范文范本是我们掌握写作技巧的重要工具,通过学习范文可以提高我们的写作水平。小编为大家整理了一些范文范本,希望能够对大家的写作起到一些指导作用。
房屋防水施工合同新
甲方:
乙方:
一.工程概况:
工程名称:
工作地点:
工程内容及性质:
二、承包方式及范围。
1、承包方式:
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干,乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围:对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工(明细如下:
三、计价方式。
计价方式:采用总价包干方式,合同价___元。
四、工程工期。
1、工程工期:乙方必须按甲方规定的工期要求,编制项目的施工进度计划,经甲方核定后,按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工,经甲方确认,工期可按实顺延,但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
五、质量要求。
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
六、付款方式。
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后,甲方支付工程款总价的__%;。
3、本工程合同总价余额__%作为工程质量保修保证金,保修期限为__年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题,乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修,若乙方不能按时到场进行维修,或维修达不到甲方要求,甲方有权另外通知人员进行维修工作,所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后,甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算,多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工,乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度,甲方有权中止合同。
七、甲乙双方的权利与责任。
甲方的权利与责任。
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调,安排总体工程施工进度计划,负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
乙方的权利与责任。
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作,待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决;乙方的.施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担;乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导,并按甲方编制的施工进度计划,安全施工有关规定,工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善,发生违纪违法事件者,一切责任均由乙方负责自行解决。
八、安全生产。
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故,责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任;同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
九、其它事宜。
1、违约的处理:甲、乙双方任何一方不能履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜,由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
房屋防水施工合同
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》等有关规定,结合本工程具体情况,现将河堤工程承包给乙方施工,双方本着平等自愿、友好协商的原则,达成如下协议望共同遵守:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程名称:
工作地点:
工程内容及性质:
1、承包方式:
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干,乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围:对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工(明细如下:
计价方式:采用总价包干方式,合同价xx万元。
1、工程工期:乙方必须按甲方规定的工期要求,编制项目的施工进度计划,经甲方核定后,按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工,经甲方确认,工期可按实顺延,但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后,甲方支付工程款总价的%;
3、本工程合同总价余额%作为工程质量保修保证金,保修期限为年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题,乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修,若乙方不能按时到场进行维修,或维修达不到甲方要求,甲方有权另外通知人员进行维修工作,所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后,甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算,多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工,乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度,甲方有权中止合同。
(一)甲方的权利与责任。
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调,安排总体工程施工进度计划,负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
(二)乙方的权利与责任。
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作,待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决;乙方的施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担;乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导,并按甲方编制的施工进度计划,安全施工有关规定,工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善,发生违纪违法事件者,一切责任均由乙方负责自行解决。
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故,责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任;同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
1、违约的处理:甲、乙双方任何一方不能履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜,由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋防水施工合同新
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称:上营变电站引水工程。
2、工程地点:上营村。
3、工程主要内容:1500米dn40给水管道安装。
4、承包方式:包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式。
开户行:禄丰农行营业室。
账号:309801040003724。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的`支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日。
房屋防水施工合同
______(以下简称甲方)______(以下简称乙方)。
经监理及甲方对乙方承建专业资格的考核竞标,同意将我公司、7#楼室内防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称:6#、7#楼。
2、工程地点:滨河路与京赞路交叉口西北角。
3、工程内容:选用防水品牌为:河北强凌防水材料有限公司、北京远大红雨防水有限公司、辛集玉环防水建材有限公司。根据甲方施工联系单和设计变更通知单要求,卫生间、带地漏的阳台防水工程采用单组分聚氨酯防水涂膜(1.2厚以上)三遍,面撒黄沙。
二、承包方式。
乙方包工和包料及资料的整理等。
三、工程造价。
每平米____元(含税)。大约1230m2,合同总价约:39360元。乙方在监理及甲方的配合下同总承包单位进行交接检,由监理及甲方签字后,结算时按实际面积结算。(面积由预算部进行核实确认)。
四、质量标准:
乙方应确保御景蓝湾6#、7#住宅楼卫生间、带地漏阳台防水工程达到合格标准,严格参照gb/t19250———20______有关标准及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任。
1、甲方责任。
(1)应提前提出书面施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准交接给乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)监理及甲方有权对乙方在施工过程中的`工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
(4)监理及甲方负责协调与总承包单位的关系,发生的费用由乙方承担。
2、乙方责任。
(2)配合小区整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修一年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,材料进场后,经监理及甲方的验收,合格后,支付总价款的30%,防水工程完工后经试水合格后,办理交接单据,支付到总价款的95%。留5%的工程款作保修金,整体工程竣工验收后,一年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:未尽事宜参见乙方单位防水施工报价单。
八、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,待一年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:______(签章)乙方:______(签章)。
代表:______代表:______。
房屋防水施工合同
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:
一、工程承包形式。
由乙方负责包工包料。
二、工程价格:
屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求。
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。
四、施工中的安全责任。
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式。
工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。
六、工程保修期限。
屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
八、开工日期
自_______年_______月_______日起至本月_______日止。
九、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一份。
甲方(公章):________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
签于:_____________________。
房屋防水施工合同新
发包人:
承包人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:xx市xx级水电站技改工程。
工程地点:xx市xx镇。
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期:二oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工,二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良。
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的'费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:
承包人:
签订日期:
房屋防水施工合同
甲方:
乙方:
经协商,甲乙双方就房屋防水工程承揽施工事宜达成如下协议:
一、工程概况。
2、承包方式:包工包料。
3、使用材料:
(1)北京立高防水工程有限公司生产的聚氨酯防水涂料,用于屋面、天沟、飘窗遮雨板等处。
(2)北京立高防水工程有限公司生产的水泥基渗透结晶型防水材料,用于阳台、卫生间、水塔等处。
4、工程期限:开工日期根据甲方进度确定,并提前4天通知乙方。工期为天,自开工之日起算。
二、双方义务。
(一)甲方。
1、做好施工前准备工作,保证基层符合防水施工要求(基层平整、坚实、无孔洞、基层含水率应小于10%,阴阳角须做成圆弧形),确保乙方能按时进场施工。
2、保证乙方施工用水、用电、住宿等条件,提供存货仓库,所存货物由甲方代为看管,发生货物丢失由甲方负责。
3、协助乙方维持现场秩序,及时处理各种问题。
4、在施工过程中,施工方案若有变更,应提前合理时间通知乙方做好相应的准备,并负责随时检查督促工作进度和质量。
(二)乙方。
1、开工前提供产品质检证明,并编制施工方案,报送甲方审批。
2、严格按照施工图纸、有关施工规范以及甲方的要求组织施工,聚氨酯防水涂料和水泥基渗透结晶防水材料均按照每平方米2公斤的用量标准使用,保证工程质量。
3、承担乙方施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作,发生相关损害的,由甲方承担责任。
4、因交通不便利,食宿费由甲方负责承担。
三、工程质量要求及工程验收。
乙方应当根据约定的用材用量妥善施工。施工完毕后,由甲方按国家防水工程验收标准进行测试验收,乙方应予配合。
四、工程价格及结算方法。
1、总工程量:按实际施工面积计算。
2、工程定价:使用聚氨酯防水涂料的,为包工包料每平方米30元;使用水泥基渗透结晶防水材料的,为包工包料每平方米24元。对于施工所需的设备工具和辅助材料以及运输等任何其他费用,已包含在前述定价之中,甲方不再承担。
3、总金额:单价×总施工面积(最后以实际完成工程量结算)。
4、付款方式:签订合同后当日首付元工程款,全部完工经验收合格后,其它余款施工完毕当日全部付清。
五、保修期。
本工程由乙方负责保修十年,自工程完工之日起算。在保修期内,工程质量应当能够经受当地一般性气候条件的考验。发生质量问题的,乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务,甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用,但非乙方的人为原因或不可抗力造成的防水层破坏的情形除外。乙方经代理人向甲方提供的24小时维修电话为:。
六、法律责任。
1、甲方无特殊情况不按期向乙方付款的,每延误一日,计工程款总额0.3%的违约金,另需就所欠工程款按同期银行存款利率付息。
2、乙方无特殊情况不按期完成施工,每延误一日,计工程款总额0.3%的违约金。未使用甲方指定材料或者偷工减料的,扣发工程余款,直至乙方重做验收合格。造成甲方其他财产或人身损害的,由乙方承担责任。
六、其他事项。
1、本合同结算时甲方不要求乙方出具发票,以非税务收据为结算凭证。
2、本合同所涉乙方各类责任,代理人与乙方一起承担连带责任。
七、本合同由正文和附件即加盖乙方公章的对代理人授权委托书组成,正文和附件具有同等法律效力。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲方签字、乙方签字盖章及代理人签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋防水施工合同
合同名称:
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。
内容如下:
技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。
1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方;
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。
乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。
6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。
xx年xx月xx日始xx年xx月xx日此。
若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋防水施工合同
甲方:
乙方:
经协商,甲乙双方就房屋防水工程承揽施工事宜达成如下协议:
一、工程概况。
2、承包方式:包工包料。
3、使用材料:
(1)北京立高防水工程有限公司生产的聚氨酯防水涂料,用于屋面、天沟、飘窗遮雨板等处。
(2)北京立高防水工程有限公司生产的水泥基渗透结晶型防水材料,用于阳台、卫生间、水塔等处。
4、工程期限:开工日期根据甲方进度确定,并提前4天通知乙方。工期为天,自开工之日起算。
二、双方义务。
(一)甲方。
1、做好施工前准备工作,保证基层符合防水施工要求(基层平整、坚实、无孔洞、基层含水率应小于10%,阴阳角须做成圆弧形),确保乙方能按时进场施工。
2、保证乙方施工用水、用电、住宿等条件,提供存货仓库,所存货物由甲方代为看管,发生货物丢失由甲方负责。
3、协助乙方维持现场秩序,及时处理各种问题。
4、在施工过程中,施工方案若有变更,应提前合理时间通知乙方做好相应的准备,并负责随时检查督促工作进度和质量。
(二)乙方。
1、开工前提供产品质检证明,并编制施工方案,报送甲方审批。
2、严格按照施工图纸、有关施工规范以及甲方的要求组织施工,聚氨酯防水涂料和水泥基渗透结晶防水材料均按照每平方米2公斤的用量标准使用,保证工程质量。
3、承担乙方施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作,发生相关损害的,由甲方承担责任。
4、因交通不便利,食宿费由甲方负责承担。
三、工程质量要求及工程验收。
乙方应当根据约定的用材用量妥善施工。施工完毕后,由甲方按国家防水工程验收标准进行测试验收,乙方应予配合。
四、工程价格及结算方法。
1、总工程量:按实际施工面积计算。
2、工程定价:使用聚氨酯防水涂料的,为包工包料每平方米30元;使用水泥基渗透结晶防水材料的,为包工包料每平方米24元。对于施工所需的设备工具和辅助材料以及运输等任何其他费用,已包含在前述定价之中,甲方不再承担。
3、总金额:单价×总施工面积(最后以实际完成工程量结算)。
4、付款方式:签订合同后当日首付元工程款,全部完工经验收合格后,其它余款施工完毕当日全部付清。
五、保修期。
本工程由乙方负责保修十年,自工程完工之日起算。在保修期内,工程质量应当能够经受当地一般性气候条件的考验。发生质量问题的,乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务,甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用,但非乙方的人为原因或不可抗力造成的防水层破坏的情形除外。乙方经代理人向甲方提供的24小时维修电话为:。
六、法律责任。
1、甲方无特殊情况不按期向乙方付款的,每延误一日,计工程款总额0.3%的违约金,另需就所欠工程款按同期银行存款利率付息。
2、乙方无特殊情况不按期完成施工,每延误一日,计工程款总额0.3%的违约金。未使用甲方指定材料或者偷工减料的,扣发工程余款,直至乙方重做验收合格。造成甲方其他财产或人身损害的,由乙方承担责任。
六、其他事项。
1、本合同结算时甲方不要求乙方出具发票,以非税务收据为结算凭证。
2、本合同所涉乙方各类责任,代理人与乙方一起承担连带责任。
七、本合同由正文和附件即加盖乙方公章的对代理人授权委托书组成,正文和附件具有同等法律效力。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲方签字、乙方签字盖章及代理人签字后生效。
房屋防水施工合同
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
甲方位于新城三组56号建有住房一栋,为了维护甲乙双方共同利益,保证施工质量和安全施工,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
1、乙方进户后,应实地勘察,会同施工人员作好安全生产方案,否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位,否则不得施工,在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量,(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔,如因返工,费用由乙方负担。
4、工程总施工量平方米,计人民币元,工程完工后一次性付清费用,甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本合同从签字之日起生效,未尽事宜,由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
房屋做防水合同
甲方:
乙方:
甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,本着平等互利的原则,经双方友好协商达成如下合同条款:
1、工程名称:浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式:乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格
本次防水施工为双包方式(包工包料),此价款为本工程固定造价,总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求,对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的`承重结构,如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外,如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后,如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理,重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后,经过下雨检验不出现任何渗漏,乙方承诺保修期为五年使用年限。(保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理)。
