍。
辩护人的辩护意见是:
1.系未成年人;。
2.认罪态度较好;。
3.系初次犯罪.综上,建议从轻得罚.其辩护意见与事实基本相符,量刑时予以考虑.但辩护意见不是本案的全部量刑情节,本院量刑应考虑本案的全部情节.
本院认为,被告人以非法占有为目的,采用秘密手段多次入室盗窃作案,价值7000余元,属数额较大,其行为已构成盗窃罪,公诉机关指控罪名成立.据此,依照《中华人民共和国刑法》第264条,第17第第1款、第3款之规定,判决如下:
被告人_____犯盗窃罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金_____________元。
(刑期自_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止,罚金在本判决生效后十日内缴纳)。
如不服本判决,可在收到本判决书后次日起十日内,提出上诉,上诉至__________市中级人民法院,书面上诉的,提交上诉状三份,正本1份,副本2份。
审判长_______________。
审判员_____________。
审判员_____________。
书记员_____________。
_____________年_____月_____日。
赠予房产赡养协议
双方就房屋所有权赠予事宜,经协商,达成如下协议:
一、房屋状况:该赠予房屋位于__________市__________室,建筑面积__________平方米,产权证号:__________杭房权证下__________字第__________号。
二、房屋性质系回迁房。
三、甲方确保对该处房屋拥有合法的所有权。
四、甲方承诺将该处房屋所有权赠予给乙方,并明确本协议生效后,该处房屋所有权归乙方个人所有。
五、本协议生效后,房屋所有权证换证手续由乙方负责办理。
六、本协议经签字并公证后生效。
七、本协议一式五份,甲乙双方每人各执一份,一份公证处留底,一份交房管局办证备案。
甲方:__________乙方:__________。
___年___月____日___年___月____日。
赠予房产赡养协议
甲、乙双方系关系,就甲方赠予房屋给乙方的相关事宜,经充分自愿协商一致,签订如下房屋赠予合同:
赠予房产为甲方于___年___月____日以元价格购买的私有房产,尚欠银行房贷__________元,坐落于__________,房产证号:__________,土地证号:____________________,建筑面积:__________平方米。
二、甲方自愿将第一条所述房产无偿赠予给乙方,乙方自愿接受上述房屋全部产权。
三、上述赠予房屋甲方须在___年___月____日前将房屋腾空,并交付房屋钥匙给乙方。且甲方须在___年___月____日前办理完赠予房屋的产权至乙方名下的变更登记手续,办理上述房屋产权变更登记的.税及相关费用由方负责。
四、甲方保证赠予给乙方的是上述房屋的全部所有权,不存在任何权利上的瑕疵,保证并免遭任何第三人追索。
五、甲方赠予房屋交接前的债权债务由甲方负责,赠予房屋交接后的债权债务由乙方负责(包括赠予房屋交接后,即___年___月____日后的房贷款由乙方负责偿还)。
六、甲、乙双方须在本合同签订之日起日内到公证处办理赠予合同公证手续。
七、在本合同履行中,如任何一方违约,违约方须依法赔偿守约方因此造成的实际损失,并承担守约方起诉所花去的诉讼费、律师费、差旅费等一切费用。
八、甲、乙双方因履行本合同发生争议时,甲、乙双方可以协商解决,协商不成的向人民法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同自甲、乙双方签字生效。本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,到公证处办理公证一份。
甲方:__________。
乙方:__________。
合同签订地点:__________。
合同签订时间:___年___月____日。
房产过户协议书
赠与人:
受赠人:
赠与人将其房屋赠与受赠人,经双方当事人协商一致,签订本合同,以明确双方的权利义务。
第一条赠与房屋状况房屋坐落房屋规格房屋面积备注:该房屋已于xx年x月x日赠予给使用。
第二条赠与房屋的交付赠与人与受赠人于年月日共同到房地产部门办理产权过户手续。
赠与人可以撤消赠与:
(1)受赠人不履行赠与合同约定义务的。
(2)严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。
第五条争议的解决方式一切与本合同有关的纠纷,首先由双方当事人协商解决。协商不成,任何一方可以向当地法律申请仲裁。第六条合同的补充本合同如有未尽事宜,一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,经合同双方协商一致,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第七条本合同正本一式两份,双方各执一份。
赠与人(签名):
受赠人:(签名)。
签订时间:
xx年x月x日。
签订地点:。
房产过户协议书
合同编号:
卖方:(以下简称甲方)。
签定日期:
买方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商,本着平等、互利、自愿的原则,签定本协议。如本协议与房地产买卖契约有冲突之处,以本协议为准。
第一条:为保证甲、乙双方利益,甲、乙双方信任并一致同意扬州牵万家房产中介有限公司作为本协议的交易过程中"产权转移"、"房款交付"的代理方。
