服务月是倡导公益行动和慈善事业的机会,鼓励人们积极参与社会公益活动。范文中展示了各个领域的服务月活动,让我们对服务月的多样性有了更深的认识。
安装服务合同
委托方:(甲方)。
服务方:(乙方)。
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,就“华商三优充电站项目1015a有源电力滤波器”的安装、调试工作,双方达成如下合同条款:
一、服务内容,方式和要求:
乙方依据甲方提供的器件及技术要求,负责滤波器的安装调试。
二、工作条件和协作事项:
甲方负责提供滤波器的主要器件。
乙方负责现场的施工,安装,调试。
三、履行期限、地点和方式:
本安装、调试工作应于20xx年09月08日前完成。
地点:北京华商三优新能源科技公司。
四、报酬及其支付方式:
付款方式:验收合格后30天付全款。
(一)本合同的安装调试报酬为:安装调试施工费104000.00元。大写:壹拾万零肆仟元整。
(二)支付方式:甲方验收合格后30天内,甲方支付安装服务费104000.00元,大写:壹拾万零肆仟元整。乙方开具全额发票。
五、违约责任:
双方违反本合同约定,违约方应当按合同法承担违约责任。
六、争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
(一)违约责任按照《合同法》有关条款。违约金或损失赔偿额计算方法:按照《合同法》有关条款。
(二)解决合同纠纷地点、标准:在供方所在地解决合同纠纷,按《合同法》执行。
七,签约地点:北京。
八,本合同一式俩份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
安装服务合同
甲方:
乙方: 签订地点:
甲、乙双方本着"优势互补、互惠双赢、诚实守信、长期合作"的原则,经友好协商,就甲方在 (甲方用户工程名称)工程安装服务事项,达成安装服务合同如下:
一、服务事项:
1、乙方将甲方组蓄电池运输至甲方指定地点,并按照相关规范进行(更换)安装;
2、乙方根据甲方的要求将原蓄电池组拆除,并运回甲方指定库房。(注:此条适用于更换安装)
二、双方责任
(一)甲方责任:
甲方向乙方提供(更换)安装的基站名称、地址; 甲方负责为乙方协调最终用户进站施工; 提供安装工程所需的设备及安装附件; 负责向乙方提供工程项目所必须的技术支持、工程督导; 负责监督工程施工质量、工程项目的检查及验收工作; 按合同向乙方支付安装服务费用。
(二)乙方责任
2、 乙方必须严格遵守施工现场各项管理制度,出现问题必须及时向甲方报告;
7、 工程施工过程中,因乙方原因造成的全部直接和间接损失,由乙方负全部责任。
8、 工程竣工后,无论工程验收合格与否,蓄电池在使用过程中,因乙方安装服务存在质量隐患等原因造成的全部直接和间接损失,均由乙方负全部责任。
三、履行时间:20xx年**月**日前完成全部安装施工。
四、工程验收
1、工程施工结束后,乙方配合甲方最终用户组织的工程验收;
2、工程验收按照设计图纸、工程安装规范和甲方最终用户验收标准进行验收。
五、工程安装服务价款的支付与结算
1、蓄电池安装服务费:
(2)合同总价:共 个基站组蓄电池,合计总费用为人民币*元整(大写)。
3、甲方收到乙方发票及相关资料一个半月内,一次性给付乙方全部安装服务费,通过银行转账方式打入下述乙方单位账户。(注:如合同中乙方指定账户为个人账户,甲方将择时派专人前往给付)
乙方单位名称:
乙方单位账号:
乙方开户银行:
4、如税务稽查中发现乙方提交有不合法的发票,发生的一切罚款均由乙方承担责任。
六、合同变更和终止
甲乙双方有权利在以下条件下解除本合同:
1、 乙方未经甲方同意,将本合同项下的义务全部或部分转让给第三方履行的;
2、 乙方的服务不能满足甲方的要求;
3、 甲方发现乙方有欺诈行为;
4、 合同约定时间内没有完成施工;
5、 其他法律规定的可解除合同的情形。
七、违约责任
双方当事人应本着诚信原则全面实际履行本合同,一方违约给另一方造成损失的,应予以赔偿。
八、争议的处理
因本合同发生的纠纷,双方应协商解决,协商不成的,应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同双方代表签字并加盖单位公章后生效,合同一式三份,甲方二份、乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑安装服务合同
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:3、工程范围和内容:
第二条工程期限。
1、本工程合同安装总工期为。
2、本工程开工日期以构件进场时间为准。
第三条工程合同总价。
1、总建筑面积为平方米,价格为/平方米,总价格为元(大写)如有变更,以实际面积结算。
第四条材料、设备供应。
1、本工程安装所需吊车设备,焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责,甲方保障材料准时到场,不能拖延。
第五条工程质量和检查验收。
1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量,如果发包方发现安装质量问题,属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。
第六条工程价款的支付与结算。
1、本合同签订后,承包方进场安装主钢结构时,发包方支付合同总价的%的预付款,结构安装完毕,发包方支付%的进度款,彩板安装完毕,发包方支付%的进度款。