6、双方责任
甲方责任:
在防水施工结束后,甲方应配合做好成品保护,如现场施工人员故意引起的损坏,后果由甲方负责。
乙方责任:
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工,如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用,工程款项中包含保险费用。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全,乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产,如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害(包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害)及发生任何意外事故的,均由乙方负完全责任,并负责赔偿。
6、验收合格后,如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的,甲方有权另行委托他人处理,所发生的费用均由乙方承担。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后,支付此单屋面合同全额工程款。
1、合同签订后,任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同,双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时,由甲乙双方友好协商解决,协商达不成一致时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:
乙方:
代表签章:
代表签章:
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋防水合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:
1、工程具体范围:投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为元。
4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼屋面防水协议书合同范本。
甲方:
乙方:
授权人签字:
授权人签字:
年月日年月日
房屋做防水合同
甲方:
乙方:
根据工程需要,本工程防水由乙方班组承包施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务承包工程施工事项经协商达成一致,订立本承包协议。
第一条承包范围及划分项目具体工作内容:
1、承包范围。
mw供热机组15#机工程屋面防水工程。
2、工作内容:
主厂房、继电器室、燃油区屋面防水工程。
第二条工程期限。
乙方根据甲方进度及工程所需组织进场施工,工期及进度必须无条件满足甲方工程总体网络计划进度及工程建设实际情况安排要求。乙方若未能在甲方规定的.时间内,无正当理由造成工期延误的,乙方承担违约责任。
第三条工程承包方式及合同价。
1、乙方完成本协议第一条第2款全部工作内容并能按甲方的进度计划按时完成,质量达到优良,做好安全、文明施工,综合单价乘以工程量方式结算结算。其综合单价中包括5%考核安全、质量、进度、文明施工,以有关部门对乙方安全、文明施工;进度;质量等考核情况,达到要求该5%全额结算,未达到或部分未达到要求按比例结算。
2、合同实施期间无论何种因素综合单价均不作调整,工程量按设计图纸尺寸计算。
3、凡涉及承包工程项目范围内不发生点工。非工程项目范围内的工作内容经甲方安排完成后需及时签证(三日内),不分普工技工单价按___元/小时。
房屋防水工程合同
在人们的法律意识不断增强的社会,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的房屋防水工程合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
施工单位:_______公司(以下简称甲方)
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司__防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称:公司梅林生产、生活基地2、3楼
2、工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容:根据公司__工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的'垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方: (签章) 乙方: (签章)
代表: 代表:
房屋防水维修合同
就甲方的房屋所出现的渗水问题达成如下维修协议协议:因甲方商品房在使用期间出现渗水问题,乙方负责对甲方的房屋进行维修,经双方协商,协议如下:1.维修时间:年月日起到年月日止.2.维修地点:3.负责维修单位:
4.维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意.5.维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作.6.房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的渗水是在甲方在装修完使用后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以乙方必须负责在对于维修完之后对于甲方的装潢必须按照原样进行复原工作,甲方应承担因此而发生的费用,如甲方不愿意承担此项费用,则乙方可不负责恢复.7.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,乙方必须按照原价进行赔偿。8.房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准.10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督,施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果,再次出现渗水,则乙方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责.12.根据双方的协商,本次维修双方采取以下第种方式进行:1)甲方负责全部材料,乙方负责施工,对于因为甲方购买的材料质量而引发的质量问题乙方不负责,因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长;2)甲方负责主要材料,乙方负责部分材料,乙方负责施工,其他的由双方协商;3)乙方负责全部的材料,乙方负责施工,对于因此出现的问题乙方负全部责任.13.本工程维修发生的费用共计人民币元(大写),关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式,甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%,在维修结束后付45%,余下的5%待保修期满后甲方在行支付.14.本协议一式两份,双方各持一份.15.关于保修:保修期60天,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施16.其他未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日甲方:(发包方)乙方:(承包方)根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则,结合本工程的具体情况,双方达成协议,须共同遵守。
一、工程概念。
