赠与具有不同的形式和规模，可以是小心思的礼物，也可以是对社会公益事业的捐赠。接下来，让我们一起来了解一些赠与的成功案例和经验分享。
拆迁房屋简单协议书
根据《民法通则》、《合同法》和《土地管理法》的有关规定，双方本着平等自愿的原则，就拆迁补偿一事达成如下协议：
一、被拆迁人情况：甲方目前家庭成员共有_______名，其分别为_______（男）、_______（女）。
二、拆迁人情况：乙方根据我国有关法律已经取得拆迁人资格证，乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成协议。
三、房屋补偿：甲方目前所有房屋的建筑面积为_______平方米，其中包括套内建筑面积_______平方米、公摊建筑面积_______平方米；经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等房屋所有权的单位价格为_______元/平方米，故甲方拥有房屋所有权的合计价值为_______元。
四、土地补偿：甲方目前房屋所占土地共有_______平方米，其中甲方享有专有土地使用权的有_______平方米，甲方与其他人共有土地使用权的有_______平方米；经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等土地使用权的单位价格为_______元/平方米，故甲方拥有土地使用权的合计价值为_______元。
五、其他补偿：考虑到甲方长期居住于此地，搬离家园将给甲方造成诸多不便，本着奖励补偿的原则，乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外，还应当向甲方支付以下补偿金：
1、电话号码变更费用：________________________
2、有线电视安装成本：________________________
3、交通运输费用：_____________________________
六、补偿金支付方式：根据双方之协议，乙方共计支付甲方补偿金_______元，乙方承诺将在_______年_______月_______日前，一次性将全部补偿金支付到甲方所银行帐户：______________银行帐号______________。
七、禁止行为：考虑到甲方的弱势地位，乙方承诺在双方没有达成协议以前，绝对不会采取任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活，否则乙方将向甲方每天支付_______元赔偿金。
八、争议解决：双方如有争议，将交由_______仲裁委员会解决。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权的法院提起诉讼或者仲裁委员会申请仲裁，二者的本质区别是，若选择申请仲裁，一裁终局，若选择诉讼，两审终审。
九、其他：本协议壹式_______份，双方各执_______份，乙方提交房屋行政管理机构壹份。
拆迁房分配协议书
甲方：
乙方：
甲方将位于学校食堂前面的9间房屋让乙方拆除、清运垃圾、平整场地等。经甲乙双方协商达成以下协议：
1、承包方式。
乙方采取全包干方式，应在20xx年11月6——7日完成拆除及场地清理工作。拆除砖由甲方运走，乙方承担垃圾清运、场地平整等所有费用。房屋的行条、瓦、门窗等归乙方所有。拆除完毕，要求现场垃圾清运干净，场地整洁，无任何遗留物。
2、拆除费用结算。
甲方将拆除的物品按照第一条规定给乙方抵算拆除费用。
3、安全责任。
乙方自行负责拆除安全工作，拆除过程中发生的任何安全事故，甲方不承担任何责任。
以上协议，经甲乙双方签章后生效。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
拆迁房屋置换协议书
乙方：_________。
鉴于：
乙方为改善现有居住条件，拟用________东侧在建________楼下的部分门面房置换甲方________间________层街房，甲方同意予以置换。双方就乙方置换甲方________间街房一事经协商一致，达成如下协议，供双方共同遵守。
1、甲方__间__层街房位于__区__路与______东北角偏东（东西长________米、南北宽________米），建筑面积约________平方米。
2、乙方拟置换房屋位________________面东（自东向西）第________间门面房，面积约________平方米，同时乙方一次性向甲方支付5万元房屋置换补偿费用。
1、协议签订后，甲方应于________年____月____日之前负责将其拟置换的房屋里的承租人清退。
2、乙方应在甲方将拟置换的房屋交付乙方的当日，将前述置换一层__间街房交付给甲方。
3、关于置换房屋的土地或门面房的过户手续：（双方咨询相关部门后协商确定）。
1、甲方以原有__间一层街房置换乙方______的门面房，甲方已经召开了____会议，并作出同意进行置换的`决定（见附件一），之后，乙方对此的改造与施工时，甲方及甲方村民不得阻止施工。
2、甲方保证按本协议约定日期腾空置换的__间街房，对租期未满的街房，由甲方负责与承租人协商解除或终止（见附件二）。如因承租人或村民阻挡等原因致乙方无法施工，甲方愿承担相应的违约责任。
3、乙方按约定向甲方交付拟置换的________门面房，补偿费用在乙方施工完工后一次性支付给甲方。
四、违约责任任一方违反本协议约定，除应遵守本协议约定排除妨碍外，按日向守约方支付________元的违约金。
本协议履行过程中发生争议，协商不成的，向置换房屋所在地人民法院起诉。
1、未尽事宜，双方协商解决，签订补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
负责人：_________法定代表人：_________。
地址：_________地址：_________。
电话：_________电话：_________。
____年____月____日____年____月____日。
拆迁房屋协议书
乙方：
为顺利进行房屋拆迁，确保拆迁安全，本着“安全第一、预防为主”的原则，制定本责任书。
一、拆迁项目：
二、拆迁地点：
三、拆迁时间：
四、拆迁范围：
五、实施拆除工程的施工企业应是具备三级以上资质的建设企业。
六、乙方应成立拆迁安全督察小组，由专人负责拆迁安全，确保做到100%无安全事故。在施工区域设置明显标志，对于时间较长的'施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域。
七、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力。
八、拆除现场设置安全围档，布置安全警戒。施工时随时监视被拆除建筑物的变化，发现险情立即通知拆除工作人员撤离现场，同时疏导行人及围观人员，维护施工现场的秩序。对危险的部位、地段、交通道口要悬挂警示标志，夜间设红灯警示。
九、认真检查各种机具和设备的使用和维修情况，对易损的施工用具如钢丝绳等要经常进行检查，必要时要做强度或承载试验。
十、落实消防管理制度，增强防火安全工作力度，杜绝火灾、火警事故发生。
十一、根据拆除建筑的情况，乙方向拆迁办缴纳元拆除安全保证金，拆除完毕安全无事故的，拆迁办及时返还拆除安全保证金。
十二、本责任书一式两份，签字双方各持一份合同。
城市房屋拆迁管理办公室:(章)签字：
乙方：（章）签字：
xx年xx月xx日。
拆迁房屋协议书
拆迁人：
被拆迁人：
依据《山西省城市房屋拆迁条例》和《太原市城市房屋拆迁管理办法》，并根据我县的实际情况，双方本着互惠互利的原则，制订协议如下：
：栋楼号（楼下、平房、商店）。
1、拆迁过渡的方式为被拆迁人自行过渡，过渡费为每间每月60元，按季发放。
2、过渡期限为24个月，本协议书生效之日起，交房之日止。
3、如拆迁人在过渡期届满未能对被拆迁人按照本协议的约定回迁安置，拆迁人必须按照拆迁时的国家规定对被拆迁人予以补偿。
4、拆迁时间为壹个月。
1、拆迁过渡期限届满，拆迁人在原地址回迁安置被拆迁人。
2、回迁面积平方米，超出回迁面积平方米，楼层层，补交差价。
3、回迁房的配套标准为：水、暖、电、气、有线、通讯全部入户（其中：煤气须交安装费每户2500元，有线交安装费每户500元），阳台全封闭。
本协议中任何一方违反本协议的约定或违反省、市拆迁管理条例，须承担违约责任。
六、本协议一式叁份，双方各存一份，办理手续留一份。
七、协议一经签订，须交回原房屋所有权证。
甲方：乙方：
xx年xx月xx日。
拆迁房指标转让协议书
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
现甲方自愿将_______________________的分配指标，转让给乙方，并签订如下协议：
一、甲方将棚户区改建安置房的指标转让给乙方，乙方则一次性付给甲方转让费_______万元。
二、本协议签字生效后，棚户区改建安置房所需的一切费用(包括各项证件办理的费用)由乙方出资，甲方不再负担任何费用。
三、合同签订后，棚户区改建安置房享受的所有政策性补贴，都由乙方以甲方的名义享有，甲方不得隐瞒，扣留政府给予的任何福利补贴和待遇，房产所附属的所有设施全部归乙方所有。
四、棚户区改建安置房建成，甲方分到住房后，应立即通知乙方，乙方即取得了该房的居住权和所有权。房产证归乙方所有，甲方不得取回。如房产证损坏或遗失甲方不负任何责任，房产在按政策可以过户给乙方了，甲方应提供相关资料，积极配合乙方办理该房产的过户手续。在办理过户手续过程中，所需一切费用和开支全部由乙方承担。
五、甲方转让乙方房屋的集资房操作事宜交付乙方处理，乙方必须遵守甲方单位集资建房的规定，按要求交纳集资建房款项，如乙方违反甲方单位集资建房的规定，不按要求按期交款，造成的任何后果由乙方负责，且甲方所收转让费不退。本协议生效后，乙方不得以任何理由要求退房或不按甲方单位规定缴纳余款，否则视为违约，乙方应赔偿甲方转让费的100%作为违约金。
六、本协议生效后，甲方不得以任何理由反悔，不得以任何理由增加房价(按甲方单位最后办证公布的成本价格计算房价，和甲方单位其他人员同等价格，此情形除外)。更不得以任何理由转让给其他人，否则视为违约并赔偿乙方购房款的100%作为违约金，并全额退还乙方购房款、转让费及乙方资金被占用期间的利息(按银行同期4倍利息计算)。
七、如政府政策变更，终止安置房建设时，甲方则无条件退还全部转让费和政府退还的集资款项，甲方要如数退还给乙方。如政策不允许转让，甲方概不负责，而房屋的终身使用权和所有权归乙方所有。
八、若由于自然因素所造成的损失，甲方不承担任何责任。
九、本合同一式叁份(双方各持一份，公证方一份)，双方签字之日起生效。受法律保护。
转让人签字：
受让人签字：
公证方签字盖章：
1.经济适用房转让合同模板。
2.最新房产转让合同模板。
6.地基转让合同模板。
文档为doc格式。
拆迁房屋置换协议书
甲方：
乙方：
鉴于：
乙方为改善现有居住条件，拟用东侧在建楼下的部分门面房置换甲方间层街房，甲方同意予以置换。双方就乙方置换甲方______间街房一事经协商一致，达成如下协议，供双方共同遵守。
1、甲方__间__层街房位于__区__路与______东北角偏东（东西长______米、南北宽______米），建筑面积约______平方米。