第二条:甲方根据国家的相关规定,已依法取得了扬州市的房屋所有权及土地使用权,房屋产权证号,土地证号,建筑面积为平方米,房屋性质为,房屋所有权人为,产权共有人为。乙方已通过代理方实地查看了该房产,清楚的了解该房产有关情况,并自愿购买该房产。甲方保证该房屋权属清楚无纠纷、无他项权、符合上市规定,如因房屋的权属问题给乙方和中介方造成的损失由甲方负责赔偿;甲方保证该房屋交付时与双方签定协议时所认可的转让房屋现状相符。该房屋的附属设施包括:汽车库、自行车库、空调台(匹柜机台、匹挂机台)、电冰箱台、洗衣机台、电视机台、微波炉台、油烟机台、灶具台、床张、沙发套、宽带、有线、煤管、以及。
第三条:甲、乙双方同意上述房地产实际成交价为x元整,乙方于xx年x月x日支付给甲方定金x元整,甲方应提交产权证、土地证和其他相关过户手续给代理方,乙方于xx年x月x日前将x元整首付款支付给甲方;余款付款方式为。
第四条:甲、乙双方同意于年月日前由甲方将上述房地产正式交付给乙方,该房屋的土地使用权一并转移给乙方。甲方将该房屋内的所有户籍迁出并在交接前结清各项费用。
第五条:鉴于代理方的居中服务,甲方应于签定协议时向代理方支付代理费:人民币计元,乙方应于签定协议时向代理方支付代理费:人民币计x元。
第六条:乙方如需贷款,则需在本协议签定之日起天内提交贷款的相关手续,如因乙方贷款手续有问题或未能及时提交贷款的相关手续,由此产生的一切责任由乙方承担。因乙方申请购房贷款并委托代理方进行期间担保,乙方于签定本协议时须按贷款总额的1%向代理方支付贷款担保费。乙方贷款金额为x元整,贷款期限为x年,担保费用为x元整。
第七条:违约责任。
甲、乙双方在签定本协议后,如甲方悔约,甲方应双倍返还定金;如乙方悔约,乙方已付定金不退。无论甲、乙哪一方中途违约,得到违约金的一方应向代理方一次性支付代理费元整。
2.若甲方未按本协议规定时间交房或乙方未按时支付房款,每超过一天,违约方需按总房款的5‰支付违约金,超过十天,守约方有权单方面撤消本协议并追究违约方的相关责任。
第八条:相关税费上述房屋以及相关设施的权利过户所产生的费用,由甲、乙双方按照相关规定各自承担或按甲、乙双方的约定的方案执行。甲方约为x元,乙方约为x元。双方费用最终以实际缴纳的票据为结算依据。
第九条:补充说明:。第十条:本协议如遇不可抗力因素(例如自然灾害、政府政策等)导致该协议不能履行,双方不算违约,甲方退还定金及房款,乙方不计利息,代理方退还中介费。
第十一条:甲、乙双方在充分理解并同意以上各条款的`内容后,签定本协议。本协议经三方签字或盖章后即生效;交易结束后自行失效。第十二条:本协议一式三份,甲、乙、代理方各执一份,具有相同的法律效力。在履行过程中,如有争议,应协商解决,解决不了的,可向该产权房的所在地法院提起诉讼。
甲方(签字)。
身份证号:
乙方(签字)。
中介方(盖章)。
身份证号:
经办人:
房产过户协议书
丙方(女儿方):______________________。
甲方于______年______月______日注册登记结婚,夫妻感情很好,
各有一套住房。(第一套住房:______________________购买时间________________________,房屋产权登记人________________,房屋具体情况________________________);(第二套住房:______________________购买时间________________________,房屋产权登记人________________,房屋具体情况________________________)现有儿女各一人,儿女均已到婚配年龄,为了帮助儿女成家立业,经夫妻双方及儿女方协商,就两套房屋产权作无偿分割处分如下:
1、第二套住房于__________年______月______日经房产中介公司卖于第三人____________,身份证号码__________________,身份证号码__________________),卖房款为____________元,该卖房款全部交给儿子____________购买位于__________________的房屋一套。
2、作为补偿,经协商决定将第一套住房的产权或今后因该房屋被征收拆迁补偿(或产权置换)的房屋的产权无偿给予____________,____________要对上述房屋行权必须等到____________夫妻二人百年之后。除夫妻同意将产权提早过户给____________。
3、____________自愿放弃第一套住房的所有相关权利。放弃包括但不限于房屋继承,房屋被征收拆迁(或产权置换)后取得的房屋产权及与该房屋相关取得的各种利益。
4、____________放弃对第二套房屋卖房款主张的权利。
5、夫妻在签订本协议后,不能就第一套住房的产权进行处分,不能做出以下支配包括但不限于抵押、担保、产权置换等。
6、夫妻对于第一套住房的产权做出任何处置前,必须经过____________的书面同意。
7、夫妻以前及以后的债务由夫妻其他财产偿还,与第一套房子没有关系。
本协议签字生效。
本协议一式______份,夫妻双方执一份,____________一份,____________一份,见证人一份。
协议人签字:___________。
见证人签字:___________。
______年______月______日。
赠予房产赡养协议
为明确双方本次赠予房屋行为的权利义务,甲乙双方本着诚实信用的原则,并根据有关法律规定,制订本合同,以资共同遵守。
1、乙方决定将位于上海市区路楼层号的房屋一套(结构:__________,产权证号:__________,产权类别:__________,建筑面积__________平方米),无偿赠予给甲方。甲方同意接受此次赠予。