2、乙方整个工程安装完后,经甲方验收合格,工程办完交工验收并办理工程结算后天内,所有余款全额支付完毕。
第七条争议的解决方式。
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解,调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第八条附则。
其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
本合同正式本份。
发包方(盖章):承包方(盖章):
法定代表人(签名):法定代表人(签名):委托代理人(签名):委托代理人(签名):电话:电话:
签约日期:年月日
安装服务合同
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的类型越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编精心整理的安装服务合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
委托方:(甲方)
服务方:(乙方)
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,就“华商三优充电站项目1015a有源电力滤波器”的安装、调试工作,双方达成如下合同条款:
一、服务内容,方式和要求:
乙方依据甲方提供的.器件及技术要求,负责滤波器的安装调试。
二、工作条件和协作事项:
甲方负责提供滤波器的主要器件。
乙方负责现场的施工,安装,调试。
三、履行期限、地点和方式:
本安装、调试工作应于____年___月___日前完成。
地点:
四、报酬及其支付方式:
付款方式:验收合格后30天付全款。
(一)本合同的安装调试报酬为:安装调试施工费104000.00元。大写:壹拾万零肆仟元整。
(二)支付方式:甲方验收合格后30天内,甲方支付安装服务费104000.00元,大写:壹拾万零肆仟元整。乙方开具全额发票。
五、违约责任:
双方违反本合同约定,违约方应当按合同法承担违约责任。
六、争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
(一)违约责任按照《合同法》有关条款。
违约金或损失赔偿额计算方法:按照《合同法》有关条款。
(二)解决合同纠纷地点、标准:在供方所在地解决合同纠纷,按《合同法》执行。
七,签约地点:北京。
八,本合同一式俩份,甲乙双方各执一份。
委托方(甲方)
单位名称:
法定代理人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
开户行:
账号:
税号:
服务方(乙方)
单位名称:
法定代理人:
地址:
邮编:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
税号:
安装服务合同
委托方:(甲方)
服务方:(乙方)
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,就"华商三优充电站项目1015a有源电力滤波器"的安装、调试工作,双方达成如下合同条款:
一、服务内容,方式和要求:
乙方依据甲方提供的器件及技术要求,负责滤波器的安装调试。
二、工作条件和协作事项:
甲方负责提供滤波器的主要器件。
乙方负责现场的施工,安装,调试。
三、履行期限、地点和方式:
本安装、调试工作应于20xx年09月08日前完成。
地点:北京华商三优新能源科技公司。
四、报酬及其支付方式:
付款方式:验收合格后30天付全款。
(一)本合同的安装调试报酬为:安装调试施工费104000.00元。大写:壹拾万零肆仟元整。
(二)支付方式:甲方验收合格后30天内,甲方支付安装服务费104000.00元,大写:壹拾万零肆仟元整。乙方开具全额发票。
五、违约责任:
双方违反本合同约定,违约方应当按合同法承担违约责任。
六、争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
(一)违约责任 按照《合同法》有关条款 。 违约金或损失赔偿额计算方法: 按照《合同法》有关条款 。
(二)解决合同纠纷地点、标准:在供方所在地解决合同纠纷,按《合同法》执行。
七,签约地点:北京。
八,本合同一式俩份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
安装服务合同
甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条合同性质。
第二条合同内容。
甲、乙双方经过友好协商,乙方为甲方购买的“_________”软件,进行版本的升级。升级内容为:
1.彻底更换为现有的“_________”最新版本防病毒软件,包括策略中心一个、服务器端_________个、和客户端(_________)个,升级费用为_________元整。
2.乙方为甲方提供一年的病毒升级服务。服务费为_________元整。
3.乙方提供上门的安装、调试。服务费为_________元整。
第三条合同金额及付款方式。
1.本合同总额为_________元人民币,大写:_________。
2.支付方式:在签定合同后,乙方按合同要求,向甲方提供软件并抵达安装现场,开始调试安装,为甲方提供正式国际授权序列号,以保证用户得到网上升级服务,安装完成后,支付乙方全部款项。
乙方应于_________年_________月_________日前为甲方提供软件产品;并于_________年_________月_________日前到甲方现场开始安装调试设备。
在甲方提供满足本合同第六条要求的调试环境下,乙方应在_________个工作日内安装调试完毕,并开通。
第五条标的约定。
乙方所购买软件应保证为正版软件,并提供必要的原装的产品安装介质,须提供其代理该软件的资格证明。
第六条乙方应在_________公司提供的软硬件平台上安装本合同中规定的软件。
第七条服务及培训。
1.乙方向_________公司免费提供远程维护技术,通常系统故障,提供实时响应远地解决。在远程维护无法排除故障时,乙方提供48小时内到达现场服务。
2.在正常使用情况下,乙方对所提供的软件提供一年的保修。保修期自验收(非终验)合格日期算起,保修期内免收各种费用。
3.若非软件本身质量原因(如因甲方误操作等原因)所造成的损坏则不在保修之列,但乙方应及时提供技术支持。
4.乙方对系统提供终身技术支持。超过免费保修期,若软件出现故障,乙方只收取成本费(含材料费、差旅费)。
5.由乙方对使用方操作人员进行现场免费一周培训。
6.乙方提供软件终身免费升级,甲方要求新增加软件模块时,乙方可适当收费。
第八条乙方的违约责任。
乙方不能交货的,退还全部货款并支付合同总额_________%的违约金。
第九条甲方的违约责任。
甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
第十条不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决方式。
1.在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
2.协商解决不成,双方商定,采用以下第_________种方式解决。
a.申请仲裁委员会仲裁;。
b.向人民法院起诉。
第十二条补充约定。
1.签约方确定以下内容作为本合同的附件,并与本合同具有同等效力:
_________。
2.其他需要补充约定的内容:
_________。
本合同正本一式贰份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
安装服务合同
乙方:__________
按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合有关规定以及本项目具体情况,为了增加供需双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各种的.经济项目,经供需双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
自签订合同起,以定金到账为准,20天到货。
甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款,汇到乙方指定账户,款到后合同生效,乙方开始安排生产事宜;货到现场再付总货款的30%,剩余35%货款于__________年__________月__________日前付清,质保金5%质保期一年。
1、此门为免漆吸塑复合门;
2、乙方免费送货上门;如需乙方安装;安装费另付(__________元/平方)。
3、甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4、因木门属定制产品,合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。
5、乙方将产品运至施工现场后,甲方需及时验收确认,验收标准按照行业规范标准。
6、乙方产品质量保证为以下几点:木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题,乙方概不负责。
7、以上木门价格包含运输。
乙方:__________
安装服务合同
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包范围1、工程承包范围:见技术协议。
三、合同工期:
四、工程质量标准:
五、合同价款。
六、组成合同的文件:
1、本合同协议书;。
2、中标通知书;。
3、技术协议和安全协议;。
4、投标书及其附件;。
5、本合同专用条款;。
6、本合同通用条款;。
7、标准、规范及有关技术文件;。
8、图纸;。
9、工程量清单;。
10、工程报价;。
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
发包人(公章):承包人(公章):
内蒙古丰镇发电厂中国化学工程第十一建设公司。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
开户单位:
帐号:帐号:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
日期:年月日日期:年月日
家具安装服务合同
甲方:乙方:石家庄名投家具销售有限公司甲乙双方就亲亲小镇c7-2-303家具安装工程事宜经友好协商,达成以下协议:工程名称个人定制整体家具免费安装施工地点亲亲小镇c7-2-303安装时间完工时间2015乙方必须按照甲方的要求保证安装质量、安装时间完成安装工程。
乙方有义务确保甲方的个人信息机密。
乙方在安装过程中要有产品的保护意识,必须确保产品在各个环节中不被损坏,若因操作不当造成部件损坏应赔偿相应的材料更换、补给费用。
(包括甲方自购配件产品)乙方应负责监督搬运工在搬运过程中做到轻搬轻放,确保产品完好并乙方承担所有产生的费用。