2、乙方拟置换房屋位________________面东（自东向西）第______间门面房，面积约______平方米，同时乙方一次性向甲方支付5万元房屋置换补偿费用。
1、协议签订后，甲方应于________年____月____日之前负责将其拟置换的房屋里的承租人清退。
2、乙方应在甲方将拟置换的房屋交付乙方的当日，将前述置换一层__间街房交付给甲方。
3、关于置换房屋的土地或门面房的过户手续：（双方咨询相关部门后协商确定）。
1、甲方以原有__间一层街房置换乙方______的门面房，甲方已经召开了____会议，并作出同意进行置换的决定（见附件一），之后，乙方对此的改造与施工时，甲方及甲方村民不得阻止施工。
2、甲方保证按本协议约定日期腾空置换的__间街房，对租期未满的街房，由甲方负责与承租人协商解除或终止（见附件二）。如因承租人或村民阻挡等原因致乙方无法施工，甲方愿承担相应的违约责任。
3、乙方按约定向甲方交付拟置换的________门面房，补偿费用在乙方施工完工后一次性支付给甲方。
除应遵守本协议约定排除妨碍外，按日向守约方支付______元的违约金。
本协议履行过程中发生争议，协商不成的，向置换房屋所在地人民法院起诉。
1、未尽事宜，双方协商解决，签订补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起生效。
附件一：____会议决定。
附件二：解除或终止租赁协议。
甲方：乙方：
负责人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
________年____月____日。
拆迁房屋置换协议书
乙方：_________。
甲、乙双方拟定对_________路_________号住宅进行拆迁共同开发重建商住楼。甲方负责拆迁建设，乙方愿以现有的土地使用权和建筑物及附属物(含住房、粮房或增建房)与甲方进行置换新房，为此根据《合同法》的有关规定，本着自愿平等、公平合理、互利互惠的原则，双方经友好协商达成如下协议，依次共同遵守。
一、建筑物及土地附属物(含住房、粮房或增建房和院落公摊共同用地)位置和面积。
乙方的房屋位于_________路_________号，建筑物及土地附属物(含住房、粮房或增建房)位于第排建筑面积为_________平方米(其中：临街商业用房面积平方米)。
1、乙方经全体家庭成员一致同意将自己所属的土地使用权面积(以土地使用证记载面积为准)以及土地上的建筑物、附着物，全部提供给甲方修建商住楼，甲方负责梯度的总体规划和命名，办理相关手续，修建资金由甲方自筹解决。
2、乙方需将现有的手续全部提供给甲方，同时要积极协助甲方完善土地、城建等相关手续。
3、乙方需在甲方规定的时间内自行完成搬运工作(费用自理)，涉及土地上所有的附着物、定着物由甲方负责清理。在拆迁过程中，土地权属、道路、水、电如有争议，由乙方负责解决，如因纠纷给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。
4、乙方要负责协调好邻里及家庭成员的关系，若因邻里之间或家庭内部等原因影响到正常施工，乙方要负责赔偿甲方的经济损失。
5、建筑高度不低于十六层，(初步拟定1-3层为商业用房，4-16层为住宅)如根据城建部门的规划需加层。由甲方全权负责，乙方不得干涉。
临街商业用房按1：2.5进行置换，即：按临街商业用房面积置换1-3层同等商业用房面积，再置换4-16层两倍的住宅面积。其它住房按1：2进行置换，即：按现有面积置换4-16层两倍的住宅面积。
1、甲方的新建楼建成竣工后30日内给乙方置换面向路的商业用房一套，层平方米，住宅用房一套平方米(各含公摊面积)。
2、因不可分割的原因不能等同置换的面积，按市场价给予互补差价。
1、房子交付标准为：毛墙、毛地、白炽灯泡、进户门、取暖设施，没有卫生洁具及厨具，水、电、供气、供暖，实行一户一表，采取单独计费方式。各种管线入户，相关部门收取的配套入户费由乙方承担(如有线电视、电话、供电、供暖、供水、天然气壁挂炉等)。
2、室内装修由甲方统一安排时间，统一集中装修，乙方在规定的时间内必须完成装修。逾期视为自动放弃装修。
3、物业管理及费用参照国家相关规定标准与所有用户持相同标准收费，费用住户自理。
1、新楼开工时，乙方按照甲方提供的4-16层新建房屋(含正房和非正房)的图纸编号顺序确定乙方应置换的新房。
2、新房交付时间从最后一户拆迁户搬出去的第二天起算，三年内交房。
(一)甲方的权利和义务。
1、协议签订后甲方有权给乙方设定搬迁时限(不少于30天)。超载搬迁时限30天，甲方有权无条件强制执行本协议约定进行拆迁，由此造成的损失由乙方承担。
2、乙方搬迁后，甲方有权拆除其建筑物及土地附属物和拥有的土地使用权。
3、甲方保证交付乙方新房质量符合国家有关的标准。
4、甲方有权要求拆迁户提供现在的土地使用证和房产证等证件，无条件配合甲方办理相关手续和签字(包括必要时提供身份证)。
(二)乙方的权利和义务。
1、有权通过甲方的施工领导组织考察新建楼房的施工质量，若发现有不符合国家相关标准的质量问题(在有依据的前提下)，甲方应改正。
2乙方有权要求甲方快速的办理房产证并保证与所有住户同一时间拿到房产证。
3、自行解决因拆迁旧房换新房所产生的'亲属、家庭内部的矛盾。保证不参与外部与甲方因拆迁发生的任何矛盾，必要时应无偿协助甲方调解。
4、乙方现有的房屋的债务，租赁及产权问题完全自付，任何经济纠纷都由乙方负责，甲方不承担任何责任。
1、甲方逾期给乙方交付新房，应向乙方按月支付房屋市场价格的千分之三的违约金，超过一年，甲方除应依前述约定向乙方支付违约金外，乙方可要求退房，甲方应按照市场价给乙方支付应分配新房相应面积的赔偿款。