2、乙方保证其对上述的房屋拥有合法的所有权。
3、乙方保证本次增与并无任何恶意,而且将其所知的一切注意事项告知甲方,否则,乙方愿意对因此给甲方造成的.损失承担赔偿责任。
4、应乙方的要求,甲方保证将房屋不用于违法等事项。
5、在本合同生效后,乙方应在日内向甲方移交上述房屋,并应在日内协助甲方到有关房产管理部门办理有关变更登记的手续。
6、甲方无须向乙方支付任何费用,但与移交上述房屋的有关费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由甲方负担。
7、违反本合同的约定为违约行为,应承担违约责任,违约方应向对方赔偿一切损失。
8、本合同未尽事项,甲乙双方可另行约定,其补充协议经双方签字与本合同具有同等法律效力。
9、本合同履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向甲方住所地人民法院起诉。
10、本合同一式六份,甲乙双方各执一份,其余四份保留在办理有关手续时备用。
11、本合同自双方签字后生效。
甲方(签字):__________乙方(签字):__________。
签约时间:__________签约时间:__________。
房产过户协议书
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方最新房屋过户合同范本最新房屋过户合同范本。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式肆份最新房屋过户合同范本合同范本。甲方产权人一份,乙方一份,毕节市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
见证方:鉴证机关:
夫妻离婚共同房产过户协议书
甲、乙双方经友好协商,自愿就甲方向乙方转让商品房一事达成如下协议:
一、转让标的:甲方将拥有的ssssssssssssss、车棚(建筑面积5.85平方米)转让给乙方。甲方承诺对拥有该标的的真实性负责。
二、转让价格:以上转让标的合计总价款叁拾伍万伍仟元人民币。转让价格包括以下费用:房款、车棚款、维修基金、有线电视初装费。
三、付款方式。
1、签订协议当天内,乙方应支付给甲方现金拾陆万元人民币,其中陆万元作为定金支付,首付款拾万元人民币。
2、甲方将标的转让到乙方后,70天内乙方付清余款拾玖万伍仟元人民币给甲方,定金抵作房款的一部分。
四、甲方的义务。
1、甲方应在签订本协议前付清房产开发商及水、电等所有费用。
2、甲方收到首付款拾万元人民币后负责将标的转让给乙方,但更名后相关房产证办理手续及税费由乙方承担。
3、乙方付清全部转让款项后3天内,甲方将标的相关的所有钥匙交付给乙方。
五、乙方的义务。
1、乙方应承担如期足额支付房款的义务。
2、乙方自行承担办理房产证手续及所有税费。
六、违约责任。
1、甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2、乙方如未按本协议规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约金。每逾期一天,乙方应付甲方所应付而未付部分房款的0.5‰向甲方付违约金,逾期超过15天,即视乙方违约,乙方定金不予退还。
3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.5‰向乙方付违约金,逾期超过15天,即视甲方根本违约,甲方双倍返还乙方定金。
4、甲、乙双方如有违约,违约后违约方除承担违约责任外,由违约方承担因复原转让标的到甲方名下的一切税费。
七、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决,协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、本协议自甲、乙双方签字盖印之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
夫妻离婚共同房产过户协议书
甲方(转让方):身份证号:
乙方(受让方):身份证号:
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下条款:第一条,房屋基本情况转让房屋位于x室,建筑面积为平方米实际使用面积为平方米。第二条,转让价格:该房屋转让总价为元整(大写:整)第三条,付款方式:双方一致同意购房款由乙方支付元(大写元整),在甲方将产权证办到乙方名下后,两月内付清余款元(元整)。
租赁合同格式租赁合同注意事...住房租赁合同厂房出租合同汽车租赁合同。
第四条,双方协议签定后,经双方确认之日起,该房屋为乙方所有,有未尽事宜,双方协商解决。第五条,此协议双方签定生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
夫妻离婚共同房产过户协议书
申请执行人:______________,男,_______________年_____月_____日出生,身份证号码:________________,汉族,住_____________。
委托代理人________________,________________律师事务所律师,一般授权代理。
被执行人:________________,男,_____________年_____月_____日出生,_____族,住________________,身份证号码:_________________。
执行请求。
事实与理由。
