施工资质合作协议（热门16篇）

施工是一个综合性的任务，需要各个部门协同合作，实现协同施工。了解一些常见的施工合同和法律法规可以有效降低施工风险，以下是一些相关的知识和案例。

资质合作协议

施工合作协议

施工合作协议

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：

1、 甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

2、 甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

3、 甲方有权对乙方的施工材料进行封样及审核。

4、 甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

1、 甲方负责向乙方提供装饰工程项目，20xx年工程量不得低于___________万元，以后每年工程量在___________万元以上。

2、 开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位签章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。

3、 甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

1、 乙方在本协议签订之日起______日内向甲方交纳定金__________元作为履约保证，乙方提出终止合作时甲方应于当日全额退还给乙方此定金。

2、 乙方有权要求甲方协助工程施工队与客户沟通,确保工程的顺利进行。

3、 乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款,确保工程的顺利进行。

1、乙方派出人员须遵守合理的规章制度。

3、乙方对所派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

4、 乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：

(1)工程量变化或设计变更；

(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的；

(3)不可抗力；

6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

(3)因业主单位原因或因甲方责任造成工期延误的其他情况。

6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

7.1工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行；

8.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收；

(2)隐蔽工程验收；

(3)竣工验收。

9.1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

10.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

10.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

10.3由于乙方责任延误工期的，除按照每延误一日向乙方支付100元的罚息外，还应当承担由此造成的工期延误等其它相应的违约责任。

10.4由于甲方未按合同约定期限支付工程款违约的，除按照每延误一日向乙方支付100元的罚息外，还应当承担由此造成的工期延误等其它相应的违约责任。

甲 、乙任何一方终止合作协议，须提前10天通知对方。合作协议终止时，甲方应于当日全额退还给乙方此前向甲方交纳的作为履约保证的定金。如甲方不能按期退还视为违约，除按日支付1‰的罚息外还需承担相应违约责任。

本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。其它未尽事宜，按照相关法律、法规的有关规定执行或双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。若甲、乙双方因本合作协议产生的纠纷，应友好协商解决，协商不成提请当地仲裁机构仲裁，仲裁不成的，可向当地法院提起诉讼。

自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

日期：__________ 年 _____月______日

施工合作协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

（3）业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

（4）投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

1、责任及分工如下：

（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

2、材料采购及其他。

（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

1、利润、风险分配：该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各________%比例分享承担。

2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

1、资金和管理。

（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

2、出纳与财务管理。

财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

3、合同争议与免责。

（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

（2）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

4、本协议生效、终止及其他。

（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

（3）本协议一式_______份，合作各方各执_______份，本协议自双方签字盖章之后生效。

（4）本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

甲方：

乙方：

日期：

施工合作协议书

甲方：

乙方：

乙方因生意周转需要，向甲方借款，甲、乙双方协商一致，依法订立本合同，以期共同遵守。

一、借款本金。

人民币(大写)：_____________________元整，(小写)：______________元整。

二、借款日期

本合同签订之日起到___________年________月________日。

三、借款利息。

月利率________%，乙方应于借款期限届满归还本金的同时支付利息，乙方逾期归还借款的构成违约。

四、如乙方逾期归还借款的按照每日借款本金总额的________%支付。

五、借款期限届满，乙方归还甲方的款项按以下次序扣除：

1、借款本金;。

2、借款利息;。

3、逾期违约金;。

4、本合同第六条约定对经济损失。

六、如乙方逾期违约导致诉讼的，由合同签订地人民法院管辖，乙方应当承担，为此诉讼支出的经济损失，包括但不限于：诉讼费、律师代理费、差旅费等。

七、本合同自双方签字时生效，本合同签订于___________________，担保人对以上借款合同应认真阅读，内容清楚，同意为乙方向甲方借款承担连带责任，担保的范围包括：借款合同的本金、利息、违约金，担保人期限为两年。

甲方：

乙方：

日期：

安装资质挂靠合作协议

甲方向乙方提供承接工程项目、项目施工验收及电业局并网验收所需的甲方资质证件，包括甲方营业执照、企业资质证书(送变电工程专业承包三级、承装(修、试)电力设施许可证等)、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件;另包括项目验收或并网报验需加盖公章的相关材料，甲方应予以盖章。

协议有效期为年月日至年月日同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其合作期内的注意事项。

第二条甲方的基本权利和义务。

权利：_________________。

(1)甲方向乙方收取按光伏项目装机容量*0.3元*3%作为管理服务费(第一次开票时，乙方应一次性付清)。

(2)甲方配合乙方开具发票，产生的税收由乙方负责，税收按%收取。开票时，乙方应按开票金额付清。

(3)甲方可不定期派专业人员对乙方承包的工程进行质量与安全监管。

甲方：_________________。

乙方：_________________。

________年____月____日。

借用公司资质合作协议书

甲方：

乙方：

为促进双方的合作，经双方协商，特签订以下协议。

一、甲方同意出资购置单车价值约26万元人民币汽车二辆，并借用给乙方无偿使用。拟购置车辆的的品牌、型号和款式由乙方指定。

二、本协议项下车辆的所有权归甲方所有，与该车有关的全部机动车登记手续均办理在甲方名下，但有关车辆登记、税费缴纳、保险等手续费用由乙方承担；双方在办理完毕购车及登记手续后，应将车辆的牌号、发动机号、车辆识别代号等记载于本协议附件《车辆基本情况表》中。

三、借用期限为长期，但经双方协商一致，可随时终止本协议，并将车辆返还甲方。

四、双方确认，乙方对本协议项下的车辆仅具有使用权，不得将借用车辆转让、赠与、再行出借、改装或设置抵押担保等其他权利负担。

五、如由于乙方原因致使本协议项下车辆被有关机关或第三人采取查封、扣押等措施的，乙方应负责解除对该车辆的限制措施。由此导致车辆被强制转让或强行处置的'，乙方应赔偿甲方的全部损失。

六、本协议项下车辆车辆使用过程中，乙方应依法按时办理车辆的全部保险（保险因包括强制险和车损险、三责险、盗抢险、车上人员责任险等商业保险全险）手续，定期对车辆进行维护和修理，以保证车辆符合正常的使用要求。在登记和使用过程中发生的一切费用（包括但不限于初始登记和年检费用、车辆购置附加税和车船使用税、机动车强制保险和一般商业保险费用、燃油费、修理维护费用等），全部由乙方承担。甲方协助乙方办理与前述有关的手续，并同意为乙方出具办理前述手续所需的有关证明或资料。

七、乙方应保证配备合格的驾驶人员驾驶车辆，并应按照法律规定安全驾驶。在车辆使用过程中出现的任何交通违章行为及事故所产生的处罚、财产损失和人身伤害赔偿，全部由乙方负责并承担。如因交通违章或事故导致任何第三方向甲方追究法律责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方应保证甲方免责或向甲方承担赔偿责任。

八、本协议项下车辆如出现交通事故、被盗、意外毁损以及其他问题的，由乙方负责处理；如因交通事故或其他保险事故的发生需要向相关保险公司办理保险理赔事宜并需甲方协助的，甲方应协助乙方办理，并出具相关证明或资料。

九、本协议甲乙双方应自觉履行，出现争议双方可协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、本协议一式二份，自双方签字或盖章后生效，双方各执一份。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

日期：

借用公司资质合作协议书

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额___％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）。

二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。

三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。

四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的`材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。

五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。

六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。

七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。

八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。

九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。

十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。

1、乙方不服从甲方管理的；

2、工程逾期的；

3、工程质量不达标的；

4、拖欠农民工工资的；

5、工程管理混乱，有安全隐患的；

十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金____元。

十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由东昌府区人民法院处理。

十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。

甲方：____公司。

乙方：_________(签名)。

资质使用合作协议书

甲方：

乙方:

项目名称：

业主：

根据《中华人民共和国合同法》和国家的其它相关规定，本着自愿平等，互利互惠的原则，甲乙双方经过协商订立如下合同条文：

第一条 合作内容

甲乙双方约定就本项目以甲方名义投标，甲方负责按照乙方的要求提供所需文件，负责协助乙方提供相应人员配合乙方工作，监控乙方项目跟踪和实施的所有情况；乙方负责本项目的前期市场工作，负责本项目中标后的项目实施，并承担本项目带给甲方的所有费用、风险和责任。

第二条 合作管理费及付款方式

在本协议签署后，甲方提供商务资料，在签订本协议后3天内且在乙方取得商务资料前，乙方支付给甲方人民币一万元的商务咨询费，甲方出具有效发票给乙方。

本项目中标，乙方须支付给甲方管理费，管理费的金额为中标通知书总金额或合同总金额（以合同为准）的6%，同时，乙方还应支付甲方在本项目中所有的应缴税金的金额，若第一次客户付款不足以支付甲方应得管理费用和应交税金，则依次从第二次及后续客户付款扣除，直至扣除甲方应的管理费用和应缴税金为止。

第三条双方的权利、义务和责任

一、甲方的权利、义务和责任

1、本项目中以甲方的名义进行投标，投标文件的制作由乙方完成，若须甲方配合，另行协商分工及费用，由于投标文件制作造成的任何直接或者间接的风险，均由乙方承担。

2、甲方负责提供本项目的商务文件资料给乙方。

3、甲方负责配合乙方进行市场工作，如项目考察等，甲方须配合乙方圆满完成考察任务，但相关的费用由乙方承担，甲方人员的工资由甲方自行承担。

4、甲方负责配合乙方进行投标协助及办理商务手续等相关工作，但相关的所有费用都由乙方承担。

5、甲方负责配合乙方执行本企业实力项目的商务手续，如支付保证金等，但不承诺资金的垫付。

6、甲方有权对乙方资信状况、项目运作和项目实施进行调查了解和实时监控，乙方不得有所隐瞒和欺骗。如果甲方判断乙方资信状况、实力规模、项目运作和执行能力等方面存在问题，可能导致无法保证成功获取项目、执行实施项目等其他影响甲方企业形象问题，甲方有权中止双方继续合作。

7、甲方有权不定期对项目进行回访，乙方须积极配合。

8、甲方负责在受到业主款项后的10个工作日内按本协议第二条约定支付款项，若乙方未按时提交给甲方项目有关的资料，甲方有权不予付款直至进度资料收集齐全。

9、甲方在乙方取得甲方提供的商务文件前，在收取了乙方的商务咨询费后，出具相应的收据。

二、乙方的权利、义务和责任

1、乙方必须确保本项目排他性与甲方合作，如果乙方违反了此条规定，须向甲方赔偿投标金额的.30%作为损害赔偿金。

2、乙方发生的费用由乙方自行承担。

3、乙方需按照本协议第二条支付给甲方商务咨询费以及合作管理费。

4、签署本协议后，乙方可以甲方的名义进行进行本项目后续的沟通，此工作包括但不限于与业主、招标公司、施工方以及其他项目干系人的沟通。

6、若本项目中标，乙方必须按照招标文件、投标文件以及合同要求实施本项目，并在甲方询问项目进度时，及时准确地告知甲方项目进度和情况并提供本项目实施过程文件；乙方须每周向甲方提交项目周报，若项目执行存在问题，必须及时告知甲方，不得隐瞒。在甲方需要回访项目时，乙方须积极配合。

7、在本项目全部工作中，甲方不垫付及支付任何资金，由乙方负责，包括但不限于：垫付保证金（现将款项打入甲方账户，再由甲方账户开出保证金）、支付市场费用及项目费用、支付甲方协助乙方的费用（甲方人员工资除外）、垫付供应商货款等。如需要甲方垫付资金，双方另行协商。

9、甲方所提供的商务文件只针对本项目有效，未经甲方书面许可，乙方不得已甲方名义在其他任何项目中投标或以其他任何方式出现：若乙方以甲方名义在其他任何项目中投标或以其他任何方式出现，或对甲方造成任何不良影响，必须向甲方赔偿由此引起的一切损失，并向其支付人民币壹佰万元的违约金。

10、乙方不得在本项目投标中有违反国家招标法以及招标公司、业主规定的行为，包括但不限于如：围标、制作假文件等行为；能使用假冒伪劣和非法渠道产品；若有，一经发现，必须向甲方赔偿由此引起的一切损失，并向甲方支付人民币壹佰万元的违约金。

