合同协议是商务谈判中最关键的一环,它具备法律效力,是双方约定事项的有力保障。如果你对合同协议的写作不太熟悉,以下的范例会给你一些启示和帮助。
公路运输合同
根据甲方与乙方的共同协商,在遵循《合同法》的`基础上,就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款:
1、甲方自愿将发往全国各地的货物交给乙方承运;
8、补充条款:_________________.
9、本合同书一式两份,甲方乙方各执一份;
10、如有出现合同纠纷,在协商解决的基础上按《合同法》处理;
11、本合同自签订之日起即时生效。
签名与盖公章
甲方法人代表___
甲方单位公章:____
乙方法人代表:___
乙方单位公章:___
__年__月__日
公路维修合同_公路养护合同
甲方:
乙方:
为了保障公路养护维修作业人员、设备安全和车辆的安全运行,规范养护维修工程的安全管理和作业行为,经甲、乙双方研究决定,签定协议如下。
一、乙方在开工前需组织有关人员进行培训。重点学习jtgh30-20__公路养护安全作业规程、《黑龙江省公路养护安全作业工作制度》,并按要求制定公路养护维修作业的安全保障方案,经甲方批准后方可开工。
二、乙方在养护维修作业中要严格遵照jtgh30-20__公路养护安全作业规程、《黑龙江省公路养护安全作业工作制度》的要求进行各项安全技术操作,设置各项交通安全标志,按已制定的公路养护维修作业的安全保障方案实施。
三、乙方在养护维修作业中需配备专职或兼职安全管理人员,并做好上岗前的安全技术教育,掌握各项安全技术规程,在施工期内,实行责任追究制度,责任落实到人。
四、乙方应做好意外事故的抢险救援预案,并积极与当地交警、医疗抢险等相关部门加强沟通,保证一旦发生安全事故,能够采取及时有效援救措施。
五、乙方应服从甲方的安全管理部门的检查工作,保证安全设施处于良好的工作状态,任何人不得随意改变安全设施的位置,以保证维修作业区安全控制的有效性。
六、由于乙方违反jtgh30-20__公路养护安全作业规程、《黑龙江省公路养护安全作业工作制度》有关规定造成事故,甲方不承担任何责任和费用,由乙方承担全部责任费用,同时将依情节追究乙方相关人员的责任。
七、本合同有效期:年月日--年月日。
八、签定日期:年月日
九、本合同一式二份,甲乙双方各一份。
甲方单位:
甲方代表:
乙方单位:
乙方代表:
公路运输合同
近年来我国经济不断发展,社会也不断进步。公路运输也随之成了重中之重。公路运输合同该怎么写呢?怎么写才规范呢?为此下面小编为大家带来公路运输合同的范文,欢迎大家来阅读了解!
托 运 方:(以下简称甲方)
承 运 方:(以下简称乙方)
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 领货凭证
领货时凭托运人提货单(或提货单复印件)加之指定提货人身份证并签字。
如收货人是企业公司,还应出示单位提货证明,提货时须当面验收货物,事后货物出现短损,承运方概不负责。
第二条 包装要求
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第三条 提货期限
货物到达目的公司后,承运方电话告知收货方提货。
收货方必须在三日內提取,如货物存放超过七日未提,每超过一日将收取货物运费的5%作仓储费;超过30天无人认领按无主处理,介此承运方有权将货物拍卖抵扣仓储费。
第四条 货物的基本情况
第五条 运输要求
1 保证货物的质量,防止变质,其中四季豆怕压。
2承运人装货:、
3合同签订后六天发货、8天运到;
4衡阳正大有限公司凭领货证在货款交清后取货;
5如发生时间上的违约,除可免责条件外,其余违约均按运费的3%进行赔偿;
6如有货物损失,则按实际损失进行赔偿(注意报价)。
第六条 责任划分
货单上所记载的货物名称、数量和价值是托运人提供的,托运人应对其真实性负责。
承运人在接收货物时只按件数接收并未检查和清点每件货物内装数量是否有短损,所以承运人不承担內装货物数量和货物是否完好的经济责任。
如需确认请在发货时双方当面开箱验收,并在运单上注明。
第七条 查禁或扣留
运输途中如遇检查部门(公安、工商、税务、海关)对货物有异议被扣留或罚款均由托运人负责处理,并提供有关有效证件,并承担由此给承运人带来的一切经济损失。
第八条 违法责任
托运人不准假报货名,不准托运国家禁运物品,不准夹带危险品,否则后果自负。
第九条 各方的权利义务
(一)、托运方的权利义务
1.托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地。
货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。
但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。
2.托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。
否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。
托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
(二)、承运方的权利义务
1.承运方的.权利:向托运方、收货方收取运杂费用。
如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。
查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。
2.承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知。
对托运的货物要负责安全,保证货物无短缺,无损坏,无人为的变质,如有上述问题,应承担赔偿义务。
在货物到达以后,按规定的期限,负责保管。
(三)、收货人的权利义务
1.收货人的权利:在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。
必要时,收货人有权向到站,或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议。
2.收货人的义务:在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用。
超过规定提货时,应向承运人交付保管费。
第十条 争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,甲乙双方可友好协商解决;协商不成,双方同意将争议提请至当地仲裁委员会进行仲裁。
第十一条 生效
1本合同经双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2货物经收货人签收后则表明此合同已完结,承运人不承担签收后货物短损等问题。
(附属:货物运输单为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法津效应。)
3本合同正本一式二份,合同双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法规, 甲、乙双方本着平等有偿原则,在良好的信誉、互利互且的基础上经甲、乙双方协商签定以下条款:
一、乙方承运甲方托运的货物(见“出货单”或“托运单”),至甲方指定的地点并交付给甲方指定的收货人及指定的收货仓库。
二、乙方须在双方商定的时间内准确、完整无损、安全地将货物运达指定地点交给收货人,并办理好货物的交接手续。
三、一般情况下甲方需在托运前一天通知乙方,若遇甲方紧急出货或需加急到达,乙方仍应保证在双方商定的时间内将货物送达指定地点并交付给指定收货人。
四、货物的交接
1、在起运地办理货物交接时,甲,乙双方应指定专人负责货物的交接工作。
2、甲方使用的出货单是货物管理责任交接的必要依据文件。
3、在起运地装货时,双方应共同清点货物件数,在确认出货单所记载的物件准确无误后,乙方应在甲方的出货单的承运栏上签名,承运司机之签名视为乙方之签章,由此产生之责任由乙方承担。
4、乙方在甲方的出货单上签字后,货物管理责任即由甲方转给乙方,从即时起至货物到达目的地并交付给甲方指定的收货人与装卸到指定的收货仓库止,乙方对此期间所造成任何货物损失都负有完全的赔偿责任。
5、如果甲方提供托运货物的包装不完好或不符合运输要求的,乙方应不予装载与出货,否则应视为乙方认可甲方所托运货物的包装状况完好无损。
6、货物到达指定地点后,乙方应与收货人共同在场办理点件交接手续,收货人确定无误后,应在乙方所持的运费结算凭证上(出货单或托运单)签字,如发现有货损,双方当事人应查明情况,分清责任,由收货人在甲方的“到货异常报告书”上批注说明货物损失情况,并由承运司机签字确认。
如乙方不能提供有收货人签字的运费结算凭证,则视为货物丢失,乙方应当向甲方赔偿货物的全部货款、该批货物的运费以及甲方需要向收货人承担的违约金。
7、甲方在客户处每月会有客诉机器或不良品,需要从客户处带回甲方厂内及修整,乙方应积极配合带回,费用按零担方式计算,在甲方通知乙方时间最晚3天内要派车去客户处装退货,如有延迟按照每天200元向甲方支付违约金。
五、运输损失
运输损失认定:根据收货人及乙方承运司机共同签字确认的书面损失记录;双方无法认定或意见不一致的,共同委托有资质的第三方定损,费用由乙方承担。
货物在运输途中,如因自然灾害线路断阻或其它客观原因而不能按时到达,乙方应及时通知甲方,并采取有效补救措施,防止损失扩大。
六、运输车辆及运输时间
1、为防止货物损坏,乙方所用车辆必须是安全防水等合格货车,车箱长度需符合双方协定要求,若乙方提供车辆不能符合双方协定的要求使实际装载货物未能达到应有的装载量,则少装部分应扣除相应运费。
公路运输合同
甲方(托运人):
乙方(承运人):
甲、乙双方经过协商,根据_____有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
一、合同期为一年,从年月日起到年月日为止。
二、甲方的义务:
1、按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
三、乙方的义务:
1、按照运单的要求,在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2、承运的货物要负责安全,保证货物无短缺、无损坏,如出现此类问题,应承担赔偿义务。
四、运输费用及结算方式:
1、运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算,具体标准按照运单约定执行。
2、乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3、甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后10日内付清当次运费。
五、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料,乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。
六、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。
1、货物灭失或无_____常使用的,按运单记载货物价格全额赔偿,如运单未记载价格的,按甲方同类产品出厂价格赔偿。
2、货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费。
七、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的,乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。
八、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照_____规定办理,发生争议提交北京_____委员会按其_____规则进行_____。
九、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
签发时间:20××年××月××日 装运时间:20××年××月××日
签发地点:×省×市×区×路×号 装运地点:×省×市×区×路×号
发货人:承运人:
托运人签章:承运人签章
20××年××月××日20××年××月××日
公路运输合同
甲、乙双方已达成协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:
一、甲方将的运输委托给乙方,合同期为__________年。从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日为止。
二、货物的起运地点:__________到达地点:__________
三、上述合同期内,甲方委托乙方运输瓷土,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项。
四、甲方的义务:
4.1、甲方至少提前8小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,通知内容包含发运时间、运输方式、货物名称、数量;并准确提供发运地方和目的地址及联络方式方法等信息。如发生特殊情况,甲方在乙方派出车辆前3小时有权对合理的内容进行变更。
4.2、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
4.3、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。
4.4、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的'地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。
五、乙方的义务:
5.1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地并派送到指定地点。
5.2、司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争持,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。
5.3、乙方必须严格运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。
5.4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等,概由乙方负责。
5.5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
5.6、甲方若委托乙方代办货物运输保险,乙方应配合甲方进行保险,并对投保的货物承担全部的责任。
六、运输费用及结算方式:
6.1、当乙方接受甲方托运,乙方须向甲方交纳保证金。待运输业务完成后甲方会将费用一次性付清给乙方。
6.2、运费按收货方实际承运货物的里程及重量计算。
七、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料,乙方对此应予以高度重视,确保货物按期运达。
非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的,如客户追究甲方责任,乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调。
八、运输过程中如发生货物缺失、短少、损坏等问题,乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。
8。1、货物丢失或无法正常使用的,按300元/吨照价赔偿。
8。2、货物修理后可以正常使用且客户无异议的,赔偿修理费。
九、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的,乙方除按该条规定承担责任外,还应当同时执行本合同第六条的规定。
十、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路运输合同
甲方(托运方):
乙方(承运方):
甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商,就具体事宜达成如下协议:
一、承运货物名称、数量、金额:
1、名称:
2、数量:
3、单价:
二、承运货物起止地点。
1、货物的起运地点:
2、货物的到达地点:
三、费用及结算方式。
现金或转账结算,开票后付清。
四、甲方的义务和责任。
1、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
2、甲方负责对乙方有关责任人和操作人员进行必要的运作要求培训。
3、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。
4、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。
五、乙方责任。
1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准时、准确地将货物运至甲方指定的目的地。
2、司机把货物送达目的地后,若客户对货物有任何意见,司机绝对不可以与客户发生争持,应立即与乙方负责人联系,并将事件及时回报给甲方。
3、乙方必须严格按照附件中所列运输时间执行,若因特殊情况,货物没有按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。
4、乙方在承运过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、货损、交货不清、货物破损等,概由乙方负责。
5、由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达,乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决,若由于未及时通知甲方而造成货物过期到达,造成甲方损失应由乙方负责赔偿。
6、甲方若委托乙方代办货物运输保险,乙方应配合甲方进行保险,并对投保的货物承担全部的责任。
7、乙方不得向甲方员工赠送财物,若经发现,甲方有权处理乙方未结运费。
六:违约责任。
1、因甲方提供资料不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达,损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误,必须及时与甲方联系寻求解决办法。否则损失由乙方负责。
2、乙方错运到达地点或收货人的,乙方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人,由此造成的货物过期送达的,按甲方规定条列处理。如果造成货物误收而丢失,乙方应照价赔偿。
3、由于乙方的过失造成货物过期到达,违反双方所约定的时间(且没有取得甲方的认可),每次乙方需支付给甲方人民币1000元的违约金。由于不可抗力造成乙方交货延误,影响执行合同时,乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商可适当放宽到货时间。
七:文本及时效。
1、本合同有效期年月日至年月日。
1、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公路运输合同
甲方委托乙方以汽车运输方式承运甲方托运货物,双方本着友好合作、平等互利的原则,经充分协商,订立本合同。
第一条:货物名称及起止地点及到达地:
1、运输货物的名称:_______ 。甲方托运的其它货物及服务内容,以补充协议说明为准。
2、起址地点:
第二条:甲方的权利和义务
1、甲方至少提前一天以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令,应填写《货物托运单》,明确发运时间、运输方式、货物名称、数量、重量、规格,并准确提供发运地和目的地地址及联系方式方法等信息,因信息错误造成乙方损失的,承担全部责任。
2、甲方托运货物需要办理审批、检验等手续的,应当将办理完有关手续的文件提交给乙方,及时配合为乙方承运车辆办理提货、装货等相关手续。
3、甲方委托乙方运输的货物应符合标准,应是安全并可运输物,托运物品不得为国家违禁品。
4、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。
5、甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交相关单据时及时结算运费给乙方。
第三条乙方的权利和义务
1、乙方接受甲方的委托,为其提供货物运输服务,乙方应及时操作转运货物,安全、准确地将货物运至甲方指定的目的地。乙方在运输过程中发生的一切交通事故等与甲方无关。
2、司机把货物送达目的后,甲方及时验收卸货,若客户有任何意见,应立即与乙方负责人联系处理,否则视为已验收交货。
3、乙方应按甲方要求及时运输货物,特殊情况(交通事故、不可抗力等),乙方必须及时通知甲方,由双方共同协商解决。
第四条:运输费用及其结算方式
运费单价:_______元/吨。当月_______日结算,乙方当月_______日前传递增值税专用发票(9%)至甲方,甲方月底前付清运费。临时新运输线路以双方对账单价为准。
甲方每月按发票金额以现金或转账方式支付乙方运输费用。
第五条:违约责任
甲方未按期支付结算金额,每月以未结算金额的5%承担违约金。
第六条:争议解决
若合同在履行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成的,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条:其他
1、合同如有变更或者补充,经协商一致后以补充协议形式确定,补充协议与原合同具有同等效力。
2、本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第八条:本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,均自签字或捺印时生效,具有同等法律效力。
甲方:_______乙方:_______
法人:_______法人:_______
银行:_______银行:_______
账号:_______账号:_______
地址:_______地址:_______
联系电话:_______联系电话:_______
公路运输合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法规,甲、乙双方本着平等有偿原则,在良好的信誉、互利互且的基础上经甲、乙双方协商签定以下条款:
一、乙方承运甲方托运的货物(见“出货单”或“托运单”),至甲方指定的地点并交付给甲方指定的收货人及指定的收货仓库。
二、乙方须在双方商定的时间内准确、完整无损、安全地将货物运达指定地点交给收货人,并办理好货物的交接手续。
三、一般情况下甲方需在托运前一天通知乙方,若遇甲方紧急出货或需加急到达,乙方仍应保证在双方商定的时间内将货物送达指定地点并交付给指定收货人。
四、货物的交接。
1、在起运地办理货物交接时,甲,乙双方应指定专人负责货物的交接工作。
2、甲方使用的出货单是货物管理责任交接的必要依据文件。
3、在起运地装货时,双方应共同清点货物件数,在确认出货单所记载的物件准确无误后,乙方应在甲方的出货单的承运栏上签名,承运司机之签名视为乙方之签章,由此产生之责任由乙方承担。
4、乙方在甲方的出货单上签字后,货物管理责任即由甲方转给乙方,从即时起至货物到达目的地并交付给甲方指定的收货人与装卸到指定的收货仓库止,乙方对此期间所造成任何货物损失都负有完全的赔偿责任。
5、如果甲方提供托运货物的包装不完好或不符合运输要求的,乙方应不予装载与出货,否则应视为乙方认可甲方所托运货物的包装状况完好无损。
6、货物到达指定地点后,乙方应与收货人共同在场办理点件交接手续,收货人确定无误后,应在乙方所持的运费结算凭证上(出货单或托运单)签字,如发现有货损,双方当事人应查明情况,分清责任,由收货人在甲方的“到货异常报告书”上批注说明货物损失情况,并由承运司机签字确认。如乙方不能提供有收货人签字的运费结算凭证,则视为货物丢失,乙方应当向甲方赔偿货物的全部货款、该批货物的运费以及甲方需要向收货人承担的违约金。
7、甲方在客户处每月会有客诉机器或不良品,需要从客户处带回甲方厂内及修整,乙方应积极配合带回,费用按零担方式计算,在甲方通知乙方时间最晚3天内要派车去客户处装退货,如有延迟按照每天200元向甲方支付违约金。
五、运输损失。
1、运输损失认定:根据收货人及乙方承运司机共同签字确认的书面损失记录;双方无法认定或意见不一致的,共同委托有资质的第三方定损,费用由乙方承担。货物在运输途中,如因自然灾害线路断阻或其它客观原因而不能按时到达,乙方应及时通知甲方,并采取有效补救措施,防止损失扩大。
六、运输车辆及运输时间。
1、为防止货物损坏,乙方所用车辆必须是安全防水等合格货车,车箱长度需符合双方协定要求,若乙方提供车辆不能符合双方协定的要求使实际装载货物未能达到应有的装载量,则少装部分应扣除相应运费。
2、从起始地到目的地,乙方应在双方协定的承运时间内到达目的地,超出时间为违约。
七、运输费用。
1、运输费由双方根据市场价格协商,确定起运地至目的地运价,并签定“运输协商议价目表”为合同附件,乙方不得任意调高运价,若遇特殊情况,乙方需调整运价,须提前30天通知甲方,并说明调整运价原因,经双方协商达成书面共识后,始可调高运价,市场运输价格降低时,乙方应及时通知甲方并相应调低运价,若乙方故意隐瞒且被甲方核实时,甲方有权自本合同生效之日起以合同期内最低运价结算运费。
2、货物到达由收货人点收完毕后,若货物无损失,收货人应在司机随车携带的产品送货单上签收,若货物到货有损失,收货人应填定“到货品质异常报告书”说明物品损失情况,并由承运司机签字确认,由甲方向乙方收取赔偿金额,如乙方未能在规定时间赔偿,甲方有权不予支付运费。
3、乙方在装货后在次月10日前提供可抵扣之运费发票,同时甲方财务在15日前收到发票及请款单的,以月结三个月付款,乙方若因发票等资料不全延误,则甲方可延后一个月付款。
4、乙方根据合同应付的违约金,必须在甲方向乙方支付运费之前付清,否则甲方有权延迟或拒绝支付运费。
5、在每次承运前,甲方提前一天通知乙方,有关装货数量信息,乙方收到装货信息后合理安排车辆至甲方装货,最晚2天内需要安排车辆来甲方装货,如有延迟按照每天200元向甲方支付违约金,并在当月运费中扣除。
八、违约与赔偿。
1、乙方逾期将货物运达指定地点并交付给收货人,每逾期一天应向甲方支付该次运费的20%违约金。
2、货物错运到达地或收货人/收货仓,由乙方无偿运到规定地点,交给指定的收货人/收货仓,由此造成货物逾期到达的,按本条第1项处理。
3、从货物装运时起至货物运抵目的地交付给甲方指定收货人时止,乙方应对货物的破损、雨淋、污染、缺少、灭失等各种损失情况负完全的赔偿责任。
4、如因逾期、错运、毁损等情况,造成甲方经济损失的,乙方应全额赔偿甲方的全部损失,包括但不限于货物的价款、运费损失、向第三方承担的逾期或不能交货的违约金、赔偿金等。
5、若是甲方同意乙方拼车时,乙方应保证甲方托运货物的安全,若造成甲方货物受损时,乙方应承担赔偿责任;若是缺少、灭失等损失情况之赔偿按照樱花卫厨广州分公司市场正常销售单价进行全额赔偿,若是因破损、雨淋、污染等损坏导致收货人不收货的按照广州分公司市场销售单价的5折进行赔偿。
6、甲方将每月对乙方进行综合评价,连续两月评分在80分以下,甲方将有权解除合同。
7、乙方应依诚实信用与甲方从事商务往来,不得有与甲方相关人员私下串通,损害甲方利益,经查实如有发生,乙方以全部余款作为违约金向甲方承担违约责任。
8、乙方不得有私下宴请甲方相关人员之情事,经查实如有发生,乙方以当月运款的5%作为违约金向甲方承担违约责任。
9、甲方相关人员如有谋私利向乙方提出不合理要求的,乙方应据实向甲方有关『主管』反映。
10、未经甲方书面同意,乙方不得擅自将所承揽事项交第三方处理。
11、无论乙方为何种形式的经营方式或组织形式,均需按法律法规规定招用员工,因乙方违法招用员工给甲方造成损失的,所有损失均由乙方承担,因乙方所雇司机(含装卸人员)原因造成甲方、第三人或其自身损害的,由乙方承担全部责任。
12、附件中报价单,价格为包含保险的价格,出现任何货物损坏由乙方承担,合同生效后需购买全年保险。
九、本合同如有未尽事宜,双方可另行协商签订书面协议。
十、本合同若有争议,由甲方所在地的人民法院据实诉讼解决。
十一、本合同经双方签章后生效,有效期自年月日起至年月日。本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
公路施工合同
业主方:(以下简称甲方)。
承建方:(以下简称乙方)。
为了加快农村新村建设实施项目,解决农村交通困难,经村委会召开村民议事会讨论通过,一致同意决定将新建公路本村段改建为水泥硬化路面。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意,特签订如下合同:
本合同签订后报镇政府审阅,由镇政府统一安排动工日期。从动工之日起,在正常施工条件下(除雨天无法操作混泥土工序外)必须在天内完工。否则,甲方有权拒付进度奖励金。
本段路全长米,工程质量要求达到:路基平坦,压紧无凸坑,卵夹石层宽3.5米、厚10公分,混凝土硬化宽3米、厚18分,做到两边、当中一样厚。混凝土标准:c25,确保路面在两年内不变形。附属工程按照甲方规划要求施工。
1、认真做好乙方施工之前的“三通”工作,无偿提供施工作业场地(堆料、拌料场地),并彻底为乙方排除施工之前的一切障碍。
2、对乙方在施工期中提前向甲方反映的施工障碍,甲方必须迅速排除。否则,由此而造成的延误工期由甲方负责。
3、甲方在乙方施工期中,每天派出两人负责监督施工质量,掌握工程进度,其人员概由甲方自理。乙方必须服从监督,正常施工。
4、甲方必须积极筹备工程奖金,确保按期向乙方兑现。
1、积极做好施工安排(含作业人员、机械配备、材料采运等),在动工之期下达后能正常施工,确保在天内能按质按量完工。
2、狠抓工程质量管理。严禁偷工减料或采运伪劣材料,否则,甲方有权对乙方加倍处罚。同时,由此而造成的延误工期由乙方负责。
3、严格加强对施工人员的安全教育,杜绝事故发生,否则,甲方不付安全费;同时,由此而造成的经济损失概由乙方负责。
1、混凝土硬化路面每米为万元。本段路面全长米,计万元。
2、安全费元。
3、进度奖金元。
4、总计:万元,大写:
5、附属工程按实际施工量另行结算。
上述工程款待工程竣工,经上级验收合格后,在年月日前支付乙方%,剩余%在年月日前付清。
本合同尚有未尽事宜处,待甲、乙双方协商后,另行补签有效。
本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报政府一份。并从签字之日起生效,到工程款付清终止。
甲方:
代表:
成立合同人:
乙方:
公路施工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定,现就乙方在高速公路施工作业安全一事达成如下协议:
此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。
乙方应确保在年月日至年月日的有效施工期间内在高速公路方向公里进行安全施工作业。
经标志核检合格的施工单位,乙方应按照《补充规定》中的相关规定,向甲方提供书面申报材料,并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效,如有不符,甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。
乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员,定期检查,发现问题及时整改;对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合,认真执行。
乙方施工现场安全标志摆放方式和间距,应严格按照《高速公路养护施工作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。
乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规,不得违章行驶,严禁在高速公路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥,并设置专用的安全标志。
乙方施工车辆到达施工现场后,应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点,不允许随意停靠,影响其它车辆正常通行。
乙方施工期间,施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯(在作业区内作业除外)。
乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口,并设有专人负责。施工车辆进出作业区时,应当注意观察并避让其它过往车辆。
乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定,施工期间如需开启,必须按审批程序,进行逐级审批,经指挥调度中心审批后,按相应程序进行开启或使用。
乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序,不得零乱堆放,影响道路安全畅通。
乙方负责施工作业区环境卫生,及时清除施工垃圾,不得随意倾倒施工废物,确保路容路貌整洁。
乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时,应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区,不得影响其他车辆正常通行。
乙方作业区与车道之间应按照《高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定,采取安全隔离措施。
乙方施工作业现场夜间不能撤离的,施工单位应按照《高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定,采取安全保障措施。
乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作,应统一着施工作业服(安全员着反光背心)施工人员不得横跨、穿行高速公路,严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。
乙方施工车辆进出省内高速公路时,必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入,不得私自随意更改;未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。
乙方在高速公路施工作业中,接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患,将无条件接受高速公路主管部门的处理。
乙方未按照《高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护拦而引发安全责任事故,将承担一切事故责任。
本协议一式三份,双方各持一份,施工作业现场备案一份。
本协议双方签字后生效。
甲方:省高速公路。
乙方:
指挥调度中心(公章)。
法定代表人(公章)。
委托授权人签名:
公路维修合同
甲方:法定代表人:
乙方:法定代表人:
郭叶线是20xx年初修建的`一条通村公路,全长约13.5公里,由于今年载重车辆较多且年久失修,多处破损严重,且郭叶线横穿两个乡镇七村三十多个小组。为了改善交通环境,方便群众生产、生活,甲方将所辖范围内郭叶线维修补缺加铺通村公路建设工程承包给乙方。经双方协商同意,特订立如下合同:
一、工程总量。
该工程为郭叶线维修补缺加铺通村公路,全长约2.5公里,具体以实际施工里程为准。
二、工程施工及质量要求。
1、全部破损公路由乡村公路段派专人指定维修点,乙方按甲方要求施工。
2、维修部份两端连接点必须用切割机切断、切齐,连接点水泥硬化时两边必须涂抹沥清。
3、维修部份水泥块用挖机挖出来后必须运离公路两侧50米外,以免影响公路通行安全。
4、维修部份必须整平、压实。
5、混凝土硬化层宽度为3.5米、厚度18厘米。
6、乙方全面按标准完工后,甲方申请县有关职能部门验收,经验收合格签字后,乙方交付甲方使用视为正式完工。
7、工程自验收之日起一年内出现质量问题,由乙方负责无偿维修(不可抗力因素除外)。
三、工程安全责任。
乙方必须抓好安全施工,包括个人人身安全、财产安全,确保无任何安全事故发生。发生的一切安全责任由乙方全部负责。
四、工程时间。
工程必须在60日内完工,即从20xx年10月10日至20xx年12月。
五、工程造价及付款方式。
1、破混凝土板及运输10/㎡,共80745㎡,计币80745元。
2、基层处理5/㎡,共80745㎡,计币40373元。
3、混凝土浇筑及保养65/㎡,共80745㎡,计币524843元。
4、盖函板一座2万元。
5、工程保质期为一年,保质期满后付清余款。
六、施工环境。
甲方有义务为乙方提供优良的施工环境,协助做好协调工作,无偿提供工程所需的土源、土场、毛料,协调水电供应,尽量为乙方提供施工方便,以利工程顺利进行。
七、违约责任。
1、公路工程不得转包或分包,合同签订后,发现乙方有转包或分包行为的,甲方有权无条件终止合同。
2、由于乙方工程质量不合格所发生的工程返工、重建等,一切责任由乙方承担,工期每延期一天甲方按工程量总额的1‰对乙方处以罚款。
八、本合同一式肆份,甲方贰份、乙方壹份、存档壹份。
九、工程竣工验收完工后,甲方一次性付清总工程款50万元,余款165961万元,一年内付清,乙方按合同要求组织施工。
十、本合同经双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
公路施工合同
甲方承建之__场地准备___,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容。
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的___80_____%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导。
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任。
1、甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期。
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的___8_____或___50000_____元向甲方支付罚金。
七、付款方法。
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按___6_____%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金:质保金按工程总造价的__5_____%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收____5____年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知___7_____日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它。
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价_20___%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。
公路施工合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵xx等、自愿、公平和诚实信用的原则,现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于________年____月____日共同达成并签订本协议如下:
一、工程概况。
工程名称:村通村水泥路。
工程地点:_____村。
二、工程承包范围。
承包范围:错车道面层、路面混泥土、公路安全设施,具体数量见工程量清单。
三、合同工期。
开工日期:合同签订后具备开工条件凭开工通知经批准后开工
竣工日期:________年____月____日
合同工期总日历xx数80xx左右。
四、质量标准。
程质量标准:按《公路工程质量检验评定标准》为合格工程。
五、合同价款。
增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。
工程价款:人民币_____元大写:_____(人民币)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括。
1、本合同协议书。
2、标准、规范及有关技术文件。
3、简易设计图纸。
4、工程量清单。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、质量与检验。
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议,由上级工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工:承包人应认真按照标准、规范和图纸要求及合同内容施工,随时接受发包人的检查、检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到标准的部分,承包人应拆除和重新组织施工,直到符合工程质量标准。因承包人原因达不到规定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
1、安全施工与检查:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在公路建设过程中出现的一切安全事故由承包人承担。
2、事故处理:发生一切伤、残、亡及其它安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由工程承包方承担发生的一切费用。
十、支付。
本工程不预付工程款,承包人在完成合同工程量的_____%后支付。
第一次工程款,支付金额为合同工程价款的_____%。其余工程款按交通局相关文件拨付。
支付程序为:村理财小组核实村三委核实镇分管领导审核镇长审批。
十一、工程变更。
1、施工中发包人需对原工程进行变更,应提前14xx以书面形式向承包人发出变更通知。
2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包方同意,报乡镇政府____县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人有关损失,延误的工期不予顺延。
4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款,合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出变更的价格,经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
十二、竣(交)工验收与结算。
1、通村公路的交竣工验收合并进行。承包人完成合同约定的内容后,且具备竣(交)工验收条件,承包人按现行国家工程竣(交)工验收及____县通村公路竣(交)工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣(交)工验收申请,由县交通局以乡镇为单位,会同乡镇人民政府、村委会、设计单位、施工单位、监督单位、接养单位等部门分批打捆验收。
2、工程竣(交)工验收报告合格后,双方按照协议约定的合同价款进行工程竣工结算。
3、在镇政府交纳的15万元履约和民工保证金,待工程工程竣(交)工验收合格和民工工资支付完毕后方可退回。
十三、质量保修。
1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程质量在保修期内承担质量保修责任。
2、工程质量保修期为两年。
3、工程质量保证金按合同总金额的10%扣留,不计息,
两年质量保修期满后,经竣工验收合格一次性付清。
十四、其它。
1、如承包人不按设计施工图预算和合同约定,按时、按质、按量施工,发包人有权无条件终止合同,产生的损失由承包人承担。
2、承包人不得将其承包的全部工程转包给别人,也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包给别人。
十五、合同生效与终止。
1、双方在协议书中签字后生效。
2、发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
3、本合同一式六份,发包人、承包人、项目村委会、县交通局、县发展改革局各一份。
发包人:_____法定代表人:_____。
承包方:_____法定代表人:_____。
________年____月____日。
公路维修合同
甲方:
乙方:
为维修好xx镇xx村主要进村公路,经甲乙双方协商签订如下条款,双方共同遵守。
一、维修路段:xx村委会槟榔村至国营农场水泥路,约10公里。
二、维修标准:
1、水毁路段用片石铺垫后用沙石土铺平压实。
2、凹凸不平的路段和沙石土填平压实。
三、维修时限:工期从20xx年8月12日至8月30日。
四、工程造价:工程由乙方包工包料,工程总造价伍万元。
五、验收:维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六:付款方式:维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后3天内甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任。
1、乙方每天至少派一部挖机和一部推土机进场施工,每天工作时间至少10个小时,确保按时按质按量完成维修任务。
3、乙方必须按合同要求采用片石和河石土铺垫路基和路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。
4、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
5、维修工程验收合格后,甲方必须在30天内一次性付清工程款,如拖延一天追回500元。
6、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁,双方可重新商议维修合同条款。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
公路合同
发包单位: 乡人民政府(甲方)
承包单位:邦敢村民委员会(乙方)
为认真贯彻"民办公助、民工建勤"方针,加强公路养路护路,不断提高公路好路率,确保车辆畅通,促进全乡经济发展;经甲乙双方商定,将邦敢村公路7公里交给乙方养护,乙方必须认真抓好。现订如下条款共同执行:
公路养护:邦敢村公路,共计7公里,全年包干养路费5250元,平均每公里750元。
包干经费中,包括工资、劳保、医疗、小型工具及一切不可预见费用等。
期限: 年 月 日至 年 月 日。
1、要求到本年末平均好路率达75%。如因路段要经过投资改建或改造,改建、改造期间停止承包,改造借宿继续行使合同,但其好路率指标基数由甲方另行调整。
2、要求每年完成坍方清理250立方米;完成砂、石、粘土不少于4xx年不能少于 80天,每月不少于 5天。
2、每个道工的公路养护考核每季度进行一次,到年终进行全年累计评比。
3、在雨季天,不得随意离开岗位,应加强巡逻查访,如失职导致的损失,乡人民政府将追究责任。发生险情要及时汇报和抢修,并做好标示,提醒驾驶员,如对他人生命、财产造成损失的属个人作为的要承担责任。
4、要共同维护路产路权不受侵犯,及时发现及时处理,如发现公路产权受到侵占破坏,不制止、不上报的乡人民政府有权处理养护人。
5、管护人员要宣传、执行公路管理有关法律法规,提高群众爱路、护路意识,自觉维护公路产权和公路养护。
6、对公路配套的财产设施有保护权和损失赔偿权。
7、公路管养人要自觉接受乡人民政府领导、公路巡查员的工作监督。
1、制定公路养护的管理办法和考核制度,并定期组织检查。
2、好路率下降,同时存在差等路和各项指标均为完成属失养好,有权对管护人员停发工资、赔偿损失、撤换、开除等处理。
3、公路巡查员要为向人民政府负责,对管护人进行管护监督,对每位管护人的管护情况干季每半季、雨季每星期向主管领导汇报一次公路管护情况。
4、认真组织道工学习公路法、公路管理条例和有关法律法规及公路管理技术,并向群众作广泛宣传,求得大家共识和支持。
5、认真贯彻"民办公助、民工建勤"方针,有计划地组织群众义务查勤抢修救灾管养公路,保证晴雨畅通。
此合同一式两份,即乡人民政府分管领导和管护人各存一份,并经双方签字认可后生效。
发包单位: 乡人民政府 承包单位:
代表人: 代表人:
公路维修合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
年8.5洪灾,沿路路面损毁严重,边沟堵塞,坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便,经村两委研究决定,对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商同意签订本合同。
第一条:工程概况。
(一)工程名称:道路维修。
(二)工程地点:。
(三)工程范围:全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复)。
(四)工程总造价:经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元,大写万元整。
第二条:工程期限。
根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止,若遇特殊情况,工期顺延。
第三条:工程质量。
乙方根据甲方的要求进行施工,确保工程质量。
第四条:工程款结算及支付方式:
本合同的工程量是暂定数量,待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。
第五条:乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。
第六条:其他约定。
(一)本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各存一份。
发包方(签章):承包方(签章):
法定代表人:法定代表人:
公路施工合同
随着施工标准化的不断推进,越来越多的新型工艺、设备和技术出现在公路建设中,为增进创新意识,加强公路标准化施工,解决安全、质量难题,提高机械化水平,减少人力资源浪费,我项目部特引进一下标准化工艺。
为节约临时用地,方便施工,提高标准化要求,项目部将梁场、拌合站、试验室、钢筋加工场等统一规划布局,梁场龙门吊轨道与制、存梁台座垂直布置,大大减少了用地面积,而且提梁均采用单龙门吊提梁,有效提高了龙门吊使用率,减少了提梁过程与其他作业面的冲突,梁场整体布局整齐。
普通龙门吊供电采用卷线器拖行电力线方法为龙门吊提供动力,卷线器在走过程中会出现电缆线拉断、遭物体砸伤、漏电等一系列问题,故障率较高,影响龙门吊正常使用。为提高减少龙门吊故障率,项目部采用滑触线为龙门吊提供动力传输,大大的提高了龙门吊功效,降低了安全风险,从而提高了预制梁生产效率。
1、龙门吊滑触线组成。
龙门吊滑触线由轨道固定架、滑纵轨道以及碳刷接触头组成。其中轨道固定架采用角铁焊接而成,由竖杆及横杆组成,竖杆预埋在地面硬化砼内,横杆呈水平状态与竖杆焊接成整体;滑纵轨道平行于龙门吊轨道,固定于横杆上,滑纵轨道由4根倒凹字型轨道组成,主线分布于倒凹字型顶;碳刷接触头倒挂于滑纵轨道内,另一端与龙门吊主线路连接。
2、龙门吊滑触线优点。
(1)故障率低。因滑触线离开地面,分布于龙门吊轨道外侧,使用过程中不存在交叉现象,受其他物体砸伤概率小,因此使用过程中故障率低,仅需更换碳刷接触头即可,大大提高了工效。
(2)触电风险小。滑纵轨道离地面约1m,不与地面接触,且主线固定在轨道凹槽内,使用时安全可靠。
(3)经济性。滑纵轨道可拆卸,随龙门吊转场而转移,利用率高,经济实用。
传统的梁板养生多是由人工进行,经常出现漏养现象,易产生裂纹。为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要,通过大量而细致的工作,自动喷淋养生系统从研制到投入生产,经过多次试验,不断总结,进而形成全自动无线喷淋养生系统。
1、tcpl—01全自动无线喷淋养生系统的优点。
(1)养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕,实现了过程全自动控制,喷出的水雾均匀,养护效果极佳,达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。
(2)降低劳动强度。同等数量梁片养护需要3—5人,而采用自动喷淋系统,只需设置好参数,无需其他任何操作。
(3)节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采用环保理念,养护水经沉淀后重新利用,合理利用了水资源,从而节约用水,又达到保护了施工环境的目的。
2、系统组成及操作控制。
tcpl—01全自动无线喷淋养生系统分为:恒压供水系统、plc自动控制系统、无线通信系统、喷淋管网系统。
tcpl—01全自动无线喷淋养生系统操作简单,在控制柜上设置喷淋顺序及喷淋时间,喷淋持续时间设定为2min,白天喷淋时间间隔为20min,晚上喷淋时间间隔为30min。
3、现场图片。
为加强用管理及用电安全,我标段预制梁场所有配电箱均采用统一标准化配电箱,配个配电箱均配备漏电保护器、断电开关以及防水防尘接头6个。
标准化配电箱的优点:
1、减少了施工过程中用电器频繁接电、拆电的次数,提高了施工功效。
2、有效减少了施工场地内私拉乱扯现象,是现场更加干净整洁。
3、大大降低了触电风险,降低了安全隐患。