施工地点:吉汝乡吓如村施工内容:房屋维修。
维修项目:墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造,房顶全面更换、电路改造等。工程期限:从2016年2月3日开工至2016年5月30日。
二、工程总价及结算方式。
付款方式:工程总价款270900元(大写:贰拾柒万零玖佰元整)自本合同签订后甲方预付首付款170900元(大写:拾柒万零玖佰元整)该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。
三、施工准备及双方义务(1)甲方义务。
1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
1、由于甲方的原因造成工程质量问题,其返工费用由甲方进行承担,乙方有权利顺延工期。
2、由于乙方的原因造成工程质量问题,其返工费用由乙方自行承担,工期不变。
本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下,双方可以采取协商解决,若协商不成可向当地人民法院起诉。
房屋防水维修合同范文3甲方:xxxxxx乙方:xxxxxx甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就xx漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:
一、费用及付款方式:甲方委托乙方修补xxxx,乙方以包干价的形式承包,包干费用xx元,大写xx,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:xxxx。
二、施工责任:
乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为js防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期:
自本合同签订之日起5日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为xx年。
四、人员管理:
五、施工垃圾:
施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任:
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付xxxx元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。
房屋防水合同
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》等有关规定,结合本工程具体情况,现将河堤工程承包给乙方施工,双方本着平等自愿、友好协商的原则,达成如下协议望共同遵守:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
工程名称:
工作地点:
工程内容及性质:
1、承包方式:
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干,乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围:对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工(明细如下:
计价方式:采用总价包干方式,合同价 xx万元。
1、工程工期:乙方必须按甲方规定的工期要求,编制项目的施工进度计划,经甲方核定后,按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工,经甲方确认,工期可按实顺延,但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限: xx年 xx月 xx日至 xx年 xx月 xx日。
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后,甲方支付工程款总价的 %;
3、本工程合同总价余额 %作为工程质量保修保证金,保修期限为 年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题,乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修,若乙方不能按时到场进行维修,或维修达不到甲方要求,甲方有权另外通知人员进行维修工作,所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后,甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算,多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工,乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度,甲方有权中止合同。
(一)甲方的权利与责任
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调,安排总体工程施工进度计划,负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
(二)乙方的权利与责任
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作,待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决;乙方的施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担;乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导,并按甲方编制的施工进度计划,安全施工有关规定,工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷,杜绝投诉和上访,严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善,发生违纪违法事件者,一切责任均由乙方负责自行解决。
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故,责任和经济损失均由乙方承担,甲方不承担任何责任;同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
1、违约的处理:甲、乙双方任何一方不能履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜,由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
房屋防水施工合同
甲方:
乙方:
现甲方将卫生间防水工程承包给乙方,为明确双方责任,确保施工任务顺利完成,经双方协商一致,签订本合同,双方需共同遵守。
一、承包形式:该工程以包工包料形式(其中包括人工、防水材料、搬运费用等)。
二、承包内容及施工材料:甲方所有卫生间。防水材料采用德高k11防水材料,单价为元/m(间)。
三、施工工艺及要求:甲方负责保证地面基层达到防水施工要求,地面要求平整,不空鼓,不松动,无油污。施工工艺为地面和墙面通用型k11两遍,墙角和管口周边柔韧型加无纺布处理。
坏防水层。d、甲方在施工中若发现局部防水层被破坏,应及时采取相应补救措施,或通知乙方,以确保防水质量。
五、验收结算:乙方施工完毕,经48小时内闭水试验,甲方监督,不漏水为验收合格。防水面积计算为地面面积加强面面积,付款方式为:乙方人工进场付元,工程进度达到%,付款%,工程完工验收不漏水后,个工作日内,甲方一次性付清全部工程款。
六、质量保修:防水质量保修五年,由乙方出具保修卡,在保修期间,如有漏水渗水问题,由乙方负责防水材料和人工费用,人为或不可抗拒力量引起的渗漏问题,乙方无责任。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章生效,如有未尽事宜,双方共同协商。
甲方(盖章):乙方(盖章):
联系电话:联系电话: