在质量月期间,可以组织各类培训和学习活动,提高员工的质量意识和能力。小编为大家准备了一些关于如何写好质量月总结报告的注意事项,请大家注意参考。
防水工程质量承诺书
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围为无锡创网路科技有限公司宿舍楼东西两侧内外墙。(由施工质量引起的内外墙面损坏由施工方负责免费维修。)。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
2、发生紧急抢修的,承包人在接到通知后,应当立即到达现场抢修。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他。
双方约约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
防水工程质量承诺书
1、凡是我公司直接与工程业主签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的`现象发生。
2、我公司与业主签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎业主方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程,保证在法定保修期内不会出现有渗漏现象;如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的渗漏,公司将协助客户妥善处理。
7、凡由我公司施工的防水工程全部进入客户档案,并设有24小时防水服务热线0412-3871129,便于定期质量跟踪及客户投诉。我们将在每次大雨后通过电话或派人上门进行回访,连续不少于三次,以后每年不少于三次,最短不少于五年。以确保对客户的`质量跟踪服务。
8、凡我公司施工的防水工程保修期为5年,并承诺终身维修责任。
9、服务承诺的监督:服务承诺工作的检查由公司总经理直接领导。
xxx。
20xx年1月8日。
防水工程质量承诺书
我公司承诺:
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的'渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年,如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话(0724—2445858)后24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
20xx年3月12日。
防水质量承诺书
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年,如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的大道工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做以下承诺:
1、保修期内的服务项目。
保修服务范围。
1)保修内容按建设部【建设工程质量鼓励条例】的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。
3)对于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期间的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
保修期限。
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程[建设工程质量管理条例]中的规定。屋面防水工程,有防水要求的房间和围墙有防渗漏要求的工程部位。
2、工程保修及服务承诺。
xx市星昊建筑工程有限公司。
项目负责人:
一、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为无锡创网路科技有限公司宿舍楼东西两侧内外墙。(由施工质量引起的内外墙面损坏由施工方负责免费维修。)。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.工程质量保修期为伍年。
2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
2.发生紧急抢修的,承包人在接到通知后,应当立即到达现场抢修。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他。
双方约约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
防水工程质量承诺书
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为:许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1. 工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(保证书签订之日)起计算。
2. 由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
发包人(签字): 承包人(签字):
防水工程质量承诺书
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为:许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(保证书签订之日)起计算。
2.由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
三、
质量保修责任。
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的大道工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做以下承诺:
1保修期内的服务项目。
1.1保修服务范围1)保修内容按建设部【建设工程质量鼓励条例】的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。3)对于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期间的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限。
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程[建设工程质量管理条例]中的规定。
1)屋面防水工程,有防水要求的房间和围墙有防渗漏要求的工程。
部位。
1)我单位对所提供的产品及施工自投入施工之日起,严格按照工。
程总承包合同有关保修的条款执行。
2次,认真听取建设方意见,并形成回访记录。
4)建立维修工程专班专人负责制,有公司工程部、并做到以下几。
点:
a、在保修期内,成品一旦出现问题,我公司免费提供所修的工作。
人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后2天内进行处理,并针对现场破坏程度,制定相关的处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。
b、我公司在保修内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时随叫随到的紧急维修服务。
c、在收到紧急事故找护时,我公司在正常工作时间于24小时内。
到现场进行抢修工作费工作时间与36小时之内到现场进行抢修工作。
工程保修原则及计划。
a、在保修期间,我方将依据工程合同本着对用户服务,向业主负。
责,让用户满意的认真态度,以有效的制度及措施作保证,已有之迅速的维修维护用户利益。
b、在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏,我公司。
将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换,并承担由此而引起对建设单位的直接损失。
c、工程报修回访计划。
1、工程交工后三个月进行工程回访,一年内再不定期回访一次,满一年在进行一次回访,并对存在的问题形成文字记录,制定方案,并进行彻底的整改。
2、回访期间对存在的任何质量问题进行整改,本着客户至上服务。
热情的原则,及时对工程存在质量问题进行整改,直至业主满意为止。
3、落实保修期间内和售后服务措施:每3个月进行质量回访,最。
终形成回访记录,做到及时的解决问题。
综上所述,我公司郑重承诺,在工作质量保修阶段,我单位将本着用户至上的原则,让业主满意。客户的满意和支持,将是我单位的生存源泉之水,在工程施工、质量保修阶段,我单位将始终如一的为业主服务。
天津星昊建筑工程有限公司。
我公司承诺:
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年,如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
我公司承诺:
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年,如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的大道工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做以下承诺:
1、保修期内的服务项目1.1保修服务范围。
1)保修内容按建设部【建设工程质量鼓励条例】的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目,自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段,凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成工程实体损坏,我公司将无条件进行保修。
3)对于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷,或已超出工程质量保修期间的问题,我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力,包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程的破坏,与业主协商后确定修复办法,并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限。
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定,确定工程质量保修期限,并根据工程[建设工程质量管理条例]中的规定。屋面防水工程,有防水要求的房间和围墙有防渗漏要求的工程部位。
天津市星昊建筑工程有限公司。
项目负责人:
2014年12月10日。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为:许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1、工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(保证书签订之日)起计算。
2、由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。三、质量保修责任。
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。发包人(签字):
承包人(签字):
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
2.发生紧急抢修的,承包人在接到通知后,应当立即到达现场抢修。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他。
双方约约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):
我项目部承诺如下:
地下室侧墙防水有问题部位在附楼施工完毕,附楼西边、北边进行回填时再返工维修,如不维修,这部分费用情愿放弃。
项目部决定今后加大管理力度,高标准、严要求,严格控制好每一道工序的施工,尽量避免以上问题再次发生。
防水工程质量承诺书
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为:xx市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(保证书签订之日)起计算。
2、由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
三、质量保修责任。
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
发包人(签字):
承包人(签字):
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为无锡创网路科技有限公司宿舍楼东西两侧内外墙。(由施工质量引起的内外墙面损坏由施工方负责免费维修。)。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
2.发生紧急抢修的,承包人在接到通知后,应当立即到达现场抢修。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他。
双方约约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
我公司承诺:
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年,如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
防水工程质量承诺书范文
为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的大道工程的建设目的,满足建设单位要求,承包人应就工程质量保修向建设单位作出承诺,下面是本站小编为你整理了一些防水工程质量。
承诺书。
的范文,希望你喜欢。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为:许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日(。
保证书。
签订之日)起计算。
2、由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
三、质量保修责任。
属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。
发包人(签字):
承包人(签字):
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为无锡创网路科技有限公司宿舍楼东西两侧内外墙。(由施工质量引起的内外墙面损坏由施工方负责免费维修。)。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
2.发生紧急抢修的,承包人在接到通知后,应当立即到达现场抢修。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他。
双方约约定的其他工程质量保修事项:
施工合同。
发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
我公司承诺:
1、凡是我公司直接与工程发包方签订的合同,我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务,与业主方紧密配合,严格按照国家现行规范的规定施工,做到保质、保量、保工期,决不允许有任何违反规范的现象发生。
2、我公司与发包方签订合同后,公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导,确保防水工程质量,避免不必要的返工。
3、我公司进场施工,欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督,提出宝贵意见,保证决不使用不合格产品,或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
4、我公司在施工中,将派专业技术人员与业主方做好协调工作,并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督,对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作,确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工,不收任何费用。
6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年,如有渗漏,确系我公司施工或材料质量造成的,我公司及时进行无偿修复,本公司将在接到电话(0724-2445858)后24小时内上门服务;在保修期内,若有人为原因造成的和建筑物结构变化(如沉降、改造等)造成的渗漏我公司不承担保修责任。
质量承诺书
建设单位:
工程名称:
单位法人。
总监理工程师。
总监代表。
监理工程师(岗位)。
资料员。
身份证号。
承诺人签名日期
本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责,并承担相应终身质量责任。
1、严格按照资质等级和业务范围承担监理任务,不转让监理业务,不承担与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或其他利害关系的工程监理业务。决不允许其他单位或个人以本单位名义承揽监理业务。
2、严格按规定配备现场监理部关键岗位人员,并确保所有人员到岗履职。
3、认真编制监理方案,方案中应明确质量要求和标准。认真审查施工单位的质量保证技术措施,在施工的全过程对施工质量进行严格监督检查。
4、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的设计文件和监理合同约定对施工质量实施监理,承担质量监理责任。并协助业主组织好图纸会审与竣工验收和资料归档等工作。对未经监理工程师签字的建筑材料、建筑构配件和设备禁止进场使用。
5、监理工程师严格按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工程的建设过程进行监理,并确保所有质量签证及时、真实、准确。
6、发现施工过程参与工程建设各方责任主体违法违规和违反工程建设强制性标准行为及时制止,并报告住房城乡建设主管部门及其工程质量监督机构。
7、及时收集资料并整理归档。
8、其他法律法规规定的职责。本承诺书一式三份,一份在建设工程领取施工许可证时提交住房城乡建设主管部门,一份待建设工程竣工验收合格备案后与档案资料一并交城建档案管理部门存档,一份保存于各自责任主体单位备查。
法人代表签章:
质量承诺书
饲料安全是食品安全的重要保障,是企业和行业生存和发展的生命,事关饲料工业和养殖业健康发展,事关畜产品安全和人民身体健康。作为饲料企业,提高产品质量、确保饲料安全,是我们应尽的义务和必须承担的社会责任。本着对社会、对人民、对行业、对企业自身负责的态度,本企业对饲料质量安全工作向全社会庄严承诺:
一、坚决履行饲料质量安全第一责任人的法定义务,把提高饲料产品质量安全水平作为企业的首要任务,牢固树立“安全第一,优质取胜”的思想。
二、严格遵守国家饲料相关法律法规,依法生产经营,带头落实饲料安全管理制度和责任,带头强化行业自律。
三、严格生产全程控制,严把原料进厂关和产品出厂关,绝不生产销售不安全、不合格产品,绝不使用不合格饲料原料以及各种违禁添加物。
四、勇于承担社会责任,带头维护行业利益,积极响应并踊跃参与产品质量安全等重大专项整治行动,自觉抵制各种违法违禁行为。
五、科学合理利用饲料原料,大力开发安全性能好、资源利用率高、环境污染少的新产品、新工艺、新设备。
以上承诺,欢迎社会各界和新闻媒体进行监督。
承诺单位(盖章):承诺单位负责人(签字):
质量承诺书
为保证药品质量,保障人民群众用药安全,作为药品质量第一责任人,我企业郑重承诺:
1、严格按照《药品生产管理办法》等相关法律法规要求从事药品生产活动,严格按照《药品生产质量管理规范》组织生产。
2、对原辅料来源严格把关,生产药品所需的原辅料做到批批检验,检验合格后投料生产,生产的成品做到批批检验,检验合格后进行销售,不合格的原辅料及成品按照国家有关规定实施销毁处理。
3、严格按照《药品召回管理办法》对公司铬含量不合格的胶囊剂召回,控制和收回存在安全隐患的药品。根据公司制定的召回计划安排组织人员全方位进行召回并通报召回进展情况。
4、严格贯彻执行国家食品药品监督管理局20xx年第25号公告、食药监电[20xx]17号通知的相关文件精神。
5、积极配合省、市、县食品药品监管部门的监管和指导,自觉接受社会各界和广大消费者的监督。
6、如在规定时间内应召回而未召回的,愿意承担相应的法律责任。
河南xx药业有限公司。
20xx年05月08日。
质量承诺书
xx食品药品监督管理局:
本人受聘担任湖南新耀涛医疗设备有限公司企业医疗器械质量管理人员,为规范自身执业行为,向你局郑重承诺以下内容:
一、本人承诺所提供的身份证明、学历证明、职称证明、健康证明、劳动合同、个人简历和离职证明等资料均是真实合法有效的。
二、在企业营业时间内,保证在职、在岗、无挂职兼职行为。
三、因特殊情况不能在岗履职,拟辞职或不再续约时,自愿提前30日以上书面告知所在企业,并由该企业负责人签署相关意见后向你局报告。
四、本人自觉遵守医疗器械监管相关的法律、法规、规章和制度,按规定履行好自己的岗位职责。按时参加食品药品监管局组织的各项培训,组织、参加企业内部的业务培训,健全并连续做好企业医疗器械质量管理档案。
五、如因本人不在职在岗,不履行职责,玩忽职守,导致企业违法违规经营的,本人愿意承担相应的法律责任。
xx。
承诺日期:xx年x月x日
质量承诺书
为积极配合甲方管理,落实公司制定的各项安全文明生产和施工操作规范,确保工程质量,促进工程进度,特承诺如下责任条款:。
1.乙方代表服从项目部的统一管理,执行各项制度,对本工程的进度、质量、安全、文明负责,以促进相互之间的和谐与协调,落实项目部下达的进度和竣工时间。
2.根据甲方进度要求,调整技术工人的出入境,掌握施工工人的技术素质和身体健康素质,发现偶发性疾病和健康素质差的立即劝说辞退。严禁病人和童工。
3.施工期间,未经项目负责人同意,班组工人不得拒绝。如果下降造成施工人员不足,工期延误,甲方将视情况接受经济处罚。
4.施工队必须在进场三天内提供施工人员的身份证件,甲方登记编制生活费发放清单,由本人签字领取。新增加的施工人员应及时持身份证向甲方报到,并经甲方核实,否则分配的施工人员数量不予预批。
1.教育本班组员工遵守甲方制定的安全生产、文明施工、质量管理、物资管理、劳动管理的规章制度,对各种事故和人为造成的经济损失负责。
2.施工过程中,必须按个人负责人的技术交底进行操作,严格遵守施工规范的要求,无条件接受个人负责人的验收和监督。
3、监督检查本班组的施工人员,做好质量自检、互检工作,每道工序结束后,必须及时申请项目负责人会同监理验收签字确认后,方可进行下一道工序。只有单个项目完成后,成品必须得到保护,因人为质量不合格而返工的各种材料要承担损失。
4.请将材料带出仓库,并由团队妥善保管。单个项目的负责人在使用材料前,必须先排版后切割材料,杜绝大量材料的过度使用、长材料的短用、整材料的小用和好材料的浪费,对材料的过度使用不负责任和严重损失承担经济责任。
5、详细检查发现由施工质量引起的问题,及时修复到位,不得延误业主和监理。
一旦查出问题,整改通知书涉及的严重部位将被罚款200元/次。
1、作业人员参加三天的安全生产三级教育,并与班组签订安全协议。
2.现场施工中不穿戴安全帽和工装裤整齐者,经警告后不立即改善者,罚款50元/人次。安全帽和工作服丢失,按原价扣除。施工现场会吸烟,破坏成品保护。随地大小便一次罚款100元,罚款从当月生活费中扣除。
3.作业过程中,现场双手要清理干净,每道工序完成后立即将垃圾清理并装袋,每天下班前清理干净,放在指定地点。否则罚款50元/台。
5.做好生活用电安全管理,绝对控制宿舍电线和大功率取暖设备。一旦发现上述情况,将处以所有经济处罚。并立即整改,移交设备妥善保管。
6.自觉接受甲方项目负责人和个人质量安全管理负责人的指示,配合巡查按规定处理发现的问题,禁止发生对立情绪、罢工,甚至内部盗窃、破坏等违法行为,否则由上级和部门-法律-部门处理。
(团队)代表承诺人:__________。
_____年_____月_____日。
质量承诺书
质量是生鲜冷冻产品的生命,新鲜度是生鲜产品的生命线。为保证产品质量,公司严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品卫生法》、《产品标签规定》、《食品添加剂使用卫生标准》等相关法律法规。在产品生产过程中,建立了严格的生产管理制度、质量监督制度、生鲜商品入库验收制度、库存制度和新鲜度管理制度,以保证生鲜和冷冻产品的质量。
1.供应保证。
确保公司产品所用原料符合国家相关规定和标准,品质新鲜,外观湿润,外观完整,脱水正常,无异味,无激素、抗生素、农药残留等有害健康的物质。
2、加工流程规范保证。
公司确保鲜冻产品加工工艺科学合理、安全卫生,生产加工过程严格规范。在产品加工过程中,对加工好的原料、半成品、成品及时冷藏,保证产品的质量和新鲜度,防止食品添加剂的滥用,不使用非食用原辅料加工冷冻产品。
3.包装生态、环保、安全。
食品中使用的包装材料绿色、无害、可降解,用于产品储存、运输和食品装卸的容器包装、工具和设备无毒无害,符合相关卫生要求,环保清洁,对食品无污染。
4.科学准确的测量方法。
公司具有与其生产的产品相适应的质量检验和计量检测手段,严格遵守计量法律法规,正确使用国家计量单位,定期对计量器具、检验检测仪器进行计量检定,确保产品称量适当、充足,尊重客户的合法权益。
5.严格的出库质量检查。
公司严格按照iso9000标准和绿色食品相关标准,制定了严格的产品质量检验体系。产品出厂前必须经过严格检验,质量合格的产品均附有合格证明或动物检疫标签。每天抽取检验产品的3%样品进行二次检验,以保证和提高产品质量。
为了提高企业的信誉,保护消费者的合法权益,我公司建立了严格的售后服务体系和产品质量安全保障体系。对于不符合上述标准的产品,我公司承诺如下:。
1.对不符合质量标准的产品,一律按相关程序进行召回、无害化处理和销毁,并按当时的交易价格向消费者支付交易金额十倍的赔偿。
2.免费更换消费者购买的过期误解产品或包装不符合相关标准的产品并做出合理说明。
3.如果产品重量不符合规定要求,公司将免费更换同规格产品,补足重量,并补偿客户一定的运输费用。
4.如果产品质量对消费者健康造成损害,根据具体情况,本公司将承担相应的赔偿责任。
5.如不能按时发货,公司将按照与客户签订的生鲜售后服务承诺书的约定内容进行相应赔偿。
公司名称:xxxxx科技有限公司。
授权代表签名:。
日期:xx年xx月xx日
质量承诺书
亲爱的客户:。
首先感谢您选择购买我们的产品!
为了保证产品质量,明确买卖双方的产品质量责任,保证产品质量和产品安全,并做出如下保证:。
一、供应商应向买方提供加盖供应商公章的营业执照复印件。
二、供应商应向买方提供一份加盖供应商公章的产品标准。
三、供应商保证供应的产品符合法定质量标准,并对产品质量负责,必要时向买方提供必要的质量数据,如产品检验报告和其他相关数据。
四、供应商的产品包装、注册商标等。符合国家有关规定。
五、买方应严格按照产品包装上注明的储存条件,对因买方储存和维护不当而导致的产品质量问题负责。
六、消费者投诉产品质量问题,供应商应积极配合妥善解决,如果是供应商的责任,供应商应承担一切责任和费用。
供应商:xxxxxx公司。
xxx年xxx月xxx日。
质量承诺书
以“办好家长满意的教育”为宗旨,以教学工作为中心,以课堂教学为重点,以教育科研为先导,提高教育质量为核心,力促西湖学区教育和谐、健康、稳步发展。按照瓜州县教育局的总体部署,发扬“自加压力,负重拼搏,团结协作,敢为人先”的精神,加强教师队伍建设,提升学校办学质量和办学效益。力争在各方面工作都有新的提高。现从我学区实际出发,特签订西湖学区教师:
1、坚决执行《瓜州县教师考勤制度》、《西湖学区教师考勤补充规定》、《西湖学区教师绩效考核制度》、《西湖学区教师职称评定办法》》等。
2、规范学校教育教学常规管理工作,依法执教。坚决执行《瓜州县教育教学管理规程》,努力向40分钟课堂教学要质量。
3、大力推进素质教育,认真实施新课程标准,积极参加教研活动和校本培训与交流活动,不断提高自身的教育教学水平和业务能力。
5、树立教育质量是学校办学生命线的意识。课堂教学中,严禁迟到、早退、打电话、会客或做与课堂教学无关的事,否则按教学事故(旷课一节扣除工资100元,迟到、早退扣除绩效工资20元)论处。
6、加大学科教学质量月检测力度,狠抓教学效率,力争统考成绩较上学期稳中有升。
7、加强现代化教育手段的运用,每周至少上二节多媒体课。
8、加强对学困生的课外辅导,从而确保全面提高教育教学质量。
10、依法治校,巩固提高“两基”成果,重点做好控辍保学工作,对班级学生要严格考勤,落实责任追究制。以保证学校教育教学质量的全面提升。
11、严禁任何教师体罚和变相体罚学生,严禁任何教师剥夺学生上课的权利。教育学生要做到:“动之以情、晓之以理、导之以行、持之以恒”。要尊重学生的人格,切忌用简单粗暴的方式教育学生。由此引发的不良后果将按教学责任事故论处,且当事人负完全责任。
12、实行“一票否决制”。否决对象为本学年工作中出现重大安全责任事故,师生严重违法乱纪行为,党风廉政建设、行风建设及信访重大问题,违反财经纪律和乱收费现象,违反计划生育政策,出现教学责任事故,学科统考成绩位居全乡后一名的教师,因工作失误影响大局,受到上级通报的教师,家长意见较大的教师,不服从工作分配的教师。
16、特色工作加分。依据《西湖学区年终考核量化管理考评细则》相关要求加分。
时间:xxxx年xx月xx日。
质量承诺书
********有限企业:
我企业对提供给贵单位的产品就质量问题作出如下保证:
一、我司向贵企业提供的产品电线电缆保证符合下表的质量要求。
包装:无包装破损,标签要求完整正确。
二、贵企业发现产品质量问题,书面反馈至我司,我司收到反馈单24小时内向贵企业回复质量改进措施。我企业的改进措施在未得到贵企业验证有效时,贵企业有权拒收我司产品。贵企业认为有必要时,可随时到我司现场进行检查,或对我司的质保体系进行审核,我司将予积极配合。
三、所有涉及产品质量稳定性的因素发生变化时,我司都将以书面形式告知贵企业,以加强质量控制,贵企业设计更改时,有不明之处立即与贵企业设计人员沟通,并经贵企业设计人员书面确认。否则,由此造成的后果将由我司承担。
五、因本保证书产生的纠纷,提交贵企业所在地人民法院处理。
六、本保证书自我司签字或盖章即生效。
企业名称。
(盖章)。
委托代表:
20xx年月日。
质量承诺书
xx交通局公路运输管理所:
我司拟经营xx至茶坪客运班线,为了做好该线路车辆的安全优质服务工作,特向道路运输管理机构慎重承诺:
一、严格遵守安全生产操作规程,严格执行安全生产制度,牢固树立“安全第一,预防为主”思想,坚持把旅客的生命财产安全放在首位。
二、坚持全心全意为旅客服务的宗旨,处处把旅客的需要作为我们工作的目标,文明用语、礼貌待客,为旅客提供优质文明的服务。
三、严格执行运价规定,按规定使用客票,杜绝乱涨价、乱收费等违规现象。
四、严格按照许可的线路、班次、站点运行,不转客、不甩客、不宰客。
五、保持车辆内外整洁,确保车辆安全服务设备设施齐全有效,坚持车辆趟次清洗、清洁、消毒,为旅客提供舒适的乘车环境。
六、坚决杜绝“三超”行为,并采取必要措施防止运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的行为。
七、在车内固定位置放置悬挂意见簿,虚心接受旅客对班车服务质量的监督,认真处理服务质量投诉,及时消除不良企业行为和社会影响。
xxx。
xx年xx月xx日。
质量承诺书
天宁广场全体业主:
本物业服务企业在服务天宁广场期间,除遵守合同之外还承诺遵守以下约定:
代收的公共收益,除约定扣除的金额外,全部按月存入业主委员会的对公账户,不私存,不挪用。
不私签有关业主利益的合同。未经业委会书面同意,不擅自将服务区域内的场地、设施、设备提供给第三方经营、使用。
不对部分业主降低或者减免物业费、停车费等其他所有业主需要缴纳的费用。
不以中标介绍费、回扣、佣金、礼金或者任何形式对部分业主或其家属返还现金、红包、馈赠等。
对欠费业主起诉不区分对待,必须集中起诉,如法院因服务不达标原因判决物业服务企业减免物业费的,将对已收物业费的全体业主按同样标准进行返还。
合同服务期间,如发生更换股东、更换法人、变更股权必须经过业主大会表决通过。
本企业承诺如违反以上条款任何一条,先通过协商赔偿,取得业主谅解,如协商不成,则物业合同提前终止,本企业不向业主委员会或者业主大会提出任何索赔要求。
此廉洁自律承诺书,由物业服务企业加盖公章,在物业服务合同期间生效。
物业服务有限公司。
20xx年xx月xx日。
质量承诺书
本站以优质测绘,高效创新,诚信为本,树立以用户为中心的理念,依据相关法律法规和用户的需求,信守合同,遵守承诺,为用户提供真实、可靠的测绘成果,以高质量的测绘产品和服务,达到用户的完全满意。承诺做到以下几点:
1、测绘人员熟练操作各种测绘仪器熟悉并理解作业依据的测量规范及项目的技术设计书内容。
2、确保测绘使用的仪器设备良好运行,并按规范规定的项目对仪器进行检验。全站仪、手持测距仪、rtk测量系统每年定期送省技术监督局检定。
3、确保测绘成果包括面积、四邻界址的坐标准确性和真实性,确保在允许误差范围内。
4、确保测绘成果和资料的安全保密,不擅自泄密测量成果。
承诺单位:房地产测绘站。
日期:20xx年9月21号