乙方应确保货物准时发到施工现场及协调施工现场具备施工条件,如因货物未能及时到达施工现场所造成工期延误或因乙方的其他原因造成未能按时安装完毕的,甲方损失由乙方负责承担。
在工程安装完毕后客户发现乙方安装不当或者未按图纸施工,乙方应无条件按照甲方要求及时调整更改。
在安装工程完毕后,三年因安装原因造成的质量问题乙方必须无偿提供售后服务,因产品本身的原因或客户原因,如配件的损坏、客户移动、搬迁等的原因需要更换配件、重新调试、拆装搬运的,甲方应提供配件或需更换的部件,并支付相当的安装调试等费用。
质量标准:产品应水平、不摇晃;应上的螺丝、五金配件等必须全部到位,门、面缝隙紧密、均匀,开关灵活,抽屉推拉自如,不碰撞;按平面图摆放到位。
进度保证:乙方不允许出现中途无故停工,讨价还价的现象,否则已产生的.人工费用甲方拒付。
节约事宜:乙方应节约施工现场的水电使用。
十一、安全事宜:乙方在施工安装现场应遵守客户要求进行安装操作,若在施工过程中因自身原因发生人身安全事故,甲方概不负责;必须保护好客户现场的设施设备,如有因乙方不当操作造成损坏的由乙方等值赔偿。
十二:石家庄名投家具销售有限公司承诺定做的家具全部为实木板材甲方:(签名)乙方:(签名)。
标准安装服务合同
乙方:_________
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的'水电工程安装达成如下协议:
1、工程地点:__________________
2、工程承包方式:包工不包料
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽、防雷安装
2、水电施工的穿墙打孔、切割
3、开关面板安装
4、小五金、马桶的安装
5、后期灯具的安装、屋外围墙电(客厅大吊灯另行结算)
按图纸面积结算,总价结算___________元/平方米,图纸面积712平方米。
乙方在施工时必须文明施工,在施工过程中乙方必须做到用好梯子,结构牢固,上班必须戴安全帽。若在施工过程中出现安全事故,一切责任概由乙方承担,甲方不负任何连带责任。
施工中,乙方必须按图纸跟进房屋的施工进度埋管。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
乙方:_________
安装服务合同优选
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依据《xxx合同法》以及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方的权利和经济责任,经甲乙双方友好协商订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
结算时按实际施工工程量计算。
四、工程工期:
本工程年月日开工至年月日止,总工期为天,如遇不可抗力的因素则工期顺延。
五、质量标准和质保期:
工程安装完成,由甲乙双方共同验收,达到验收合格标准,本工程质保期为6个月,自安装完毕之日起开始。
六、工程造价及付款方式:
合同签订时,甲方付给乙方合同总价款的%作为工程预付款,计款元:乙方开始订购材料,门窗框安装完成甲方付给乙方合同总价款的%;计款元;门窗扇安装完成甲方付给乙方合同总价的%的工程款,计款元,剩余工程款作为质保金,质保期为6个月,质保期满10日内一次性付清。
七、发包方责任:
1、提供设计施工图纸、设计要求和相关的资料。
2、乙方进驻工地后,提供水电和设备及材料临时堆放场地及库房设施,协调好施工过程中遇到的各种问题,负责施工材料进入工地后的成品和半成品的保护,确保无外部干预而影响乙方施工,否则出现窝工和损失现象由发包方承担。
八、承包方责任:
1、提供详细的施工组织方案、进度、计划,组织足够的人力、物力,施工过程中应对施工图纸认真研究。
2、严格按设计图纸及规范要求施工,工程质量达到验收合格标准。
3、施工过曾中,随时接受质检部门、监理及委派人员的监督检查,并给予积极配合,抓好质量关,确保施工质量及进度,服从相关部门对施工现场的管理。
九、违约责任:
合同签订后,双方均按合同的条款执行,谁违约、谁负责,如有争议,双方协商解决,协商不成时,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜,双方另行协商。
十一、本合同一式两份,双方签字后生效并各执一份。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
标准安装服务合同
按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合有关规定以及本项目具体情况,为了增加供需双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各种的经济项目,经供需双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、产品名称、规格、单位、数量、金额:
二、送货日期
自签订合同起,以定金到账为准,20天到货。
三、付款方式。
甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款,汇到乙方指定账户,款到后合同生效,乙方开始安排生产事宜;货到现场再付总货款的30%,剩余35%货款于__________年__________月__________日前付清,质保金5%质保期一年。
四、合同相关事宜:
1、此门为免漆吸塑复合门;。
2、乙方免费送货上门;如需乙方安装;安装费另付(__________元/平方)。
3、甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4、因木门属定制产品,合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。
5、乙方将产品运至施工现场后,甲方需及时验收确认,验收标准按照行业规范标准。
6、乙方产品质量保证为以下几点:木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题,乙方概不负责。
7、以上木门价格包含运输。
安装服务合同优选
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,根据《xxx合同法》和有关法律、法规,就甲方委托乙方制作安装广告牌的有关事宜达成如下协议,供双方共同遵守:
第一条制作概况。
1.工程名称:喷塑铁皮字。
2.广告牌规格:
(1)厚的镀锌喷塑铁皮字。
(2)标志字母共8个、r、4个大字、27个小字。
平方米。
第二条安装要求。
安装地点:
施工要求:按照甲方提供给甲方的设计图案施工。
第三条工程造价及支付方式。
1.合同总价款共计人民币元整(大写:柒仟元整)。
2.合同生效后,乙方可在甲方广告牌地基制作过程全部完工后一至三天全部一次性付清给乙方广告牌总体款人民币元整(大写:柒仟元整)。
第四条工程期限。
施工日期自20xx年3月12日至20xx年3月26日。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风),工期相应顺延。
第五条双方权利、义务。
乙方:
1.协助、配合甲方的各项工作。
4、在施工中,因乙方原因造成停工、误时及工人中途往返费用,由乙方负担。甲方:
3、乙方应保证广告牌使用3—5年,抗风力10级(风力以当地气象局报道。
为准)。
4、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效益,自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜另行协商。如产生纠纷,应本着互谅互让的原则协商原则协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
甲方:乙方:
住址:住址:
家具安装服务合同
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,就“________________”的安装、调试工作,双方达成如下合同条款:
一、服务内容,方式和要求。
乙方依据甲方提供的器件及技术要求,负责滤波器的安装调试。
二、工作条件和协作事项。
甲方负责提供滤波器的主要器件。
乙方负责现场的施工,安装,调试。
三、履行期限、地点和方式。
本安装、调试工作应于________年_____月___日前完成。
四、报酬及其支付方式。
付款方式:验收合格后________天付全款。
(一)本合同的安装调试报酬为:安装调试施工费________________元。大写:_____________________________。
(二)支付方式:甲方验收合格后________天内,甲方支付安装服务费________________元,大写:________________________。乙方开具全额发票。
五、违约责任。
双方违反本合同约定,违约方应当按合同法承担违约责任。
六、争议的解决办法。
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
(一)违约责任。
按照《合同法》有关条款。违约金或损失赔偿额计算方法:按照《合同法》有关条款。
(二)解决合同纠纷地点、标准:在供方所在地解决合同纠纷,按《合同法》执行。
七,签约地点:________________________。
八,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
________年____月____日_______年____月____日。
标准安装服务合同
_________广播电视局网络信息中心(以下简称“甲方”)与有线数字电视用户_______________(以下简称“乙方”)就申请安装有线数字电视达成以下协议:
1.乙方申请开户时,需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。
2.原有线电视用户可直接申请,并于一个工作日内予以开通,初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。
3.收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。
4.乙方收看_____有线数字电视,除基本节目外,其他节目可以自行选择,按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费,逾期没有续缴费的用户,甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。
5.本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议,由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。
6.乙方应确保在甲方指定的'缴费银行账户上有足够的资金,如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费,甲方有权暂停服务,并每天按应交费总额的3‰收取违约金。
7.乙方对有线数字电视收费有疑问,可向甲方查询,甲方有责任向乙方提供相关费用查询。
8.收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。
9.甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务,乙方有权监督服务质量,并提出批评、建议及申告。
10.机顶盒及软件实行一年内包修、_______天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外,负责终身维修,收取维修成本费。
11.乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作,导致收视效果不好,甲方不承担责任。
12.甲方传输的有线数字电视节目,若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时,甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量,并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。
13.有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况,甲方应及时处理,乙方收视费不做延续。
14.乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移,应到甲方营业厅办理相关手续,缴纳相关费用。
15.凡因乙方开户时登记不详,联系电话、通信地址和邮编不准确,或变更后未及时办理手续,造成服务延误,甲方不负责任。
16.协议履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方都可向人民法院提起诉讼。
17.团购用户除此协议外,需与甲方另行协议。
18.租用机顶盒的有线电视用户,除此协议外,需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:_________签订地点:_________
安装服务合同优选
乙方(承包单位):无锡xx公司。
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规,
遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。
1.工程名称:住宅小区一期工程(17楼)。
2.工程地点:安徽____市红十字会医院南边。
3.工程结构:框剪结构。
4.承包内容:小区单元门的钢构雨篷加工与安装。
大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工,并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致,面漆颜。
色以选样为准。
按照图纸加工安装,乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
1、950元2,该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式:工程量完工验收合格一次性结算,雨棚主钢构安装完成付已完成的。
质保金,________年后无质量问题全额无息返还。
1、工期:合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工:甲方应以书面形式要求乙方停止施工,提出书面处理意见,乙方整改后。
以书面形式提出复工要求。
3、工期延误:以下原因造成的工期延误,经甲方代表确认后,可考虑工期顺延:
(1)施工现场未能达到开工条件;
(2)其它工种施工施工交叉而影响施工。
(3)发生重大设计变更,造成工程量增加或返工发生的天数。
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(1)甲方提供的工程施工图纸;
(3)质量要求:使用的原材料符合国标及图纸要求。
甲方义务:
(1)配合乙方协调设计单位确保图纸无误。
(2)甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。
乙方义务:
(1)乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等,所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料,检验资料和检验报告,报验资料等等。
(2)乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。
(3)及时接受并完成监理单位提出的整改意见。
未尽事宜,双方协商解决。协商不成,由投诉方仲裁委员会仲裁,没有达成书面仲裁协议的,由合同签订地的人民法院处理,双方另行协商解决。
本合同经双方签章生效,甲方将合同款全部付给乙方后,此合同自行失效。(此合同一式肆份,甲、乙双方各执二份)。
(乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件)。
甲方:江苏xx公司乙方:无锡xx公司。
甲方代表(签名):乙方代表(签名):
甲方法人代表或授权人(签名):乙方法人代表或授权人(签名):
地址:
地址:
电话:
电话:
开户银行:开户银行:
帐号: