施工合同是建筑工程中必不可少的法律文件，它规定了双方在工程实施过程中的权利义务。需要编写施工合同的朋友们可以参考以下范文，从中找到适合自己项目的模板。
基坑支护降水施工合同
(11)乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。
(12)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。
(13)乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。
(14)按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。
第六条：施工、变更与签证。
1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。
2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。
3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证：
(1)乙方在2天内提出书面申请，并经乙方签章;。
(2)经现场监理工程师签字和监理单位盖章;。
(3)经甲方现场负责人签字和甲方盖章。
第七条：违约责任。
乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金1000元。因甲方原因或不可抗力因素如暴雨、地震等导致无法施工，经甲方和监理签字盖章确认后工期可顺延。
2、甲方应按合同约定支付乙方工程款，否则，甲方应承担支付当期应付款额的同期银行存款利率作为逾期违约金。
3、本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同，否则，应向守约方支付违约金50000元。
第八条：争议解决方法。
本合同如有未尽事宜，双方另议。合同履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地法院提起诉讼。
第九条：其他。
1、本合同签订时需双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。
2、合同签订后7日内乙方缴纳50万元履约保证金给甲方，履约保证金基坑回填完毕后验收合格后14日内无息返还。
3、本合同自乙方履约保证金缴纳之日起生效，
4、本合同一式肆份，甲方双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十条：合同附件。
1、廉政。
承诺书。
2、安全。
协议书。
3、施工组织设计方案。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)。
甲方：;。
法定代表人：;。
联系电话(传真)：;。
乙方：;。
法定代表人：;。
联系电话(传真)：;。
甲方委托乙方承担翡翠华庭项目基坑支护及降水施工工程任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定，为明确双方责任、协作配合，确保主体工程质量及安全正常施工，经甲乙双方协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条：工程概况：
1、工程名称：翡翠华庭项目全部基坑支护及降水工程。
2、承包范围：翡翠华庭项目基坑支护及降水工程，不含主要材料、施工水电费、税金等费用。
第二条发包方义务。
1、向乙方提供建筑物平面图、基础图、建筑物高程。
2、向乙方提供满足正常施工、运行所需要的场地、水电，并保证降水期间的正常供电，并承担水电费，负责协调降水主管道接入市政管网。
3、协调乙方与交叉作业施工单位之间的关系。
4、按合同约定按时向乙方支付费用。
5、提供材料和材料堆放所需场所或场地。
第三条承包方义务。
1、乙方应根据场地的工程地质条件与水文工程地质情况，依据甲方提供的总平图及建筑剖面等图纸，制定安全可靠、切实可行的基坑支护及降水施工方案，对方案的可靠性负责,基坑设计图纸以及经专家评审论证并在开封市政府主管部门备案后的基坑支护方案(和基坑支护图纸)执行。
2、应严格按批准的方案施工，确保施工及降水期间的安全。
3、施工及降水期间，确保周围建筑物安全及市政设施的安全、卫生，因降水引起的周围建筑物出现的一切安全隐患及安全事故均由乙方负法律责任及经济赔偿。
4、满足基础施工的要求，保证基础安全及正常施工。
5、负责施工资料的收集、归纳整理(有关检测费乙方承担)。在施工过程中的各种材料及施工砂石比、混凝土试块、土钉抗拔实验等报告，由乙方提供。
6、服从甲方管理及监理单位的监督，对施工人员做好安全教育工作，做到文明施工，施工中若因乙方原因(乙方施工不当操作或施工质量)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害，由乙方承担全部责任，并承担相应的法律责任，甲方不承担任何责任。
7、乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的，甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负全部损失责任。
8、施工完成后，按时拆除降水设备。
9、承担由自身原因造成的安全责任和经济损失。乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作。
10.乙方负责配合、协调建设主管部门的监督及检查。
1、场区内全部的基坑支护及降水工程，达到施工条件，满足土建施工要求。
2、降水时间预计为60天，自年月日开始，年月日结束，降水10日达到基础开挖条件。
第五条费用。
承包方式：工程价款总包干，一次性包死，基坑支护及降水总价款大写：壹佰零陆万元整，(1060000.00元)。无变更、无签证。
第六条付款方式。
1、降水费用付款节点：
1.1工程基础开挖后，付已完工程量的70%，地下车库封顶后累计支付已完工程量70%，余款在工程结束后一次性付清。
第七条合同工期。
开工日期：基坑降水工程开工日期以甲方通知进场作业时间为准。其中基坑支护工程工期为60日历天;降水10日达到开挖条件。
1、降水管井运行开始时间以甲方和监理单位现场通知为准，管井的降水停止时间根据现场实际情况，由甲方、监理及施工方共同商定。
第八条违约责任：
2、因甲方原因而造成的工期延误，乙方应向甲方提出工期顺延的申请，经甲方书面同意后可顺延工期，乙方可不承担任何责任;停工超过一周时，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价的5%作为违约金。开始降水10天后达不到开挖条件，乙方向甲方赔偿损失元，超出15天达不到开挖条件，乙方无条件退场，甲方不予支付乙方任何费用。
3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚，工期不予顺延;。
4、若施工质量不符合国家质量验收规范，施工单位应无条件返工至合格，并经甲方、监理方联合验收认可;因降水引起的周围建筑物出现的裂缝等质量问题均由乙方负责。