申请人与被申请人房屋买卖合同纠纷一案,经__________区人民法院做出(_____________)__________民初字第_____________号民事判决书,并已于_____________年_____月_____日发生法律效力。现被申请人拒不遵照生效判决书履行,为此,特申请贵院给予强制执行。
此致
_____________人民法院。
申请人_____________。
_____________年_____月_____日。
赠予房产赡养协议
乙方监护人:__________。
为明确双方本次赠予房屋行为的权利义务,甲乙双方本着诚实信用的原则,并根据有关法律规定,制订本合同,以期共同遵守。
风险提示:
赠予合同的内容要具体明确,赠予合同主要包括:合同当事人双方、赠予的财产名称、财产目前状况、赠予合同履行的时限以及方式、赠予是否附条件以及什么条件、赠予合同的违约责任以及争议解决方式。
1、甲方决定在乙方年满十八周岁,即________年____月___日,将位于阳春市____区____路____楼____层____号的房屋一套(结构:________,产权证号:________,产权类别:________,建筑面积____平方米),无偿赠予给乙方,此赠予为不可撤销之赠予。乙方同意接受此次赠予。
风险提示:
应对赠予财产进行详细约定,若内人未详细约定,赠予人可能随时转移、撤销或者改变赠予。受赠人无法拿到赠予物,也不能请求赠予人交付赠予物。
2、甲方保证其对上述的房屋拥有合法的所有权。
3、在本合同生效后,甲方应在____________日内向乙方移交上述房屋,并应在________日内协助乙方到有关房产管理部门办理有关变更登记的手续。
4、乙方无须向甲方支付任何费用,但与移交上述房屋的有关费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的'费用以及有关契税应由乙方负担。
5、本合同履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向阳春市人民法院起诉。
6、合同自双方签字后成立,乙方林其雨年满十八周岁,即________年________月________日生效。
7、房屋赠予合同,合同一式六份,甲乙双方各执一份(乙方合同由______保存),乙方监护人______手执一份,其余三份保留在办理有关手续时备用。
风险提示:
从赠予人的角度考虑,赠予行为在交付财产或转移权利之前有可能撤销,建议不对赠予合同进行公证,因为一旦公证将很难撤销;从受赠人的角度考虑,若担心赠予人在赠予财产权利转移之前撤销赠予,则应积极劝说赠予人将赠予合同进行公证。
房产过户协议书
地址:电话:
被告:倪某,女,汉族,年月日出生。
地址:电话:
被告:姜某,女,汉族,年月日出生。
地址:电话:
诉讼请求:
一、请求判决原告和两被告共同继承被继承人xxx遗产(总价约110万元)。
二、请求判决被继承人xxx遗产的三分之一归原告继承所有。(包括xx路235弄14号305-306室房屋1/6产权,xx路680弄28号702室房屋1/9产权,其他遗产价值7万元)。
三、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
被继承人xxx于1xxx年12月4日出生,于20xx年1月19日因病死亡。原告是被继承人的母亲(原告丈夫xxx于20xx年12月8日死亡)。被告倪某是被继承人的妻子,姜某是被继承人的女儿。
被继承人死亡时留下遗产为:xx路235弄14号305-306室房屋1/2产权,xx路680弄28号702室房屋1/3产权,现金以及其他遗产共约20万元。
被继承人死亡后,其遗产全部由被告倪某占有,原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项,但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的.行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉,请求维护原告的合法权益。谢谢!
此致
区人民法院。
具状人:
夫妻离婚共同房产过户协议书
邮码:_______________电话:_______________。
法定代表人:____________职务:____________。
购买方(乙方):___________________________。
邮码:_______________电话:_______________。
法定代表人:____________职务:____________。
协议书:
根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在________市________街________巷________号的房屋________栋________间,建筑面积为________平方米。
第三条付款时间与办法:
1.
2.
第四条甲方应于________年________月________日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担。
1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任。
1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位,代表人是____________.