第四条 保密条款

甲、乙双方必须对合同的内容保密，未经双方许可，不得向任何第三方透露合同相关的内容；甲方提供给乙方的所有资质、技术文件，乙方必须对其保密，并且不得用于除本次合同项目的其它项目中。

第五条 其它

对于未尽事宜，甲乙双方在相互理解的基础上，共同协商解决。本协议一式贰份，双方各持壹份，经双方代表签字盖章后生效，有效期一年。

若本项目中标，甲乙双方须以本协议为基础另外签订分包合同。

到期后，双方优先续签合作协议。

甲方： 乙方：

委托代表人签字： 委托代表人签字： 日期： 日期：

资质使用合作协议书

甲方：

乙方：

此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。

第一条 合同目的

经双方协商，一致同意乙方以甲方的名义承包：

项目名称：

项目地点：

从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其合作期内的注意事项。

第二条 甲方的基本权利和义务

权利：

（1）甲方向乙方收取按合同总价： %，（即）人民币 元整，作为管理服务费（第一次开票时，乙方应一次性付清）。

（2）甲方配合乙方开具发票，产生的税收由乙方负责，税收按开票时，乙方应按开票金额付清。

（3）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，不履行自己的义务甲方有权单方面终止本协议，本项目管理服务费不予归还。

（4）甲方定期派专业人员对乙方承包的工程进行质量与安全监督，提出的整改意见，乙方应积极落实整改。

（5）项目施工完毕，必须经甲方专业人员验收合格，方可报消防等验收。

义务：

（1）甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

（2）对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条 乙方的基本权利和义务

权利：

（1）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

（2）享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

（3）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

（4）一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

义务：

（1）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

（2）负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

（3）认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的`质量问题和事故乙方负完全责任并承担一切经济损失。

（4）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

（5）乙方映象甲方提供工程总价的75%的正规发票（使用于本消防工程的发票、餐费发票不能超过工程总价的0.5%并只能算发票金额的60%，另还应提供工程总价的23%的带有签字手续完备的工资表并提供工资表上的人员身份证号码）。

（6）乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

（7）乙方在整个项目中所产生的各种费用（消防检测验收等）应自行承担，与甲方无关。

第四条 乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任与经济损失，特此提出免责声明。

第五条 本合同以双方签字盖章生效，协议一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

借用公司资质合作协议书

甲、乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议：风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、乙方以甲方的名义负责实施项目，项目由乙方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。

2、在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由乙方自行负责，甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。

3、本项目中标，乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。

4、甲方提供合同金额发票，乙方向甲方支付由此引起的全部费用，此费用在实际开具发票时一次性付清（税款合计为______元，发票金额的______%）。

5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。

6、未经甲方许可的情况下，乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。

8、此合同签订后，乙方需向甲方提供合同原件一份；施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。

9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账，甲方指定账户给乙方，项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。

10、未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。

11、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。

甲方：________________乙方：________________。

日期：________________日期：________________

施工合作协议书

甲方：身份证号码：（以下简称甲方）。

乙方：身份证号码：（以下简称乙方）。

丙方：身份证号码：(以下简称丙方）。

按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包xxxxx工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

1.1本工程项目名称：xxxx，中标造价约/万元人民币。

1.2经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。

1.3本工程项目的股份比例分配如下：

甲方股份比例占40%；

乙方股份比例占30%；

丙方股份比例占30%；

1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。

2.1该项目工程管理责任及分工如下。

2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。

2.1.2该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。

2.1.3施工相关材料等方面的`采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

2.2管理人员的选用、待遇。

2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

2.3材料采购及其他。

2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

2.3.3合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

3.1利润、风险分配。

3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担40%；乙方分享承担30%；丙方分享承担30%。

4.1资金和管理。

4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

4.1.2该项目的工程进度往来款由甲·乙·丙三方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

4.2出纳与财务管理。

4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作三方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东，并经三方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

4.3合同争议与免责。

4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

4.4本协议生效、终止及其他。

4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙丙三方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。

4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.4本协议一式三份，甲，乙，丙合作三方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲，乙，丙三方友好协商解决。

甲方：

乙方：

丙方：

文档为doc格式。

资质使用合作协议书

乙方：

为了共同合作做好________________项目，优势互补，甲乙双方经过友好协商，现达成以下合作协议。

1、乙方承包________项目。乙方承担_______________项目的销售、实施和服务。

2、甲方向乙方提供该项目所需的相关资质。

3、乙方在投标成功合同签订后向甲方缴纳管理费用：合同总额（中标金额在500万以下的5%，中标金额在500万以上为3%）（从合同回款中直接扣除），协议签订时乙方预交5000元；投标盖章时交5000元。投标成功，冲抵管理费用；如投标失败，10000元作为甲方项目费用。

4、乙方需向甲方提供增值税发票；

5、乙方不得以甲方的'名义从事该项目以外的任何业务（除另有协议规定外）。

6、自本协议签订之日起，乙方应全面承担起_______项目的服务职责。

7、乙方必须及时响应客户服务请求，以及甲方转达的客户维护请求。因为乙方原因导致的项目问题，乙方应承担所有责任，且甲方有权终止本合作协议。

8、甲、乙双方根据合同进度执行付款。在合同签订收到用户第一笔款后，乙方向甲方支付管理费的50%；收到用户第二笔款后，乙方向甲方支付余下的50%。

9、本协议一式二份，双方各持一份。

甲方：_____公司 乙方：

代表人： 代表人：

日期 ： 日期：

施工合作协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，一致同意，终止xx二期项目高层5、6、7号楼和xx项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：

一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。

二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。

三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。

四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。

五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。

六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。

七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。

八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金额的大小另行商定。

九、清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。

十、本协议未尽事宜，双方协商解决。本合同履行过程中，双方及其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十一、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，双方各执一份，监理公司存留一份，具有同等法律效力。

以下无正文，修改涂抹无效。

甲方：

乙方。

资质合作协议书

甲方：乙方：

电话：电话：

地址：地址：

经平等、友好协商，甲乙双方就资质合作达成一致意见。乙方以甲方名义从事甲方经营许可证范围内的经营项目。为明确双方的权利与义务及合作期内的注意事项，特订立本合同，达成如下协议。

一合作范围。

乙方使用甲方资质承接“天泰摩尔城”项目建设工程。

二管理费用及收取方法。

乙方向甲方交纳乙方以甲方名义签订的“建设施工合同”工程价款的0.6‰作为项目管理服务费，该费用包括乙方使用甲方公司资质证件、印章、提供工程所需其他资料及甲方其他协助义务的费用；甲方不再收取乙方额外费用。

双方商定，按工期节点分四次向甲方支付，每次支付总管理费的25%，第一次支付时间年月日。第二次支付时间年月号，第三次支付时间年月日。至合同竣工日期，工程经验收合格备案后，结清应付剩余管理费。

三项目经理部的组建。

1、乙方有权指定乙方任何人员为该项目的项目承包代理人。履行与建设单位签订的“建设工程施工合同”。

2、项目部配备的管理人员由乙方自行安排，需具备以下条件：具备相应岗位证书的质检员、施工员、安全员、实验计量员、预算员、等专职岗位管理人员。甲方不得以任何理由干涉乙方对管理人员的选用和管理。

3、其他人员，特殊工种人员必须持证上岗。

四甲方的基本权利和义务。

1、乙方利用甲方名义所开发票，乙方需缴纳开据发票的所有相关税金，所开发票应于最后一次工程款结清时，甲方交付给乙方。具体数额遵循税务部门的相关规定。

2、甲方在本协议生效之后，甲方保证向乙方随时提供承接工程任务的甲方资质证件，包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件，必要时提供以上证书原件。向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

3、印章（包括公章、合同章、财务章等一切公司有效印章），乙方需要使用时，甲方应随时无条件出具相应的有效印章，配合乙方使用。

4、甲方在本协议生效之后，仅向乙方提供相关经营业务所需要的手续证件和经营许可。

五乙方的基本权利和义务。

1、享受甲方所提供的施工所需资质和经营许可。

2、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。

4、一切正常利润归乙方所有，不受甲方干涉。

5、乙方实施的工程项目，其合同，保险，税务，财务，银行，统计等事项由乙方自主办理。

6、工程施工由乙方下属施工班组进行，费用由乙方负责。

7、乙方以甲方的名义自行开设银行账号，享有对该账户的管理权。所有有关项目的资金周转由乙方自行负责，甲方不得以任何理由干涉。

8、乙方必须严格按照设计要求、国家现场施工规范及质量评定标准和省市有关现场施工的规定精心施工。

9、按照业主批准的施工方案、进度计划和要求组织施工，确保工程期顺利进行，工程工期以业主验收签证为准。工期拖延造成业主罚款的，由乙方全额承担。

10、严格按照施工图纸，施工方案、现行的施工技术规范和工程建设强制性标准组织施工，做好施工记录及质量记录，确保工程质量。承担因自身原因造成质量不符合要求的返工修复、返工费用及由此给业主造成的一切损失。

11、遵守施工现场的各项施工安全管理规范，严格按照施工操作程序作业，做好施工安全防护工作，承担自身原因造成的事故责任和因此产生的一切费用。

12、负责办理并承担工程开工及施工过程中所需要的各种手续和费用。负责实施工程过程中购臵所需要的各种施工材料费用的支付、人员工资费用和与施工有关的其他费用，按国家规定及时缴纳各类税费，承担社会有关部门的检查、罚款等费用，承担建设单位，上级有关部门的工期、质量、安全、抵押、奖罚及保修的法律责任。

13、乙方应遵守《劳动法》的规定，应工程需要而聘用员工，由乙方与员工签订劳动合同，乙方负责聘用员工工作期间的工资、福利、保险、安全、工伤等方面的法律责任。

14、各项目部的各种人员的培训按市住建局及县住建局的要求，人员及费用由项目部安排和承担。

15、对工程质量、债权债务终身负责，承担因该工程所发生的债权债债务所引起诉讼费用及相关的债务费用。

16、乙方必须严格按照国家规定的纳税标准交纳税金，如不按规定交纳全额税款者，所产生的一切费用全部由乙方承担。

六违约责任。

任何一方违反本合同的约定，违约方应向守约方支付合同总金额的20%做为违约金。并赔偿因违约行为给守约方造成的一切经济损失。

七争议解决。

本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。合同签订地：尉氏县。。

八其他。

本合同自双方签订之日起生效，在工程已完成、并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算及审计业主已签认、工程结算价款收付已完毕、债权债务清楚并全部清偿完毕后自行失效。本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

签订日期：年月日签订日期：年月日

资质使用合作协议书

甲方：___________(以下简称甲方）

乙方：___________工程公司（以下简称乙方）

甲乙双方以其自身的优势，双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议：

1.甲方以乙方的名义负责实施项目，乙方配合甲方投标，项目由甲方负责实施，并提供相应售后服务，承担整个项目的责任和义务。

2.在施工及售后服务中，出现任何问题及施工质量问题，都由甲方自行负责，乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。

3.本项目中标，甲方向乙方提供合同金额的 %作为管理费服务。

4.乙方提供合同金额及增项变更部分的发票，以实际开具发票金额收取税金，（税率为发票金额的 %）。如建设方要求在项目所在地开具发票，乙方无条件配合开票，税费用由甲方承担；在整个项目实施过程中而引起的乙方招待费、人员出差差旅费等一切费用由甲方全部承担。

5.在乙方许可的`情况下，甲方可以对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、以备施工使用；甲乙双方方不得向外界透漏关于相关的公司机密和做有损双方公司利益的行为。

6.此合同签订后,施工完毕，乙方需向甲方提供验收报告原件一份。

7.甲方因此项目需要使用乙方帐户转帐，乙方指定帐户给甲方，项目款到指定帐户三个工作日内支付给甲方。如建设方要求在项目所在地开银行帐户转账，乙方应无条件提供开户资料及印鉴。

8.未尽事宜，双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神，互谅互让、友好协商解决。

9.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：