建筑是社会进步的标志,代表着人类对未来的探索和追求。通过对这些建筑的解析,我们可以了解到建筑设计中的创新和突破。
建筑材料供应合同
乙方被确定为喷嘴方工程材料的供应商,经双方协商同意,签订并履行本合同。
一、供应材料的'数量和价格:。
二.质量要求:。
三.验收标准和方法:。
四、供货地点及运输、装卸费用:。
动词(verb的缩写)现场居住工作要求:。
不及物动词结算和支付方式:。
七.双方违约责任:。
八.合同终止:双方履行各自的权利和义务后,本合同自行终止。任何一方违反合同规定,另一方可以解除合同,不承担责任。
九.合同争议的解决:因履行本合同发生争议时,双方应协商解决。协商不成的,任何一方均可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式三份,经双方签字后生效,其中甲方两份,乙方一份,具有同等效力。
乙方(公章):____________________。
建筑材料供应的合同
发包人:
承包人:
______小区安置房建设项目是区政府20__年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致,订立本合同书。
一、工程概况。
工程地点:______小区。
二、工程承包范围。
承包范围:______小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期。
开工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:至工程竣工
四、付款方式。
1.支付20万元,用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时,承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款,由审计部门跟踪审计,按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行。
六、违约、索赔和争议。
1、发包人承担的.违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺施工不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
(1)发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常进行材料供应的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的,承包人承担由此给发包人造成的一切损失,并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准,返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效。
合同订立时间:_____年_____月_____日。
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:(签章)。
发包人:(签章)。
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
建筑材料供应的合同
发包人:
承包人:
____小区安置房建设项目是区政府20____年实施的棚户区改造和安置项目,该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设,因开发商资金链断裂等原因,安置房未能如期交房,给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致,订立本合同书。
一、工程概况。
工程地点:____小区。
二、工程承包范围。
承包范围:____小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期。
开工日期:20____年08月01日
竣工日期:至工程竣工
四、付款方式。
1.支付20万元,用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时,承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款,由审计部门跟踪审计,按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行。
六、违约、索赔和争议。
1、发包人承担的'违约责任:发包人无正当理由未按合同规定预付工程款,承包人承诺施工不间断,经承包人书面催告后在30日内,仍未支付的,从催告期满之日起,向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息,直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任:
(1)发包人首付工程款后,承包人三天内仍不正常进行材料供应的,发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的,承包人承担由此给发包人造成的一切损失,并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准,返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中,若协议双方发生争议,首先协商解决,协商不成,向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效。
合同订立时间:20____年08月1日。
合同订立地点:
本合同双方约定签订后生效。
承包人:(签章)。
发包人:(签章)。
身份证号:
银行卡号:
联系方式:
建筑材料供应合同
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致,就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。
第一条:
工程地点:
第二条:材料名称及指标。
第三条:计价方式。
1、市场价格是指当前时期,当地建筑市场询价,公认的市场合理价格。如市场价格有变动,乙方应提前5天与甲方协调,如因价格方面未能达成统一协议,甲方在10内将乙方货款结清,甲方有权选择另一供货商,乙方不得干涉。
2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。
第四条:付款方式。
1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。
2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。
3、工程内外装饰完工后的15日内,乙方剩余的材料款一次性全部结清。
4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金,由甲方自行承担。
第五条:交货方式。
1、由甲方通知乙方供货时间,品种数量由现场实收数量为准,运至甲方施工指定的地点,并卸放整齐,并保证材料数量、质量。
2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达,甲方承担一切责任。
3、如因乙方资金不足或其它原因,材料不按时到达,导致甲方工地因材料停工误工,乙方必须承担由此带来的一切经济损失,甲方有权从材料款中扣除此费用。
第六条:质量标准和验收方式。
1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量,文明供货。
2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试,如发现不合格产品,甲方有权让乙方更换合格的产品,乙方承担一切经济损失。
第七条:违约责任。
2、乙方交货不符合质量要求,甲方有权拒收或退货。
甲方签字:乙方签字:
日期:年月日日期:年月日
建筑材料供应合同
购买方(甲方):
供应方(乙方):
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求,经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批,为明确甲、乙双方的共同责任,经双方协商一致,签订本合同。
一、质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
二、交货方式:乙方将货物送达甲方指定收货地点。
三、货款金额:伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)。
四、付款方式:货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。
五、包装标准、包装物的供应与回收:捆扎包装不散捆,不回收。
六、本合同解除条件:如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时,另一方有权解除本合同。
七、本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决,如双方确实无法协商的,可向合同签订的人民法院起诉。
八、本合同一式贰份,双方各执一份,从签字盖章之日起生效。 。
九、材料明细表:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑材料供应的合同
本合同的供货期采用以下第()方式确认定:
1、自本合同签订后之次日起个工作日内,乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起个工作日内,乙方须完成供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起个工作日内,乙方须完成该批次石材的供货。但是,甲方须在本合同签订之日起个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货,则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前个工作日,作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为:
材料供应合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程防水材料(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。
第一条使用货物工程概况
1、工程名称:_________________________________
2、工程地点:_________________________________
3、建设单位:_________________________________
4、施工单位:_________________________________
5、监理单位:_________________________________
货物名称__________商标__________规格型号__________使用部位__________单位__________数量__________单价__________合计__________备注___________________。
第二条货物的基本状况
总价款:大写:__________小写:__________
本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。
第三条质量和包装要求
1、货物质量执行_____________________________________________标准。
2、货物性能的其他技术要求是:___________________________________。
3、包装标准:___________________________________________________。
4、乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。
第四条付款方式
1、双方约定按以下第______方式付款:
(1)按月付款:
甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款,每月______日前支付上月供货货款的______%,本合同约定的货物全部供应完毕后______日内甲方支付剩余货款的______%,余款于______年______月______日前付清。
(2)按供货量付款:
甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款,乙方每供货到达____________后______日内,甲方支付该批货物价款的______%,本合同约定的货物全部供应完毕后______日内,甲方支付剩余货款的______%,余款于______年______月______日前付清。
(3)其他方式:___________________________________________________________________________。
2、甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。
第五条交(提)货方式、时间和地点
1、交(提)货方式:________________________________________________。
2、交(提)货时间:________________________________________________。
3、运输方式:______________________________________________________。
4、运输费用:______________________________________________________。
5、货物交接地点:__________________________________________________。
6、收货人:________________________________________________________。
7、甲方指定的货物签收人:
姓名
电话
身份证号
8、其他约定:________________________________________________________。
第六条货物的验收及检测
1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并带给复印件;实行生产许可管理的,应当出示生产许可证;进口货物还应当带给报关单等进口凭证。乙方未能带给上述资料的,甲方有权拒收。
2、甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方职责的,甲方有权退货。
3、甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不贴合约定技术质量要求的,甲方有权退货。
4、双方对于封样以及复检的办法,按_______________________________________执行,没有相关规定的,复检的项目与检测方法是:_____________________________________________________________________________;样品采集与封样的方法是:______________________________________。双方约定的复检检测鉴定机构为_______________________________________,检测费由甲方承担;但经检测质量不贴合合同约定的,检测费由乙方承担。
5、甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。
第七条双方其他义务
1、甲方义务
(1)甲方应当提前______日就送货的具体时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认,并带给必要的协助。
(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应职责。
2、乙方义务
(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第八条违约职责
1、甲方违约职责
(1)甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之______向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货;逾期付款到达应付货款的______%以上并超过______日的,乙方有权解除合同。
(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约职责。
(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。
(4)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿职责。
2、乙方违约职责
(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的千分之______向甲方支付违约金;逾期交货超过______日的,甲方有权解除合同。
(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约职责。
(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿职责。
第九条合同的解除
1、经双方协商一致,能够解除本合同。
2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起______日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。
第十条通知与送达
1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:_____________________________________________。
乙方:_____________________________________________。
一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要资料。
第十一条争议解决方式
本合同项下发生的争议,双方能够协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的,按照下列第种方式解决:
1、向___________________________人民法院提起诉讼;
2、向_________________________仲裁委员会申请仲裁。
第十二条其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份,具有同等法律效力。
2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在_______日内带给书面证明。
5、其他事项:_____________________________________________________。
材料供应合同
需方:(以下简称甲方)。
供方:(以下简称乙方)依照国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并经甲、乙双方充分洽谈协商,签订本合同以兹双方共同遵守。
1.乙方按甲方的要求,供应各种沙石至甲方工地内(崇义镇桂桥村),甲方应为乙方提供料场。
2.甲方工程建设所需的沙石全部从乙方购买。未经乙方书面同意,甲方不得从其他渠道购买沙石,否则甲方应向乙方支付违约金人民币_________万元整,同时乙方有权单方解除合同。
1.连沙石_________元/立方米;
2.1-3石_________元/立方米;
3.石粉_________元/立方米。
根据双方确定样版进行验收。
1.甲方根据工程进度需要,向乙方购进所需沙石,甲方每次需货时,应提前三天通知乙方所需沙石的种类、型号、数量、经乙方确认后,乙方应在3日内将该沙石送到甲方工地,如有延期每日赔偿损失______元。(人力不可抗拒除外)。
运输费及卸车费又乙方承担。
1.材料每供货满200000.00元,乙方需付款给甲方80%,每次结算的款项甲方应在10日内支付给乙方,在乙方提供完全工程所需的材料后,甲方必须在运完沙石后一个月,全额结清乙方所垫沙石款。
2.材料到场后,甲方应及时安排有关人员进行验收,并在验收合格后将送货单传回给乙方,以便乙方结算。
2.在乙方完全提供全部工程所需材料后,甲方必须在运完沙石后一个月,全额结清乙方所垫沙石款,如有违约,甲方需承担全部工程款的日3‰的违约金。
甲方(公章):。
乙方(公章):。
乙方代表:
甲方代表:
日期:年月日
材料供应合同
需用方(甲方):
供应方(乙方):
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,达成以下协议:
1、工程名称:工程地点:
2、乙方承担甲方承包工程的石料供应,按甲方通知的石料要求供料至甲方指定的施工位置。
3、单价的确定:乙方送至甲方工地的石料以每平方 元计算。
4、甲方提前 小时向乙方提出供应计划,石料到现场,有人负责验收,并指挥车辆就位。
5、乙方按要求的时间提供石料,因乙方供应不及时造成工程延误的损失由乙方承担。
6、石料结算:石料按方数支付,乙方供应甲方石料方时,甲方应向乙方支付所供石料货款。
7、若甲方不按时支付乙方货款,乙方有权在告知甲方的情况下,停止石料供应,不承担因此造成的任何责任、损失。
8、因人力不可抗拒因素造成本合同无法执行,双方均不承担责任。
9、若履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商调解,不成的可向 人民法院起诉。
本合同自双方签字后生效,在双方完成约定工作内容,所有价款结算完毕后终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
建筑材料供应协议
甲方(需方):
法定代表人:
甲方公司地址:
甲方施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:
乙方公司地址:
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:
编号产品或。
原材料名称规格型号单位单价。
(张/元)需量备注。
合计金额:(人民币大写)。
模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到四川省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方(公章)供方(公章)。
法定代表人法定代表人。
或其委托代理人:或其委托代理人:
年月日年月日。
材料供应合同
签订地点:
签订时间:年月日。
甲方:
乙方:
标的名称规格型号计量单位数量单价金额供应时间。
合计。
以上数量只用作供应计划估算,具体结算方量按第四条约定方法结算。
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。
按港口工程试验规程规定进行抽样检验,如不符合质量要求,一律给予返回。地点:施工现场。
施工单位、监理单位共同组织验收,达到设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后,按实际施工数量作为结算计量依据,甲方付给乙方70%材料款,剩余部分作为下旬的保证金。
乙方的材料数量不能满足工程需要;乙方的材料质量达不到验收标准;,乙方承担违约责任和相关费用,甲方可另选供应商。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完,货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(章)乙方(章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
文档为doc格式。
材料供应合同
签订地点:
签订时间:年月日
甲方:
乙方:
标的名称规格型号计量单位数量单价金额供应时间
合计
以上数量只用作供应计划估算,具体结算方量按第四条约定方法结算。
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。
按港口工程试验规程规定进行抽样检验,如不符合质量要求,一律给予返回。地点:施工现场。
施工单位、监理单位共同组织验收,达到设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后,按实际施工数量作为结算计量依据,甲方付给乙方70%材料款,剩余部分作为下旬的保证金。
乙方的材料数量不能满足工程需要;乙方的材料质量达不到验收标准;,乙方承担违约责任和相关费用,甲方可另选供应商。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完,货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(章)乙方(章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
供应链金融合同
石灰石供应合同_买卖合同
供应链金融合作合同
材料购买合同
【推荐】材料采购合同
【热门】材料购销合同
工程材料供货合同
材料采购合同模板
材料供货合同模板
铁路物资供应合同暂行办法全文
材料供应合同
需方单位:_________(简称甲方)
供应单位:_________(简称乙方)
为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
产品名称_________产地_________规格等级_________数量_________(t)单价_________(元t)总价_________备注,合计______金额_________(大写)
(说明:本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)
1、工程名称:_________
2、产品用途:_________
3、交(提)货地点:_________
4、交(提)货方式:_________
5、交(提)货时光、数量:_________
6、乙方在产品运抵交货处后,甲方应供给堆放场地,并做好验收工作。
7、其他约定:__________________
1、结算方式:交易双方可经过分中心银行帐户进行结算。
2、付款方法与期限:
(1)双方在合同签订后甲方付款_________%;
乙方供货_________%后甲方付款_________%;
乙方供货_________%后甲方付款_________%。
(2)乙方供货结束_________月内甲方付清货款。
(3)其他约定:__________________
1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应,超出产品技术标准的特殊要求,由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。
2、乙方应按国家标准规定,随每批产品供给《质量检验报告》。
3、其他要求:
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
2、验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失,由乙方按违约职责承担。
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自我行为证明不履行主要义务:
4、一方延迟履行主要义务,经催告后天内仍未履行:
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担职责,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不贴合约定,甲方可要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。
本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的进取态度进行协商解决;协商不成的,可提请分中心进行调解,如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
1、因不可抗力,致使合同不能履行,免除承担违约职责,但必须及时通知对方,并在合同期限内供给证明。
2、其他:___________________________
l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的,签定后生效。
2、本合同签约地点:
3、本合同一式_________份,甲、乙双方各执_________份,上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份,如鉴证、则鉴证机关二份。
供方:_________需方:_________
单位名称:_________单位名称:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
联系电话:_________联系电话:_________
电报挂号:_________电报挂号:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
税号登记号:_________税号登记号:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
签订日期:_________签订日期:_________
有效期限:_________至_________
鉴证意见:_________
经办人:_________鉴证机关(章):_________
_________年_________月_________日
材料供应合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就________________工程所需的________________材料供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
2.1交货地址:______________。
2.2供货起止时间:_______________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日。
3.1数量、规格、价格序号、品名、规格、数量、单价、总价、合计。
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款(除另有约定外指增值税专用发票)。
4.1结算方式:___________。
4.2约定的结算期限:______________。
4.3材料送到工地,甲方指定工程现场人员_____________在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_____________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:付款方式为公对公账户,收、退款账户以签章处所附账户为准。
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,同时符合工程业主方关于材料品牌、质量、规格等相关要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,由甲方指定人员签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
6.1甲方应根据施工进度,提前_____________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
8.1材料使用后甲方若发现质量问题,应在_____________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.2乙方保证材料在供应之前所有权、知识产权确为自己所有,不存在权利瑕疵,若引发侵权责任由乙方承担。
8.3双方约定由材料在运到甲方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.4甲乙双方在履行本合同过程中的联系方式如下,如发生变更须以书面方式通知对方。
甲方:_______________联系地址:___________。
邮箱:___________乙方:___________。
联系地址:___________。
邮箱:___________。
8.5本合同为固定总量合同(实际供货量可少于本合同且以签字确认为准),超过本合同总量后任何人无权签字确认收货。在甲乙双方另行签订正式书面供应合同前,乙方不得超出本合同总量向甲方供货,否则,对于乙方私自供货甲方不承担任何付款责任。
8.6其他特别约定:________________。
9.1非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货金额10%的`惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同;考虑到工程业主方拨付工程款的滞后性,甲方承担超过约定付款时间节点6个月后的资金占用利息。9.2乙方不能按期交货的,除承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金外,还应赔偿因交货不及时造成甲方工程施工工期延误的损失,甲方有权选择要求乙方继续履行合同或解除合同。乙方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的10%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款因履行本合同发生争议,经协商无法解决的,甲乙双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他。
11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_____________份,甲乙双方各执_____________份,每份具有同等法律效力。
11.2本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3本合同附以下附件:_______________。
(以下无正文)。
甲方:_______________乙方(签章):_______________。
单位地址:______________单位地址:___________。
电话:___________电话:______________。
开户银行:______________开户银行:___________。
账号:___________账号:______________。
材料供应合同
采购方(以下简称甲方):
供应方(以下简称乙方):
第一条:目的和背景条款
1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就芦山县根艺苑广场建设项目所需的材料供应事宜签订本合同,以资共同遵守。
第二条:材料交货地点、供货期限
2.1交货地址:芦山县芦阳镇磷肥厂
第三条:供应要求及价格单位
3.1供应价格
3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条:结算和资金支付条款
4.1结算方式:
4.2约定的结算期限:
4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
第五条:约定办理。
4.4每月8日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限:第五条:质量标准和验收
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条:甲方的责任和义务
6.1甲方应根据施工进度,提前______天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的',通知乙方退货或作换货处理。
第七条:乙方的责任和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
第八条:甲乙双方其他约定条款
8.1在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。
8.2材料使用后甲方若发现质量问题,应在______小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。
第九条:违约责任
9.1乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。
9.2因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。
第十条:争议解决条款
10.1因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决
10.2如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条:合同生效及其他
11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,每份具有同等法律效力。
11.2本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
11.3本合同附以下附件:_________
甲方(签章):
乙方(签章):
______年____月____日