2、由于甲方原因造成工期延误按本合同约定的违约金支付，但由于乙方及自然灾害等不可抗拒力原因造成工期延误的工期顺延。
3、协议签订后，乙方必须在规定的时间内完成搬迁工作，并将原有的《土地使用证》、《房产证》交给甲方，逾期每延误一天，赔偿甲方经济损失壹万元人民币，同时有权按第五条第一款执行。
九、本协议在履行中若发生纠纷双方首先应协商解决，协商解决不成时，任何一方均可提起控诉讼。
十、本协议经甲、乙双方签字生效。乙方签字人代表乙方全家同意履行该协议，家庭成员如有异议不影响本协议的效力。
甲方(签字)：________。
乙方(签字)：________。
中证人：________。
____年____月____日。
____年____月____日。
____年____月____日。
委托拆迁房屋协议书
委托方：_________人民政府(下称甲方)。
受托方：_________(下称乙方)。
根据_________房屋土地管理局与_________公司于_________年_________月_________日签订的《_________国有土地使用权出让合同》的有关规定，甲方与_________于_________年_________月_________日签订《动拆迁、市政配套合同书》。
根据该配套合同书的相应规定，甲方将有关该批租地块的动拆迁和市政配套事项委托乙方具体实施。
经甲、乙双方协商，达成如下条款，供双方遵照执行。
第一条甲方委托乙方的前提：乙方已完全了解房屋土地管理局与_________公司所签的《国有土地使用权出让合同》(下称出让合同)规定的全部内容，完全了解并承认甲方与公司所签的《动拆迁、市政配套合同书》(下称配套合同)，同意以此作为签订本协议书的前提。
第二条甲方委托乙方实施动拆迁、市政配套的范围和期限：
(一)委托范围：甲方将配套合同规定的出让地块的动拆迁和市政配套工作全部委托乙方具体实施，该地块共占地_________平方米。
地块中间另有一条规划道路的动拆迁和场地平整、市政配套工作。
(二)乙方的责任是：除负责出让地块内的居民、单位动拆迁和安置外，按照要求将供水、供气(煤气)、排污、排雨、电话等市政配套设施接到地块红线及道路红线边缘。
(三)具体工作内容及期限：
1.乙方负责组织实施地块内居民、单位的拆迁安置补偿工作，并确保居民_________以上动迁现房，临时过渡期不得超过_________个月。
乙方在_________年_________月_________日前完成居民、单位动拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并平整土地、填埋沟浜。
在填埋沟浜前，通知建设方_________验收人员到场察看并认可后，方可填土。
2.土地平整的标准高度为根据工程地质报告取值_________，地块范围内高低差小于_________。
3.乙方在_________年_________月_________日交地时，同时须完成施工临时用电、用水及通讯的配套。
具体容量为：供水_________;。
供电_________;。
直线电话__________________。
4.乙方须将大市政配套管道施工分别铺设到出让地块内因道路分割为两地块的各自红线边缘。
具体接口位置的确定，由甲方在签约后六个月内通知乙方。
5.在本协议书签订后三年(即三十六个月)内，乙方须完成大市政配套。
具体容量为：总用水量：_________;。
雨水量：_________;。
电话总装接容量：_________;。
总排水量：_________;。
煤气总用量：_________;。
总用电装容量：_________。
第三条乙方接受甲方的委托，并保证按甲方与_________公司配套合同的限期要求完成动拆迁和市政配套工作。
对此，乙方将另行出具由法定代表人和项目负责人共同签名的承诺保证书作为本协议的附件一。
(承诺保证书内容详见附件1)。
第四条根据_________房屋土地管理局对全市地价的平衡，区人民政府确定该地块熟地楼面价为每平方米_________美元(大写：_________美元)，容积率为_________万平方米/公顷，地块内可建总建筑面积为_________平方米。
批租总地价为_________美元(大写：_________美元)，其中_________部分即_________美元(大写：__________________美元)作为出让金，由__________________公司直接缴付给_________房屋土地管理局。
另_________部分即_________美元(_________美元)作为地块动拆迁市政配套费用由公司依照规定的期限汇人甲方指定的银行账户。
其中的_________计_________美元(_________美元)作为甲方城市建设基金归甲方所有。
第五条因本地块前期开发成本大，甲方已与公司在配套合同所确定的动拆迁和市政配套费用外，达成动拆迁和市政配套的补偿协议，补偿费以可建总建筑面积每平方米_________美元(大写：_________美元)计，共_________美元。
(_________美元)，甲方同意此笔补偿费全部由乙方统一用于履行本协议。
第六条上述第四、五条两项费用合计为_________美元(大写：_________美元)，即为乙方履行本协议的总费用。
乙方承诺：所有动拆迁和市政配套工作以此总费用包干使用。
此外，不再向甲方提出任何费用要求。
第七条甲方收到_________公司的美元进入自动结汇账户，由结汇银行按收款当天美元与人民币的汇率结算成人民币。
甲方应及时将收款和结汇情况通知乙方。
甲方用结汇后的人民币向乙方支付动拆迁和市政配套费用。
第八条鉴于乙方在开发此地块时曾与各有关单位发生过合作开发关系，并先后签订过有关协议，约定该地块前期开发的分部分项的开发和权利义务关系，甲方视乙方为履行本协议的总包单位，有关单位为分包方。
现乙方已与各有关单位达成协议，约定：乙方与各有关单位原签订的协议中有关各方承担相应动拆迁内容不变。
乙方应按协议的规定，在各有关单位完成各自相关的动拆迁、市政配套工作后支付相应的费用。
乙方与各有关单位的协议及原合作合同作为本协议的附件二。
第九条为确保本协议和甲方与_________公司所签配套合同的全面(正常)履行，乙方同意甲方对因履行本协议所获得的动拆迁、市政配套费用的使用区别不同情况进行监管。
但此种监管不否定乙方独立履行本协议的主体地位。
第十条甲方根据与_________公司所签配套合同中规定的数额及付款进度按以下不同的情况对归乙方使用的动拆迁和市政配套费用进行监督、管理：
(一)甲、乙双方同意：甲方对乙方用于履行本协议的动拆迁、市政配套资金的监管，适用计划用款、专款专用、按形象进度付款的原则。
(二)根据甲方与日本方签订的配套合同规定的动拆迁及市政配套费用的付款进度，乙方提前编制用款计划报甲方认可。
经甲方认可的用款计划，是甲方拨付本协议规定的全部动拆迁和市政配套费用的依据。
(三)乙方作为总包方与作为分包方的各有关单位的前期费用，由乙方与各分包方直接结算。
为减少流转环节，确保资金的专款专用，乙方支付各分包方的费用，由甲方按乙方编制的用款计划拨付乙方并由乙方直接背书给各有关单位。
(四)乙方实施动拆迁和市政配套工作的管理费、利润以及前期垫付资金等费用，则由甲方按乙方编制的用款计划直接拨付给乙方。
第十一条甲方对乙方实施本协议的动拆迁和市政配套工作的进度和质量有权进行监督、管理，并有否决权，即当乙方履行本协议进度严重脱期，质量明显不符合要求，并影响甲方与_________公司签订的配套合同的正常履行时，甲方有权单方面终止本协议，并直接委托其他单位继续履行本协议，由此造成的损失均由乙方负责。
乙方同意接受甲方的监督、管理，并承认甲方享有进度、质量否决权。
第十二条乙方在完成动拆迁和市政配套工作时应书面通知甲方进行验收。
验收通过方可办理移交手续。
在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和所有有关配套单位或部门的批文或证明文件一并交给甲方。
第十三条乙方未按本协议规定的期限完成动拆迁和市政配套工作，或因不符合质量而延期交地，应承担延期每日支付_________元人民币的违约责任。
乙方除支付违约金外，仍须按本协议第二条规定继续完成动拆迁和市政配套工作。
第十四条乙方应严格管理，全面履行本协议。
凡与乙方有分包关系即实施分部分项动拆迁、市政配套的各有关单位，乙方均应同样严格控制其进度和质量。
各有关单位的违约和疏忽，均视为乙方的违约和疏忽。
并由乙方承担违约责任。
第十五条乙方在履行本协议过程中，如遇有地震、台风、水灾、火灾等自然灾害或遇到战争等人力不可预见、不可避免的情况，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约责任。
但须将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供有关证明文件，证明文件须经公证机关公证。
第十六条本协议未尽事宜或在履行过程中出现的新情况，双方可签订补充协议或备忘录予以明确。
第十七条本协议所有附件均为协议组成部分。
第十八条本协议于_________年_________月_________日签订。
协议一式正本_________份，副本_________份。
双方各执正、副本_________份。
_________房屋土地管理局、_________人民政府建设委员会、_________规划土地管理局各执正本一份。
各正副本同具效力。
甲方(盖章)：
_________人民政府乙方(盖章)：
_________。
法定代表人(签字)：
_________法定代表人(签字)：
_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点：_________签订地点：_________。
附件。
承诺保证书。
本公司已与_________人民政府达成《委托动拆迁、市政配套协议书》。
本公司承诺：承认_________人民政府与_________公司签订的《动拆迁、市政配套合同书》作为本公司接受委托的前提，保证按双方所签协议书规定的期限和要求完成出让地块的动拆迁和市政配套工作，并保证按协议规定接受_________人民政府的监督和管理。
此致_________人民政府
保证人：_________(盖章)。
法定代表人：_________(签字)。
项目负责人：_________(签字)。
签订时间：_________年_________月_________日。
签订地点：_________。
农村拆迁房屋买卖协议书
卖方（甲方）：
买房（乙方）：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：
甲方所售房屋位于__________________________，房屋占地面积约为______平方米，院子占地面积约为______平方米，房屋为___屋楼，一楼为___个门面，___楼为套房，中间有楼梯间，房屋总面积约为______平方米，一楼门面为_________结构，_________楼住房为砖混凝结构。
第二条房屋价格及其他费用：
第三条付款方式：
签订合同之日一次性付清；
第四条特别约定：
1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。
2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。
第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第七条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔；
第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效；
第十条本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份；
甲方：
_______年___月___日。
乙方：
_______年___月___日。
拆迁房屋买卖协议书
卖方(以下简称甲方)：
联系电话：
买方(以下简称乙方)：
联系电话：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的原则，就房屋买卖事项，经协商一致，并经房屋宅基地所有权人同意，达成如下协议：
第一条房屋的基本情况。
现甲方自愿将甲方合法拥有的坐落在**省**市**区号楼(层)室的房屋卖给乙方，并将与所出卖房屋的使用权同时转让给乙方。乙方也充分相识该房屋具体状况，并自愿购买该房屋，该房屋始建于*年，房屋结构为结构，层高为层，建筑层数地上层，建筑面积**平方米(其中实际建筑面积**平方米)。
第二条价格。
双方议定上述房地产按套(单元)计算，每套单价**元，总价款为人民币，大写，即人民币小写**元。
第三条付款方式及期限。
1、乙方应在本合同生效之日起日内，向甲方一次性支付购房款(人民币*元)，由银行直接划拨给甲方指定账号。因甲方提供指定账号错误等原因造成甲方购房款无法到账的责任由甲方全部承担。乙方出具银行划拨凭证，甲方应开具收款收据或收款证明。
2、其他付款方式：
第四条交付期限。
甲方应于购房款到账之日起**日内，将该房屋交付给乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租赁关系自动转为乙方，由乙方负责收租。
第五条乙方逾期付款的违约责任。
乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部费用，并向甲方支付购房款10%违约金。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价总款向甲方索赔倍处罚赔偿违约金，合同继续履行。
第七条关于合法、权属的约定。
甲方保证该房产合法、权属清楚，并已经取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆迁，房屋的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。甲方房产合法继承者，不得向乙方收回乙方所购买的房屋及所有权。
第八条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第九条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第十一条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
第十二条本合同一式份，甲、乙双方。
第十三条合同争议的解决。
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决。
住宅房屋拆迁房屋补偿协议
法定代表人：______________联系电话：_____________。
邮政编码：_________________200000。
邮政编码：_________________200000。
诉讼请求：_________________。
3.本案诉讼费用由三被告共同承担。
事实理由：_________________。
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________号所属地块的房屋拆迁许可证(房屋拆迁许可号20__年_______________号)，同期开始拆迁工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________号底后的房屋(以下简称“动迁房屋”)，由于历史原因_______________路_____________弄_______________号底前、底后房屋只有一本房屋租赁证，但原告户口在动迁房屋底前，单独一个户口簿并作为户主，是该房屋动迁安置对象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的儿子)、_____________(被告一的儿子)四口人共同在拆迁房屋内底后的户口本内。
_________________年_______________月_______________日动迁房屋被强行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至该地块动迁项目组办公室交涉，要求动迁组出示动迁方案，说明对原告的安置情况，遭拒绝。原告多方维权无果，无奈于_________________年_______________月_______________日诉至_________________区人民法院后，通过法院调取了_________________区_________________路_________________弄_______________号底前、底后房屋的部分拆迁补偿安置协议【协议编号为：_________________沪安(_____________)拆协字第_______________、_______________号】。通过该协议原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情况下，与被告二、被告三共同签订本市_____________区马当路_______________弄__________号底前、底后房屋的拆迁补偿安置协议，并且擅自将被告一的两个儿媳_________________(户口在_____________区_______________路)、_____________(户口在_____________区_______________路)一并作为动迁安置人口在动迁房屋安置协议中进行安置。被告一在与被告二、三签订动迁房屋的拆迁安置补偿协议后，一共获得3百余万元，而原告仅获得动迁款10余万元。由于3被告签订的安置协议侵害了原告依法享有安置房屋的权利，导致原告至今无房可住。
原告在无奈之下，为了维护自己的合法权利，唯有提起诉讼，要求确认被告一与被告二、三签订的拆迁补偿安置协议无效，并且要求拆迁人对原告重新安置。望法院支持原告诉请。
此致
上海市________________区人民法院。
具状人：_________________。
年 月 日 。
拆迁房屋补偿安置协议书
根据国务院《____________》、《_________》及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议：
甲方因项目建设需要，经审查批准，于_______年______月______日，取得了(_________)拆许字(_________)第_______号《____________》，实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。
第二条乙方房屋的基本情况。
乙方房屋坐落于__________________，土地为________，房屋用途为________，建筑结构为_______，建筑面积为________平方米，附属物包括：_________，证件名称：_________，证件：_________号，地籍：_________号。
第三条补偿金额。
甲方补偿乙方各项费用和金额如下：
1.房屋的货币补偿金额为人民币_________元整;。
2.附属物补偿金额为人民币_________元整);。
3.搬迁补助费为人民币_________元整;。
4.停产停业的直接经济损失补偿费为人民币_________元整;。
5._____________________________________________________________。
总计补偿金额(大写)人民币__________________元整。
第四条产权调换房屋。
1.甲方用于产权调换的房屋为现房，坐落于_________________，建筑面积_________平方米(其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)。产权调换房屋的价款总额人民币_________元整。
2.甲方用于产权调换的房屋为期房，坐落于__________________，建设用地规划许可证为_________，建设工程施工许可证为________，[土地使用证号][土地使用权批准文件]________，房屋用途为________，属_________结构，层高为_________，建筑层数为_________，地上_________层，地下_________层。
(1)该房屋阳台是[封闭式][非封闭式]。
(2)该房屋协议约定建筑面积为____________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米。
(3)该房屋单价为每平方米_________元(人民币)，总金额为人民币_________元整。
(4)协议约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。房屋交付后，产权登记面积与协议约定面积发生差异，双方同意按下列方式进行处理：___________________________。
(5)经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更，甲方应当在有关部门批准同意之日起___日内，书面通知乙方。乙方在通知到达之日起____日内有权做出是否退房的书面答复。乙方在通知到达之日内起____日内未作书面答复的，视同接受变更。甲方未在规定时限内通知乙方的，乙方人有权退房。乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方的房屋拆迁补偿金额支付给乙方，并按利率付给利息。乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。
第五条差额结算。
被拆除房屋与产权调换房屋差价款为，由支付给对方。该款于_________年_________月_________日前结清。
第六条搬迁。
乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。
第七条产权调换房屋的交付。
1.甲方在_____年_____月_____日前将产权调换房屋交付给乙方。
2.甲方应当在产权调换房交付使用后_________日内，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，甲方按补偿金额的_________%向乙方支付违约金。
第八条过渡方式。
乙方按下述第_________种选择过渡方式，甲方按乙方选择的方式给予支付临时安置补助费或提供周转用房：
1.乙方自行解决过渡用房。在过渡期内，临时安置补助费为每月_________元，按_________个月计算，计_________元;甲方先支付乙方_______个月，计_________元，余_______个月，计_________元，由甲方在的产权调换房屋交付时给付。(临时安置补助费自乙方旧房搬迁腾空验收合格之日起按月计算，发至产权调换房屋交付后四个月止。)。
2.甲方提供周转用房。在过渡期内，甲方不支付乙方临时安置补助费。在甲方将产权调换房屋交付给乙方使用后四个月内，乙方腾退周转用房。
第九条违约责任。
因甲方的责任延长过渡期限的，乙方自行解决过渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费，逾期超过___个月的，从第___个月起按支付给乙方临时安置补助费;乙方使用甲方提供周转用房的，除甲方继续提供周转用房外，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费。
第十条注销。
乙方应在_____年_____月_____日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。
第十一条协议的争议解决。
本协议的履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第[]种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第十二条本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。
第十三条本协议自双方签订之日起生效。
法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：________。
委托代理人(签字)：________委托代理人(签字)：________。
受委托拆迁单位(盖章)：__________。
法定代表人(签字)：______________。
经办人(签字)：__________________。
__________年_________月_________日。
签订地点：________________________。
拆迁房屋承包协议书
一，甲方提供给乙方拆迁的地址以及具体拆迁范围，确保乙方在施工范围内安全拆除。
二，乙方必须自觉接受城管、市容等有关部门的管理，切实搞好房屋拆迁安全防范工作。乙方在施工中须持有房屋拆迁许可证，方可施工。
三，乙方在施工前须制定相应的安全作业规程和施工方案，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，拆除的技术人员要亲临现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作。施工中如发生不安全事故必须由乙方全部负责。
四，机械设备由乙方自行看管、保养，如发生机械设备丢失、损坏，与甲方无关。
五，乙方在施工中必须确保周围的道路、水电（上空高压线）不断，排水不堵，做到安全施工。
六，甲方监管、检查拆除操作中的安全生产，发现问题及时通知乙方纠正，否则甲方有权责令乙方停工。
七，此安全协议书双方盖章当日生效。
八，此安全协议书一式两份，甲、乙双方各执一份。
负责人：___。
负责人：___。
____年__月__日。
拆迁房屋分割协议书
香港身份证号码：，英国护照号码：
乙方(儿子方)：男，汉族。
香港身份证号码：
为促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙为座落于xx市罗湖区黄贝岭下村430号(楼高二层)1栋，黄贝岭下村520号(楼高二层)1栋，黄贝岭下村424号(楼高1层)1栋，铁皮屋一间(没有门牌)的拆迁分配归属问题达成如下协议，以共同遵守。
第一条：xx市罗湖区黄贝岭下村430号(楼高二层)1栋，黄贝岭下村520号(楼高二层)1栋，黄贝岭下村424号(楼高1层)1栋，铁皮屋一间(没有门牌)房屋为被拆迁房屋，房屋所有权人原为彭英爱，自本协议签订之日起房屋权利人为乙方张活飞，归乙方张活飞所有，为乙方张活飞的个人财产。
第二条：本协议不改变乙方对甲方应尽的法定赡养义务，也不改变乙方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额权利。
第三条：本协议效力约定：
除双方书面协议可以改变本协议约定内容之外，任何协议或单方指定均不得改变本协议内容，本协议法律效力高于除双方协议之外的任何协议及其它指定行为(包括公证文书在内)。
第四条：本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，三份内容完全相同，具同等法律效力。
甲方：____________(签名、按手印)。
________年________月________日。
乙方：__________________(签名、按手印)。
________年________月________日。
见证人：________________(签名、按手印)。
________年________月________日。
见证人：__________________(签名、按手印)。
________年________月________日。
签约地点：