第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份,________房产管理局、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:
甲方:____________乙方:____________。
代表:____________代表:____________。
二手房房产过户协议书
一、办理该房屋的领取钥匙,实测面积核算验收,办理产权事务(领取产权证),房屋日常管理,房屋装修等事宜。
二、支付领取委托事项有关费用。
三、该房屋买卖一切事宜。
委托期限:________________。
受托人有转委托权。
受托人在代理权限内签署的一切文件我均予以承认。
夫妻离婚共同房产过户协议书
转让人(以下简称甲方):受让人(以下简称乙方):
身份证:身份证:
联系电话:联系电话:
住址:住址:
根据房产交易管理有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就房屋转让相关事宜达成一致,订立本合同,共同履行。
第一条甲方同意将本人坐落在____房屋转让给乙方。房屋建筑面积______平米,房屋所有权证编号____;国有土地使用权证编号____。甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意,并为此承担相应的法律责任;乙方对上述房屋已经充分了解,同意购买上述房屋。
第二条房屋成交价格为人民币_____元,大写___。
第三条付款形式:乙方于____年____月____日前给付甲方购房定金___元(购房定金可充抵房款)第___期,乙方于____年_____月_____日前给付甲方购房款____元;乙方于____年____月____日前给付甲方购房款_____元;乙方于_____年_____月_____日前给付甲方购房款_____元;甲方交付房屋。
第四条房屋权属交易登记手续,由甲乙双方共同配合办理。相关税费_______(1由甲乙双方按规定各自承担;2甲方或乙方承担;3其它)。
第五条若房屋成交价低于市场评估价,相关税费根据有关规定按市场评估价缴纳。缴纳方式以本合同第4条规定。
第六条该房屋内附属设施等在房屋交接时,应列写房屋移交清单,甲乙双方签字后认可。
第七条本合同经甲乙双方签字,乙方给付甲方购房定金后即生效。合同生效后,如甲方违约,应退赔购房定金的双倍给乙方;如乙方违约,购房定金归甲方所有。另有约定按约定的内容履行。
第八条甲方保证该房屋权属清楚,若发生房屋权属纠纷及债权债务等,由甲方负责清理,并承担民事责任。如由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;若致使本合同不能继续履行,还应承担违约责任。
第九条乙方逾期付款,每逾期一天按逾期应交款额的千分之__向甲方支付逾期违约金。甲方逾期交付房屋,每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期违约金。
第十条其它约定事项:
第十一条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,房产交易管理部门一份。第十二条本合同中所述房屋权属均指房屋所有权和国有土地使用权。本合同中铅印部分的文字具有同等法律效力。
夫妻离婚共同房产过户协议书
甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照民法典等有关法律规定,双方自愿达成赠与房产协议如下:
第一条:甲方自愿将其房产赠与给乙方,乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(二)赠与房屋的所有权证证号为_______________。
(三)房屋平面图及其四至范围见附件一。
(四)土地使用权取得的方式该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条:经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方,并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条:甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整,并保证房屋不受他人合法追索。
第四条:甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人,否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的,甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
第五条:甲方赠与乙方房产,本合同在双方签订经公证处公正后不可撤销。
第六条:在乙方能办理该房屋过户手续时,甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。
第七条:甲、乙双方定于在乙方要求办理过户时,正式办理过户该房屋,向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第八条:甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋赠与给乙方。
第九条:本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十条:本合同自甲乙双方签订之日到公证处公证之日起生效。
第十一条:甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交松原市仲裁委员会仲裁。
第十二条:本合同一式两份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
第十三条:甲、乙双方约定补充条款如下:
甲方(签字):___________。
乙方(签字):___________。
联系电话:_________________________。
联系电话:_________________________。
签约日期:_________年_____月_____日
夫妻离婚共同房产过户协议书
男方:____,男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:
女方:____,女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:
男方____与女方____于____年__月认识,于__年__月__日在____登记结婚,婚后于__年__月__日生育一儿子/女儿,名______。
因____致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
1、男女双方自愿离婚。
2、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子/女儿______由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,男方应于__年__月__日前一次性支付______元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费__元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的______银行帐号:)。
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。
(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)。
(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。
分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方/男方。
(2)房屋:夫妻共同所有的位于______的房地产所有权归双方子女所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男女双方必须协助双方子女办理住房产权变更的一切手续,过户费用由男女双方一起平均负责。
(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
4、债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。
(/____方于__年__月__日向______所借债务由__方自行承担……)。
5、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。
6、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
协议人:
协议人:
夫妻离婚共同房产过户协议书
男、女双方此前已办理结婚登记,约定本协议所称房产由双方共有,但由于目前该套房产尚有贷款未结清,为确保房产过户事项的顺利进行,避免将来所生之纠纷,经双方平等协商一致,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民法典》的有关规定达成协议如下:
一、标的财产。
1、兹有男方婚前购买登记在男方名下位于房产一套,房屋产权证号:__________,建筑面积_____平方米,尚有银行贷款________元未结清。
二、权利义务。
2、本协议签署后,双方对该套房产的所有权形式为共同共有;。
3、男方不得利用现有房产登记信息损害女方对该套房产的所有权;。
4、若届期男方不配合女方办理本协议所称增名手续或因物权法定的原因女方未能取得该套房产的约定份额,则女方有权直接要求男方赔偿该套房产的市场价值的一半。
三、其它。
1、双方均认可,签订本协议内容是自己的真实意思表示,并已向中国咨询了解过法律有关规定,也明确签订本协议的法律后果;双方亦认可,在签订本协议时身体健康,神智清楚,具备完全民事行为能力。
2、本协议签署后双方应切实履行,一方违反本协议约定的,除应当继续履行以外,还应当向守约一方承担给付________万元的违约责任。
3、本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,经双方签署生效,未办理公证不影响协议效力。
(以下无正文)。
男方(签字、捺印):__________。
________年________月________日。
女方(签字、捺印):__________。
________年________月________日。
夫妻离婚共同房产过户协议书
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况。
第二条转让价格。
双方商定该房屋转让价格为(人民币)________元整,大写___________________(人民币)。
甲方:_____________________。
乙方:_____________________。
时间:_____________________。