在订立合同协议之前,双方需要充分了解合同的内容和条款。对于初次接触合同协议的人来说,小编为大家准备了一些简单易懂的合同范文,帮助大家更好地理解和运用合同协议。
家装水电安装合同
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
3、本项工程预计费用 元人民币。
第二条材料供应的约定。
1、甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、严格遵守规定的'装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1、工程款付款方式:
2、乙方承包内容:
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3)水电施工的穿墙、打孔、切割。
4)开关面板安装。
5)小五金、马桶、的安装。
6)后期灯具的安装。
3、工程结算方式:
按实结算:
总价结算:20元/平米(套内面积)。
第六条违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条、其它约定:
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至____________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:乙方签字(盖章):
年月 日 年月 日。
简单家装水电承包合同承接水电安装广告
委托方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
兹有甲方将工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工,为了确保工程质量、进度、安全及文明,经双方共同协商,达成以下协议:
一、工程概况:
1:方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。
2:工期方法1.工期:_____年___月____日至_____年____月____日。方法2.按工地开工日起,每个工程每15个平方为一个工作日计算,前期预埋和后期安装各赞一半工期。)。
3:本项工程预计费用_____元人民币。(按每个在手工程实际计算。)。
二、材料供应的约定:
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量误差不得超过5%,如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料,材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具),要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
三、关于工程质量及验收的约定:
1.乙方进场施工时,要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求,乙方不得自行改变施工方案和要求,乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果,由乙方自行负责。
2、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装位置,外观完好率,运转使用是否正常。
3、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。
4、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。
5、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位必须使用整线,接头部位留检修孔。
6、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。
7.所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可采用波纹管,其它部位必须采用pvc线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。
8.强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线,双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。
9.插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1200mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。
水电安装合同家装精选
(总包):(以下简称甲方)。
(分包):(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策,为维护经济合同当事人的合法权益,保证基本建设工程的顺利完成,就本项工程建设的有关事项,经双方协商,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:文成县玉壶中学教学工程。
2、工程地点:玉壶中学内。
3、承包范围及内容:本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体工作内容与建设单位签定的协议相同)。
二、承包方式及内容:
本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工,乙方负责管理、安排、材料、人员施工等,乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下:
1、负责工地内的临时水电设施的施工;
2、编制施工方案、施工计划,做好施工准备工作;
5、工程在保修期内,如确属施工质量不好,需要返修的应由乙方无偿修复;
6、乙方委派作为驻工地代表,对工程进度、质量等进行管理和安排,组织隐蔽工程验收,及时解决应由乙方解决的问题。
三、工程结算及付款方式:
工程结算价以水电预算为准,材料价下浮37%;工程款支付按月支付,每月支付单月完成工程量金额的85%,工程竣工验收合格后付10%,余款待保修期完成后再进行付款。(领款时提供材料发票)。
四、工期要求:
乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通,积极了解施工进度计划,做好施工安排,积极配合有关班组交叉施工,不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足,确保工期不延误,如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排,乙方应当赔偿一定的经济损失,具体为每耽误一天,罚款元,从工程款中扣除。
五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费,开支费共20x0元应由乙方补偿。
六,安全生产。
1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作,并形成记录。
2、乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。
3、乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。
4、施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款,罚款的金额视情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
5、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故,费用在五千元内乙方自行负责,超过部分,双方调查原因,视责任轻重协商处理。
6、周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款500元;对产生后果的,将追究法律责任。
7、未尽事宜,甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
六、文明施工。
1、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准jgj59-99》进行安全施工,遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。
2、施工过程中,若乙方人员违反文明施工的有关规定,则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款,罚款的金额情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
七、未尽事宜,甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份,合同签订后生效,工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
家装水电安装采购合同
甲方(需方):
乙方(供方):
按照《^v^合同法》,经甲乙双方协商,甲方采购乙方石材,为明确双方的权利、义务,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条:工程概况。
工程名称:景新大厦。
工程地点:四十米大街。
承包范围:景新大厦外墙石材供应、加工、运输及安装。
承包方式:包工包料、干挂。
工期:20xx年4月11日起,共120个工作日。
价格:
注:1.以上总价格为暂定价,以竣工后实际铺贴平米决算总造价为准。
2、石材加工包括磨边、修角,安装包括开挖电梯按钮孔。
第二条:甲方工作。
开工前,甲方向乙方提供样品的确认,石材施工堆放场地,确定面积;提供施工所需要的用电用水设备,说明注意事项。
如果必要指派专人为工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
甲方应免费提供水、电等配合。
第三条:乙方工作:
进场前向甲方提供有关施工的方案和进度计划,交甲方审定。
指派专人为工地代表,负责合同履行,按合同要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务。
乙方严格按照甲方的总进度计划进行施工,不得违背甲方的进度计划。
第四条:技术要求。
甲方保证施工前,会同乙方对现场的结构检查,无明显的缺陷。(乙方可派人协助认可电梯门口结构完整,以保证工程质量。)。
乙方提供的石材不得有色差,有严重色差的撤场调换。
施工前,不得发现石材表面有破裂现象或者其他痕纹。
施工时挂石材全部采用干挂施工,并且做好样板,决定样板后按样板施工。
第五条:工程质量及验收的约定。
施工时,发现石材有色差、痕迹、裂纹等质量问题,并且在施工过程中损坏石材等因素,全部由乙方负责。
在施工过程中,乙方应做好产品的保护和看管工作。
工程完工后,乙方应在符合验收标准情况下,通知甲方验收,并办理验收、移交手手续,,验收时按国家有关规范执行。
第六条:工程价款及结算的约定。
签定合同后三天之内,甲方预付合同总额/作为预付款,工程施工完成50%时,甲方在七天内首付合同总额的40%,全部完成并经验收合格后,在一个月内支付到95%,余下5%作为质量保证金在满一年后付清。
第七条:安全生产。
乙方施工时必须切实注意安全,应遵守有关的安全条例,如发生工伤事故由乙方自负,甲方概不负责。
第八条:争议或纠纷处理由甲乙双方友好协商解决。
第九条:附则。
本合同正本两份,双方各执一份。
本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
家装水电安装采购合同
甲方(需方):
乙方(供方):
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、
第一条产品设备型号、数量及价格:
见附件。
合同总价格:本合同设备及相关技术服务等总价为人民币。以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装调试费、使用培训费、质保期内维修和技术服务费等。
第二条付款方式:
货款支付:本合同签订后,乙方在本合同约定的时间内将设备送到甲方指定收货地。
第三条设备交货:
交货日期:合同签订后,乙方开始备货,应在月方指定收货地址。
交货地点:
如因甲方对本项目工程设计进行变更需对设备规格型号进行调整,则甲方应在发货。
第四条包装运输:。
包装:设备包装为原生产厂家的包装,凡由于乙方对货物包装不善致使货物遭到损。
运输费用:达到甲方指定地点的运输费用全部由乙方承担。
第五条设备初验:
设备到达甲方指定的安装场所后,由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收(设。
乙方保证甲方所购监控设备产品系优质合格、全新的商品,设备和材料的选型均符。
第六条安装:
设备安装:本合同设备产品的安装工作由乙方承担。
系统调试:本合同设备的调试工作由乙方承担,在安装完成后进行设备安装调试时,由乙方全权负责设备调试工作。
使用培训:甲方代表和使用管理员的操作培训由乙方培训,由乙方到甲方公司进行,具体内容和方式由双方指定代表另行商定,具体时间由甲方通知乙方。
第七条售后服务:
售后服务期限:从乙方供货之日起整机免费质保壹年,部份件两年(如硬盘、显示器)。在质保期内乙方免费上门维修及更换。
售后服务响应时间:服务响应时间为24小时。乙方在24小时内解决出现的问题与设备系统故障,如果乙方维修不及时,甲方有权自行处理,所涉及的维修费用由乙方承担。
在用户使用中,如果发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符,乙方应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场,所有费用由乙方承担。当发生部件损坏返修的情况时,该部件的保修期将重新计算。
乙方对系统提供终身技术支持和维护,质保期满后,乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。
即使在质保期内,属于下列情况者均不属于质保范围:
1)用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者;。
2)用户自行拆装,更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者;。
3)因天灾人祸,如雷击、火灾、风灾、水害、地震或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。
第八条违约责任:
乙方应在合同签订后按照合同规定时间把设备产品运抵到甲方指定地点。
任何一方因不可抗力因素(如:战争、地震、水灾、火灾、暴风雪)造成甲乙双方不能按本合同条款履行义务时,可以免除甲乙双方的责任,但无法实施合同义务方应承担举证责任,同时本合同能够履行的部分条款应继续履行。
本合同签订后双方必须全面履行。如因故需要变更或解除,需经双方协商一致另立。
合同转让:未经双方协商一致,任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人;否则合同转让无效,同时还应承担保密责任。
第九条保密责任:
本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息,双方都负有严格的保密义务,应采取相应的保密措施。
甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任,双方均不得将对方信息透露给第三方,否则,视为违反保密义务,承担保密责任。
保密期限:本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。
第十条安全责任:
本合同所设及到的乙方在安装过程中产生的一系列安全问题,由乙方负责,甲方不承担任何安全责任。
第十一条合同争议的解决方式:
本合同履行中如产生争议时,双方应友好协商解决,如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
第十二条其他事宜:
本合同一式两份,甲方一份乙方一份,经双方授权代表签字并加盖公章后生效,传真件具有同等效力。
本合同其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清为止。
甲方(签章):乙方(盖章):
代表签字:代表签字:
简单家装水电承包合同承接水电安装广告
甲方:
乙方:
经协商,甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方,水电工程总费用为2600元,人民币大写贰仟陆百元整,装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元,即一千五百元整,余款至工程结束之日起3日内全清。
工期自(2013)年()月起,至于()年()月。乙方工作主要内容:
1.材料的场内搬运与管理;。
2.施工中,给水、排水,强电,弱点的安装;。
3.开槽,补槽,及后期现场的垃圾清运;。
4.规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与增量处理;。
5.成品保护,及竣工验收。
材料要求:
()型号().施工要求:
进场必须使用自备的配电箱,防止大电器造成的业主总控老化;电路水路全部走顶,以便于后期的设备维护和维修;厨房,卫生间,及客厅空调线路必须重新走线,以确保工程质量。
家装水电安装合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就水电施工项目达成如下施工协议:
1、工程地点: 。
2、工程承包方式:
a.包工包料
b.包公部分包料
c.包工不包料。
3、工期 年 月 日至 年 月 日。
4、预计合同款价为: 元。金额大写 。若变更施工内容,变更材料等,造价按实际结算。
1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应进行验收,如发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。验收合格的材料,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的材料应均用于本工程,非甲方同意不得挪作他用。如乙方违背规定,应按材料的价格双倍赔偿甲方。
1、乙方确定开槽的路线。根据以下原则:线路最短原则;不破坏原有强电原则,不破坏防水原则,不破坏地暖原则。
2、所有开槽须先用划线标注确认后,方能开槽,水路管道采用 mm水管,开槽深度 mm,电路选用 mm管,开槽深度 mm,且所有槽深度统一,横平竖直。
3、各单位回路单独走管,依据强电在上,弱电在下的原则,强弱电平行距离至少相距30cm,平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
4、一根管子内最多走三根导线,三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。
5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。
6、须按先布管,再穿线的'原则操作。如布好管后不能顺利穿线,需找出原因及时调整管位,重新穿线,直到能顺利穿线。
7、同根管内不能有任何接头,只能用完整的线。厨房电器、空调等插座线用4mm2的线,按实际电器位置分别布置插座盒,照明插座均用2.5mm2的线。
8、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入,电路改造中零线为蓝色,保护线为双色,其他颜色线路均可为火线。
9、水路完工后需进行施压验收(要求: 个压力 小时,期间压力不回落),每个电路回路都须需进行回路通电和耐压绝缘的测试验收。
1、施工的工费在水电开槽后支付 ,改造验收合格后付 。
2、自竣工验收之日起,工程保修期为 年,保修期内因乙方施工等原因造成的质量问题,乙方需无条件维修;因房主适用维护不当等原因造成的损坏,乙方酌情收费维修。
3、乙方要确保甲方的施工进度,严格按甲方要求规范施工,确保能不间断施工。如确有事需停工离开的,应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的,须无条件返工,损失由乙方自行承担;如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的,甲方有权及时更换施工人员,中止合同,并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
4、乙方应提前最少一天(特殊情况提前半天)向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单,尽量做到不少开和不多开。
5、改造完毕后,需用相机拍照,以备今后维修使用,在施工后 天内,乙方免费向甲方提供水路,电路改造图。
6、未尽事宜由双方协商确定。
7、乙方必须保证安全施工,并有专人负责现场指挥,在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失及其他不可预测的一切以外事故,全部由乙方负责承担,房主不承担责任。
甲乙双方对以上协议条文均无异议,本协议一式两份,双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
家装水电安装合同
甲方:
乙方:
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程安装达成如下协议:
第一条:工程概况。
1、工程地点:姚家组三层别墅。
2、工程承包方式:包工不包料。
第二条:乙方承包内容。
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽、防雷安装。
2、水电施工的穿墙打孔、切割。
3、开关面板安装。
4、小五金、马桶的安装。
5、后期灯具的安装、屋外围墙电(客厅大吊灯另行结算)。
第三条:工程结算方式。
按图纸面积结算,总价结算38元/平方米,图纸面积712平方米。
第四条:安全。
乙方在施工时必须文明施工,在施工过程中乙方必须做到用好梯子,结构牢固,上班必须戴安全帽。若在施工过程中出现安全事故,一切责任概由乙方承担,甲方不负任何连带责任。
施工中,乙方必须按图纸跟进房屋的施工进度埋管。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方: 。
乙方:
20__年 月 日。
简单家装水电承包合同承接水电安装广告
委托方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
兹有甲方将工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工,为了确保工程质量、进度、安全及文明,经双方共同协商,达成以下协议:
一、工程概况:
1:方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。
2:工期方法1.工期:_____年___月____日至_____年____月____日。方法2.按工地开工日起,每个工程每15个平方为一个工作日计算,前期预埋和后期安装各赞一半工期。)。
3:本项工程预计费用_____元人民币。(按每个在手工程实际计算。)。
二、材料供应的约定:
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量误差不得超过5%,如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料,材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具),要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
三、关于工程质量及验收的约定:
1.乙方进场施工时,要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求,乙方不得自行改变施工方案和要求,乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果,由乙方自行负责。
2、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装位置,外观完好率,运转使用是否正常。
3、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。
4、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。
5、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位必须使用整线,接头部位留检修孔。
6、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。
7.所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可采用波纹管,其它部位必须采用pvc线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。
8.强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线,双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。
9.插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1200mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。
10.空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。
11.上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。
12.上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏甲方现场负责人签字后方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。
13.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。
14.洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。
15.浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。
17.如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。
18.灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。
19.路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份,交公司、客户各一份。
20.木工基层完工后对所有线路、水路进行检查,电气灯具安装前对线路复查。
21.所有线路布设完毕,经甲方现场负责人和客户验收合格签字后方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面,每个房间预留一个施工用灯源和插座。
22.施工中不得带电作业。灯具、电器未安装前,检查数量,开箱完好率,配件是否齐全,详读产品说明书。
23.未涉及事项,质量要求具体按国家规范实施。
四、有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,保护所用到材料由乙方购买,费用由甲方承担。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
7.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
五、劳动力管理约定:
1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2.未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3.乙方应具备在扬州市暂住的一切证件包括电工证和安全证,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
4.乙方为甲方指定工地现场负责人。
5.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地在开工后正常施工内,乙方必须保持有施工人员在现场正常施工。
6.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。如为经甲方同意乙方在手工地无人施工一天罚款300一天。
六、关于工程价款、承包内容、工价的约定:
1.工程款付款方式:每月15号和30号为发工资日期(工资发放不得超过所做工程量工程款的2/3)
2.乙方承包内容:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).开关面板安装。
5).后期灯具的安装。
3.工程结算方式按平方,按工程实际建筑面积结算,正负可以在10个平方误差,主要看施工质量由甲方来定,乙方不得有意疑。
七、违约责任:
1.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付300元/天违约金。
2.因乙方原因致使工程质量不符合相关要求或者检验不合格,乙方要在合理期限内无偿修理或返工。
3.乙方所承包工程竣工后,应马上通知甲方现场负责人来现场验收和清点剩余材料,如发现剩余材料有掉失,乙方应按掉失材料价款的百倍补偿给甲方。
八、纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。
九、其它约定:
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后24小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
3.如工程质量出现纠纷严格按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修。
十、附则:
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。如发现转包后甲方可以不付任何工程款给乙方。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_______年______月________日。
(五)水电工程保修两年,过了保修期乙方来维护甲方应支付给乙方相应费用。
(六)在合同期内甲方要保证所有乙方能施工的工程,都归乙方施工,除非乙方自行放弃。
(七)以上条款双方签字生效,甲乙双方必须认真执行,不得违约,否则甲方有权终止合同,并对乙方处罚。处罚方法甲方不支付乙方任何工程款。
甲方签字:乙方签字(盖章):
水电安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、结构形式: 框剪 墙结构,地上 19 层,地上层高 54 m,总建筑面积约 16600 平方米 。
2.1、包工不包材料的大清包方式
3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
4.1、给、排水系统预埋及安装;
4.2、给水设备安装及调试;
4.3、照明用电系统线路预埋及安装;
4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试;
4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
5.1、于土建同时竣工交验。
6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责,材料问题由甲方负责。
6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
8.1、甲方义务:
8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;
8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;
8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
8.2、乙方义务:
8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
8.2-3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
8.2-5、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符。
8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划。
8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
9.1、本合同以单价 25 元/建筑平方米包干(不含任何税费),该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
9.2、本合同第一次付款为 4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15号前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方一次性支付乙方工程款。
10.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
11.1、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行的本合同全部义务即告终止。
12.1、本合同一式三份,具有同等效力,由甲乙方各执一份,存档一份。
甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章)
年 月 日 年月日
水电安装合同
房屋主人:______________(甲方)。
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的'权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程一事达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)。
二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币元。
四、工程质量要求:乙方必须按照国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中所有内容必须全部符合要求,验收合格。
五、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工,采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
甲方:______________。
乙方:______________。
签约日期:______________
水电安装合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、结构形式:墙结构,地下层地上层,地上层高m,总建筑面积约。
2.1、包工不包材料的大清包方式。
3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
四、承包内容:
4.1、给、排水系统预埋及安装;
4.2、给水设备安装及调试;
4.3、照明用电系统线路预埋及安装;
4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试。
4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
5.1、于土建同时竣工交验。
备注:如进场时间变化,甲方须提前15天通知乙方准备。
6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责,材料问题由甲方负责。
6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
8.1、甲方义务:
8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;
8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;
8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
8.2、乙方义务:
8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期;
8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;
8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
9.1、本合同以单价元/建筑平方米包干(不含任何税费),该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
9.2、本合同第一次付款为栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15号前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方一次性支付乙方工程款。
10.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
11.1、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行的本合同全部义务即告终止。
12.1、本合同一式三份,具有同等效力,由甲乙方各执一份,存档一份。
甲方:(签字盖章)。
身份证号:
年月日乙方:(签字盖章)身份证号:年月日。
水电安装合同
发包人全称:(以下简称:甲方)。
承包人全称:(以下简称:乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;。
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:
a、给排水部分:给水部分:接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
b、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
三、双方责任:
1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。
2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。
3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。
4、工完场地清。
四、工程费计算方式:
按工程施工图纸建筑面积每平方米()元计算。如乙方延工期按每平方米()元计算。如再延期超30天按照每平方米()元计算。
注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。
五、付款方式:乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
水电安装合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程地址:
二、工程内容:水电清包施工,即水电管路铺设,水压测试 ,强电开关面板和插座的安装。
三、工程质保
1、严格按照水电规范要求施工,每道工序需经持枪、监理验收合格为准。
2、水路、电路隐蔽工程质保1年,在此其间内出现问题,由乙方免费维修。
四、价格
清包工费:____元/平方米,大写______元/平方米。
五、付款方式
1、主体完工付总工程款的_____%
2、工程竣工,水电验收合格,付清所有余款。
六、材料
1、水电材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购款买余,乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。如应材料造成工程验收不合格或不达标均与乙方无关。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,若因甲方购买材料不及时,导致工程延误,均由甲方负责。
3、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格五倍从人工费中扣除。
七、安全
施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作。
八、进场日起,一个月后须发工人生活费每人每月20xx元,到期未发,一切后果均由甲方负责。乙方有权讨要工人工资以及退场。甲方需提供工人宿舍、及日常用水、用电。
本协议一式两份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
水电安装合同
甲方:___________(发包方)。
乙方:___________(承包方)。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
1、工程地点:
__________________________________________。
2、工程承包方式:
(1)承包人包工包料;
(2)承包人包工部分包料;
(3)承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(3)水电施工穿墙、打孔、切割;
(4)开关插座面板安装;
(5)小五金的安装;
(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);
(7)其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)。
水电安装合同
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
3.本项工程预计费用元人民币壹万捌仟元整。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,由于保管不当造成的。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条安装项目。
1、电线埋设安装,如遇承重墙须明装。
2、天棚照明线路为穿线管明装。
3、安装天棚灯具及开关插座。
4、配电箱柜配套装置。
5、卫生间给排水管道安装,洁具安装。
6、临时用电、用水安装。
第四条不包含安装项目如下:
1、空调及排水电路埋设。
2、户外广告、招牌字样。
3、弱电网络及配套设施。
4、电器装置及设备。
5、消防设备及配套设施。
第五条如增加工程配套设施安装施工,须甲乙双方协商同意后才能进行施工及安装。
第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后一次性付款余款。
2.乙方承包内容:
1).水电布线、穿线、埋槽。
2).开关面板安装。
3).后期灯具的安装。
第七条合同的变更和解除:
应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第八条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修半年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:乙方签字(盖章):
年月日年月日。
水电安装合同
甲方:__________(发包方)。
乙方:__________(承包方)。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况。
1、工程地点:。
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定。
1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb-2001和建筑装饰装修工程质量验收规范gb-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定。
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定。
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理。
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定。
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则。
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)。
___年___月___日___年___月___日。