5、甲方按合同约定按时向乙方支付费用，逾期不支付的，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价施工费的5‰作为违约金。
第九条争议解决方式。
在合同履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成，可请当地主管部门调解，如调解不成，双方同意选择甲方所在地的人民法院管辖。
第十条未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第十一条本合同经双方签字和盖章后生效，合同一式陆份，甲方肆份，乙方两份。
发包人盖章：承包人盖章：
法人代表：法人代表：
委托人(盖章)：委托人(盖章)：
年月日年月日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
基坑支护施工的合同
我们都知道在进行基坑支护施工的时候需要签订相关的合同，那么怎样的合同才规范呢？以下是小编整理的关于基坑支护施工。
欢迎阅读。
承包人（甲方）：
分包人（乙方）：
甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。
分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程。
工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口。
分包方式:包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项。
规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。
5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行，并承担由此造成的后果。
6、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育，要认真填写班组安全教育记录，每天必须报甲方。
7、施工期间乙方负责本工程的有关安全生产工作。
8、施工期间，乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议，督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
9、甲乙双方操作过程中的安全防护用品，由各方自理，安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
10、乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，必须符合安全管理方面的要求，桩机经检测机构检测合格后方能使用。
11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
12、甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动，如必须更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意，并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13、乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必须做到"定机定人"和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
14、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守"十不烧"的规定，宿舍内严禁使用电炉。
15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时，必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，实行三相五线制的三级配电二级保护，设备使用前应先进行检查，并做好检查记录，违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
l6、乙方在签订协议后，应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续，并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
l7、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等)，甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场，并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理，由乙方承担。
18、本协议一式贰份，经双方代表签字盖章后即生效，协议作为分包合同附件。
19、其他:。
（1）乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带。
（2）乙方保证基坑支护验收合格，土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
（3）分包人应做好相应的应急救援预案，准备好充足的救援物品。
甲方: 乙方:。
代表： 代表：
签约日期:年月日
喷锚支护协议施工合同
一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。
二、签订合同前承包人（乙方）须提交其营业执照副本供发包人（甲方）核验，同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。
三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆改共用管线和设施。
四、所有双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。
五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后，须双方共同验收签字认可，房子方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应及时整改。
六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方必须开具税务发票。
七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化，都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。
八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。合同编号：_________________________发包人（以下简称甲方）：___________________________________________住所：_________________________身份证号：_________________________联系电话：__________________________________________________________承包人（以下简称乙方）：___________________________________________营业执照号：________________________________________________________住所：______________________________________________________________法定代表人：___________________联系电话：_________________________施工队负责人：_________________联系电话：_________________________甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
2、户型结构：____________________________________套内面积____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________种方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币____________，大写：____________________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
5、开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日。
第二条工程图纸和工程变更工程图纸由____________方负责提供，施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务。
（一）甲方义务。
1、开工____日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5、竣工验收前甲方不得擅自入住。
（二）乙方义务。
1、全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供。
1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式。
2、本工程质量应当符合以下标准：
（3）《市家庭装饰装修工程质量验收标准》。
（4）____________________________________。
（5）____________________________________。
第六条工程款支付。
1、工程款支付方式如下：
（1）____________________________________。
（2）____________________________________。
（3）____________________________________。
2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任。
1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款___________‰的违约金。
3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方___________元违约金。
4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁。
（2）向______________________人民法院提起诉讼。
第九条附则。
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定。
基坑支护工程施工合同
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就某工程基坑支护工程施工事项协商一致，达成如下合同条款。
一、工程承包内容及方式。
承包内容：
详见甲方提供基坑支护图纸(由于施工图纸造成塌方等损失甲方负责)。承包方式：
包材料包设备包人工(甲方负责管理，所有材料费乙方负责，乙方免费配合甲方加盖印章及提供决算所需材料)。
三、合同价款及付款方式。
单价合同270元/平方不含税金，按照甲方提供图纸约工程量5000平方(结算时按照实际喷射混凝土面积结算，预算造价135万元。(水电、白天钩机工作面由甲方提供并承担费用)。
付款方式：
1、机械设备进场2日内付总价20%小计10万。
2、工程进度完成到喷射混凝土20xx平方付总价40%小计20万。
3、工程完工，验收合格、甲方允许乙方机械设备退场付到决算总价97%。
4、余款3%基坑支护回填或乙方退场后3月内付清(时间以先到为准)。
5、乙方委派一名施工现场负责人对质量、进度、安全、工程进度款支付。
四、合同工期。
五、工程质量及验收标准。
参照国家有关规定及行业标准，施工规范执行。
六、乙方权利及义务。
1、乙方应服从甲方指派的人员和监理的管理，文明施工。
2、乙方负责按施工方案进行施工，保证施工质量、安全、进度。
3、乙方确保按基坑方案施工，保证质量，如出现安全、质量问题乙方全权负责(除外部因素造成的如外部荷载基坑边线2米内堆放超过10吨构件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水冲刷等)。
4、乙方在签订合同后5天内组织完成人力、物力、机械设备进场等工作，保证甲方工作顺利开展、工期顺利进行。
5、乙方应对现场施工人员加强安全文明管理，施工中出现的安全事故，由此造成的一切经济损失及医疗费用全部归乙方承担与甲方无关。
6、乙方按照甲方要求做好材料机具堆放等现场管理。
7、乙方只负责原材料(钢筋、水泥)复检、不负责锚杆抗拉拔实验费用。
9、施工结束后，乙方退场，如果属乙方基坑支护方案和施工问题造成的质量安全问题，造成塌方，由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。
七、甲方权利及义务。
1、甲方提供精准的地质勘查报告，现场实际施工地质情况跟地勘报告有不符，在保证安全情况下，乙方有权提出方案变更。
2、甲方以书面形式提供给乙方现场施工所需的控制桩位和支护边线并负责其准确性、水准点与坐标控制点。
3、甲方负责协调当地关系，确保乙方机械设备等顺利进场。
4、提供乙方施工临时场地。
6、甲方负责挖掘机基坑支护工作面10公分以外土方修坡及地面平整。
9、基坑四周安全围挡由施工单位完成，乙方不负责。
八、工程质量验收及退场。
1、须按施工设计方案施工(详见施工图纸)乙方基坑支护喷射混凝土厚度满足设计要求、锚杆长度、注浆量等施工工序，严把质量关，施工过程中发现质量问题甲方有权以书面形式提出扣款，施工结束后无权提出扣款。
2、基坑支护结束，甲方及时组织相关人员验收，5个工作日内甲方无法组织相关人员验收，视作基坑支护验收合格.
3、基坑支护施工结束，虽未经验收甲方施工队伍对基坑底(清基槽、做垫层等)进行施工，视作基坑支护验收合格。
4、基坑开挖之前，主体施工单位及甲方严格复核基坑开挖基槽上边线准确性，乙方按照基坑设计坡度施工，满足设计要求，否则乙方负责。
5、甲方允许乙方机械设备及工人退场视作基坑支护验收合格。
6、甲方验收合格后，乙方5个工作日组织人员、设备安全退场。
九、其他。
1、基坑支护回填时甲方通知乙方对周转性材料(钢梁、锚头、锚具，脚手架等)在乙方保证安全前提下拆除，拆除周转性材料(钢梁、锚头、锚具，脚手架等)归乙方所有。
2、合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议具有同等法律效力及工程结算依据。
3人住所地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。本合同自双方签字、盖章之日起生效，在全部工程款结清后失效。(签订合同负责人不是法人需提供身份证复印件)。
甲方签字盖章：法定代表人(委托代理人)电话：
乙方签字盖章：法定代表人(委托代理人)电话：
日期
深基坑支护施工合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经平等协商，现就甲方广发银行大厦坑土方挖取与外运工程承包给乙方施工达成合同条款如下：
第一条：工程概况与内容。
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：广发银行大厦深基坑土方挖取与外运，含承台与基础梁土方的挖取与外运。具体工作内容详见武汉地质工程勘察院设计的《开顿国际大厦深基工程施工图》。
第二条：工程计价与合同价款组成。
锚喷支护施工合同
发包方：_____________村(社区)________________组(以下简称甲方)。
承包方：_________________(以下简称乙方)。
一、工程标准。
1、该塘长________________米，宽________________米，挖深________________米，总土方________________立方米，工程总招标价________________元。
2、该塘内底平、坡光、埂齐、线直。
3、塘内坡比：_________________。
4、工程开竣工日期：_____________年______月______日开工，________________年______月______日竣工。
二、双方责任和义务。
1、甲方责任和义务。
(1)工程开工前组织乙方和设计单位进行规划，向乙方进行技术交底。
(2)甲方负责协调相关占地清障等矛盾处理，保证乙方正常施工。
2、乙方责任和义务。
(1)乙方必须按甲方提供的要求施工，保证工程质量。
(2)工程施工中，应随时接受甲方代表和水利工作人员对工程质量全面监督，对工程质量不符合合同规定要求，负责无偿返工。
(3)施工期间应采取严格的安全防护措施，因安全措施不力造成的一切事故责任和由此发生的费用，一律由乙方自负。
三、工程验收。
1、有甲方组织本组代表验收，然后写报告给村(社区)，请市督查组并一起参加验收。
2、本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，上报市建办、水利站、村(社区)各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________。
_____年_____月_____日。
基坑支护施工合同
承包人（甲方）：
分包人（乙方）：
甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。
分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程
工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口
分包方式:包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。
5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行，并承担由此造成的后果。
6、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育，要认真填写班组安全教育记录，每天必须报甲方。
7、施工期间乙方负责本工程的有关安全生产工作。
8、施工期间，乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议，督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
9、甲乙双方操作过程中的安全防护用品，由各方自理，安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
10、乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，必须符合安全管理方面的要求，桩机经检测机构检测合格后方能使用。
11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
12、甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动，如必须更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意，并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13、乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必须做到"定机定人"和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
14、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守"十不烧"的规定，宿舍内严禁使用电炉。
15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时，必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，实行三相五线制的三级配电二级保护，设备使用前应先进行检查，并做好检查记录，违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
l6、乙方在签订协议后，应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续，并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
l7、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等)，甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场，并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理，由乙方承担。
18、本协议一式贰份，经双方代表签字盖章后即生效，协议作为分包合同附件。
19、其他:
（1）乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带。
（2）乙方保证基坑支护验收合格，土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
（3）分包人应做好相应的应急救援预案，准备好充足的救援物品。
甲方: 乙方:
代表： 代表：
签约日期: 年 月 日
基坑支护工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确双方权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，结合本工程的实际情况，经协商一致，订立本合同。
第一条工程名称：奥帆赛场28#、29#地块高层住宅工程;。
第二条合作范围：基坑边坡支护工程，基坑周长约560米;。
第四条工程质量要求。
按照国家现行《建筑安装工程验收规范》、《建筑工程地基处理规范》及基坑支护工程施工规范相关规定执行，确保施工过程中基坑边坡稳定和安全。
第五条合同价款：固定总价包死，人民币壹佰贰拾叁万元整。
第六条甲方驻现场代表为：宋刚。
第七条乙方驻现场代表为：刘洪华。
第八条甲方工作。
8.1甲方负责提供水、电至现场，费用由乙方承担。
8.2对乙方施工的工程进行质量检查和验收。
8.3负责对乙方结算、付款。
8.4负责及时安排土石方工程施工进度并协调交叉作业关系，确保施工工作面的及时提供。
第九条乙方工作。
乙方精心组织施工，就本合同合作范围内的工程向甲方负责。
9.1及时做好各项施工机械、材料及施工人员的准备，确保按规定工期目标完成工作任务。
9.2接受甲方管理，就工程施工期间基坑边坡的施工质量向甲方负责。
9.3按照青岛市建设行政主管部门的要求，做好质量和安全工作，自行承担一切安全责任。
9.4现场施工按照青岛市现行要求搞好现场文明施工。
第十条质量与验收。
乙方应认真按照现行相关标准、规范以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表检查检验,并对施工质量存在的问题按设计要求返工、修改，否则由乙方承担责任。
第十一条安全文明施工。
乙方应严格的按照青岛市现行安全文明施工的要求执行，如果乙方对青岛市建设行政主管部门提出的安全文明施工要求不落实、不整改时，乙方承担相应责任。
第十二条工程款支付与结算。
12.1工程款支付：乙方完成总工程量的50%(即完成基坑支护长度280米，工程造价61.5万元)时，甲方支付乙方已完成工作量的80%;全部基坑支护工程施工结束7日内，甲方支付至乙方合同价款的80%;余款在基坑回填后7日内一次性付清。
12.2结算：
a、结算方式：固定总价。
b、结算价款：人民币壹佰贰拾叁万元包干。
c、相关事宜：工程施工期间，甲方凭乙方有效收据办理付款手续;支付尾款时，乙方提供有效发票。
第十三条材料、设备、机具供应：全部由乙方供应，费用自行承担。第十四条违约责任：
14.1工期：提前完工不奖;由于乙方原因，每拖后一天按照乙方结算。
值的万分之三惩罚乙方。
14.2质量：工程施工期间由于乙方原因不能保证基坑边坡的稳定和安全，无偿返工且工期不予顺延，承担工期违约责任。
第十五条争议。
甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商解决不成依法提请工程所在地人民法院解决。
第十六条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。
第十七条未尽事宜，另行协商。
合同订立时间：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基坑支护施工合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
经甲、乙双方协商将海口市兰馨花园9#、10#楼项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。
1、工程内容：基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。
2、按图纸，结合实际工程量结算。
3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。
1、工期
（1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。
（2）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。
（3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。
2、安全：
（1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。
（2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。
（3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。
3、文明施工
（1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。
（2）确保每天工完场清、工完料清。
甲方责任：
1、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底，组织进行三级教育。
2、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
3、支持、参与与班组建设和全面管理，组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。
4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
乙方责任：
1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。
2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗，参加日常的安全培训教育。
4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。
4、乙方必须遵守项目部各项管理制度和奖罚措施。
5、按实际用量支付甲方水电费用。
1、槽钢腰梁每平方 202.24 元。
2、钢花管每米 92 元。
3、挂网喷锚每平米 130 元。
按现场实际完成工程量计算。
经甲乙双方协商，在施工过程中，甲方不预付乙方进场费及进度款，工程完工后经甲方验收合格后，结余工程款尾款。
1、合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。
2、合同在甲乙双方共同签字后生效，同时具有合同法律效力，工完款清后自行失效。
3、本合同一式两份，甲方双方各执壹份，
甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）
海南运顺房地产开发有限公司
住所：海口市海达路大龙花园d14栋4楼 住所：
甲方代表： 乙方代表：
开户银行：中行海口市琼山支行 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
联系电话： 联系电话：
传 真： 传 真：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日
锚喷支护施工合同
甲方：
乙方：
为认真贯彻落实党中央.国务院关于农村饮水安全工程.让村民吃上安全水.卫生水.放心水.确保工程技术质量.安全管理，经甲乙双方协商特拟下以下条款：
一：甲方应履行以下职责：
1：甲方负责规划，宣传好，开好会，收取好保证金。
2：甲方受益户负责挖水井及池子，及挖沟埋管，架管道和机器电线零工等。
3：甲方受益户负责二道搬运材料到施工地点。
4：甲方受益户负责乙方施工人员的生活及住宿。
5：甲方负责协调乙方找水源。
6：上述各条的安全事故均由甲方自行负责。
二：乙方应履行以下职责：
1：负责施工技术指导。
2：负责质量监管。
3：保证整个工程质量验收合格达标。
4：保证负责乙方安装工人的安全等。
5：负责整个水池的修建，凡发现有漏水现象均属不合格工程。
6：负责管道及机器电源线路的安装，凡发现管道有漏水，机器线路有漏电现象，受益户有权要求赔偿甲方所付劳力及生活费。
三：上述各条望双方共同遵守执行，若有违约或违背条款，违约方应负责整个工程工程款的百分之三的违约金，交鉴证方或司法机关裁决。
四：此合同一式三份，甲.乙双方.鉴证方各执一份。
五：此合同自签定之日起生效，直至上级验收合格兑现废此合同。
甲方：
乙方：
施工施工合同
发包方（甲方）：
负责人：
承包方（乙方）：
负责人：
经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期：
（1）总工期______天，________年______月______日开始，________年______月______日结束。
（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
4、承包范围：
5、承包方式：
甲方责任和义务。
1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
乙方责任和义务。
1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
4、工程完工时提前______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。
1、合同总价：
2、付款方式：
本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承担违约责任，若须提前解除合同，则须提前______天通知对方，使其做好准备。
1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
_______年______月______日。
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
_______年______月______日。
施工合同施工合同
为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下合同条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质t形凹槽龙骨;角线采用3cm塑料线条，油面漆二遍。
二、承包单价：
按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整;线条每米2元整。
三、双方责任：
1、甲方责任：
1)提供乙方人员的中午生活，施工用电。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。
2、乙方责任：
1)严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。
2)严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。
3)绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
四、工程质量及验收标准：
工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。
五、工期：
根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。
六、付款方法：
工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。
发包方(甲方)：(盖章)乙方：
代表：乙方（签字）：
签约时间：_______年____月____日。
施工施工合同
发包方：_________________项目部（以下简称甲方）。
承包方：_____，身份证号：______（以下简称乙方）。
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于__________________的责任管理达成以下协议：
一、工程概况：
工程名称：______爆破工程。
工程地点：______________。
承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量：
1．工程单价：爆破单价按_________元/m（不含税费），钎探单价按_________元/元，甲方代扣_________%的保险费用。
2．工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付：
1．工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。
2．工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。
四、工期要求：
本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为____年____月____日；竣工时间为____年____月____日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利：
甲方责权利：
1．给乙方提供施工基础图1份。
2．及时办理技术交底。
3．为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4．甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5．每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利：
1．乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3．乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4．严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5．乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业。
6．按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7．乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8．若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。
六、安全责任：
1．甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。
2．乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3．若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。
七、违约责任。
除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。
1．甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
2．如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。
九、本合同一式_________份，甲方执_________份、乙方执_________份。
授权代理人（签字）：____身份证号：______________。
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
支护施工合同
发包人：（简称甲方）。
承包人：（简称乙方）。
工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，制定如下协议：
一、工程内容：
3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架。
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。
二、承包方式及单价：
注：以上报价均不含税。
三、工期要求：45。
日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天（以甲方通知进场二日后起计，因甲方简单原因造成的延误给予签证顺延）。
机械要求：
（1）锚体空压机90kw3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台；
（2）坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机装修合同报价清单械的投入。
四、质量装修合同电子版要求：严格按图纸设计简单变更和相关规范施工，严格执行国装修合同注意事项别忽视家装修合同简单版现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。
五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一装修合同简单版个月内结算。
六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验收后付至工程量的85%，工程完成验收后三个月内付清。
七、甲方责任：
1、现场的三通一平及施工层面的土方（机械）开挖。（提供一个给水点和足够容量的电源）。
2装修合同简单版、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一装修合同签订需要注意的细节套。
3、提供基坑各剖面角点和控制标高。
4、协调各班组间的`施工顺序，调解各班组间的关系。
5、及时提供由甲方供应的材料。
八、乙方责任：
乙方已充分了解本工程的工期紧及现场情况和特点，并已充分熟悉施工图纸承诺投入足够的机具和人员进场施工，以保证满足甲方的总工期要求和节点工期装修合同注意事项别忽视要求装修合同签订需要注意的细节。
1、严格按图纸、设计变更（若有）和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。
2、遵守甲方的现场管理制度（安全施工、安全用电、文明施工等），乙方对其班组人员的安全负全责，如有工伤事故，由乙方全部负责。
3、严格遵照甲方的进度计划，充分组织机具、人员进场施工，进场的机具必须申报甲方并登记造册，以便退场时方便放行，如不申报，责任及损失由乙方自行负责。
4、对质量缺陷装修合同和自身原因损坏的成品必须当日整改完成，并承担所造成的一切返工整改费用，需特别注意单重管旋喷桩质量，杜绝质量问题而产生漏水现象。
5、做好临近构筑物和临时设施的保护工作，不得随意破坏、私自拆移。锚杆施工前必须按甲方交底去操作，避装修合同电子版免钻装修合同报价清单穿孔桩。
6、做好施工场地清理及材料的保护和回收整理工作，造成材料浪费由乙方赔偿。
7、做好施工过程中的隐检、验收工作，按规范做装修合同电子版好并提交内业资料。
8、如需乙方提供岩土资质，无条件配合，管理费另加3%。
九、质保期：一年。
十、违约责任：
1、乙方未按甲方的进度计划组织施工，按节点时间延误一天处罚金壹仟元，如提前一天奖励1000元。
2、甲方原因造成的工装修合同报价清单期延误，工期给予签证顺延。
十一、未尽事宜双方友好协商，另签补充协议。
十二、本装修合同签订需要注意的细节合同一式六份，甲方持肆份，乙方持贰份，具同等法律效力，工程款支付清后自行终止。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：____装法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
支护施工合同
承包人（全称）：____________________（以下简称甲方）。
分包人（全称）：____________________（以下简称乙方）。
甲方将____市____________工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。
分包工程名称：________市____________工程深基坑支护工程。
分包方式：____包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围：________市____________工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
1.负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2.负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。
3.向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4.审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5.对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
1.乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。
2.乙方应有完整的`安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3.乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4.乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。
5.在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行，并承担由此造成的后果。
6.乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育，要认真填写班组安全教育记录，每天必须报甲方。
7.施工期间乙方____________负责本工程的有关安全生产工作。
8.施工期间，乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议，督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
9.甲乙双方操作过程中的安全防护用品，由各方自理，安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
10.乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，必须符合安全管理方面的要求，桩机经检测机构检测合格后方能使用。
11.乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
12.甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动，如必须更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意，并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13.乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必须做到“定机定人”和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
14.乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”的规定，宿舍内严禁使用电炉。
15.乙方从甲方配电房接线至施工现场时，必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，实行三相五线制的三级配电二级保护，设备使用前应先进行检查，并做好检查记录，违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
16.乙方在签订协议后，应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续，并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
17.贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括他方人员、行人伤亡等），甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场，并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理，由乙方承担。
18.本协议一式贰份，经双方代表签字盖章后即生效，协议作为分包合同附件。
19.其他：____。
（1）乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带。
（2）乙方保证基坑支护验收合格，土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
（3）分包人应做好相应的应急救援预案，准备好充足的救援物品。
施工施工合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称甲方)。
经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：
一、工程范围：屋面m2左右，单价元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为元整。
二、材料要求：
三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间：签订全同之日个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。