通过总结，我们能够更好地了解自己的优势和劣势，从而更好地规划未来的发展。以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，希望能给大家提供一些写作上的启发和借鉴。
网络综合布线工程安装合同
根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定，结合本合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况。
1、工程名称：________________工程。
2、工程地点：________________。
第二条：工程期限。
1、本工程合同总工期为60天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期：______年____月____日
3、竣工日期：______年____月____日
4、如遇下列情况，经甲方代表签证后作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;
2)不属包干范围内的重大设计变更;。
3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;。
4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
1、本合同总造价为人民币______元,优惠后价格为______元(________)，具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;。
2)在施工中新增加了工程项目;。
3)其它________________________________。
第四条：工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按设计、施工方案，图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收，经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案，图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书，经双方协定确定验收时间，组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后，双方签署交工验收证明，并将工程交给甲方管理。
7、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。
8、工程交工验收后，硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。
第五条：双方责任事项。
1、甲方。
1)负责提供现场办公场所;。
2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;。
3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;。
4)负责施工现场的协调工作。
5)审核施工方案、施工计划，及时向乙方支付合同款;。
6)委派施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;。
7)组织对工程的竣工验收，及时了结工程尾款。
2、乙方。
3)提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;。
4)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理;。
第六条：工程价款的支付与结算。
1、本合同签订生效后3日内，甲方支付工程预付款，合同总价的30%，计人民币________元。
2、在所有系统设备到达现场前一周，甲方支付工程款的50%，即人民币______元。
3、在所有系统设备安装调试完毕后，经甲方确认后支付全部工程余款，即人民币______元。
第七条：违约责任。
1、乙方责任。
1)工程质量不符合规定的，负责无偿修理或返工;。
2)工程交付时间不符合规定的，按有关规定处理。
2、甲方责任。
2)工程中途停建、缓建造成的停工，应采取措施弥补或减少损失。
3)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第八条：争议的解决方法。
合同过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时可通过法律途径解决。
第九条：附则。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同条款未尽事宜，双方协商解决。自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。
甲方代表(签名)：________。
地址：________。
电话：________。
开户银行：________。
帐号：________。
日期：______年____月____日
乙方代表(签名)：________。
地址：________。
电话：________。
开户银行：________。
帐号：________。
日期：______年____月____日
综合网络布线合同
乙方(承包方)：
二、工程地点：xxx工业制造城。
五、合同工期。
合同总工期为：60个工作日。
六、合同总价。
1、工程总价(含税)：人民币元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式：
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式。
1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。
5.付款账号：公司名称：xxx科技有限公司。
开户银行：中国民生银行深圳xx支行。
银行帐号：xxxxxx。
地址：深圳市福田区xxx。
九、双方责任。
1.甲方责任。
1)负责检查工程进度、质量，及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任。
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工准备工作，施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。
3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4)乙方在施工期间，必须加强施工管理。落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收。
1、工程验收。
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修。
1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间：紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求，乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持，并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后，甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任。
1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的，总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的，付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的`证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决。
本合同及其附件，均是本合同不可分割的部分，具有同等效力，均适用_法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效。
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款。
1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派xxx作为本合同的执行者，指派xxx作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
网络布线合同
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利和义务，经双方友好协商，现达成以下条款：
１、产品的名称、数量、价格：
明细附后
２、付款的时间与方式
１、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后 日内全额支付乙方合同的全部款额。
３、质量标准
3、1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致，否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3、2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3、3、乙方需就所提供产品，提供全套技术资料等必要文件。
3、4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予响应，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务
售后服务协议
1、在布线系统验收合格后一年内，因综合布线系统设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场，属于工程施工的故障，当时处理，如是产品的原因，要做到积极为用户设想，主动与供货商联系，把产品原因当作工程施工的原因来处理，工程完工一年以后，可提供收费服务，只收维护材料款。
5、违约责任
5、1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。
5、2、如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决：
凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他：
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称：
税号：
地址电话：
开户行及账号：
甲方： 乙方：
签字： 签字：
（盖章）（盖章）
日期： 日期：
网络布线合同
甲方：
地址：
电话：
乙方：北京富贵时代网络科技有限公司
地址：北京宣武区天宁寺东里甲24号
电话：******
下列合同附件与本合同具有相同的法律效力。
1、设备清单及报价
2、工程实施中的补充文件
1、甲方：
乙方：北京富贵时代网络科技有限公司
2、技术资料：指本合同附件所列的全部系统合同工程图纸和相关资料，报价资料等。
3、不可抗拒力：当合同延误是由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的，不管这种延误是发生在双方同意的合同完成日之前或之后，双方都有免除合同责任的权利。
1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。
2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。
3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。
1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，并应在各方面达到国家和本合同规定的验收规范的标准。
2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。
3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。
4、乙方必须按有关工程文明施工管理（暂行）规定进行施工，保证施工现场清洁，达到工完料清的文明施工要求。由于乙方原因引起的安全和工程事故，原则上全部由乙方负责。
5、乙方具体承担的工作范围：
（1）施工安装调试；
（2）施工进度及其他事项协调；
（3）施工技术问题的处理和管理；
（4）施工过程的质量管理；
（5）施工过程的安全管理；
（6）竣工资料的编制；
6、乙方具体承担的工作内容及材料：
1、本系统的技术设计依据为建设单位提供的图纸文件等用户需求文件。
2、本系统的最终施工图纸、竣工图纸等资料将作为本合同的附件，具有法律效力。
1、设备范围
经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。
2、设备运输
乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。
3、设备变更
本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。
4、仓储
甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。
1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。
2、甲方任命 为驻施工现场的总代表，乙方任命 王振伟 为驻施工现场的总代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
3、进场人员必须遵守现场施工管理条例。
4、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。
5、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。
6、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。
1、验收标准：
（1）乙方在深化设计中制订的并且经过甲方确认的最终系统报价，该文件为本合同的附件。
（2）甲、乙双方共同验收
2、检查和返工：
乙方必须接受并配合甲方对本工程的检查检验，为检查检验提供便利条件及时间，并按委派人员的要求进行返工、修改，承担由于自身原因导致返工的费用。
1、本系统的工程施工日期**年8月 日，工期为 天完成。
2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价百分之0、2的罚金，甲方在应付款项中予以扣除。
3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在2天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后3天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。
（1）现场条件不能保证乙方正常施工；
（2）双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的；
（3）甲方同意给予顺延工期的其他情况；
（4）不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。
1、最终合同金额为人民币： 元整（rmb： 元）。
1、双方确定工程实施方案后，甲方需预交工程款： 元。作为工程预付金；
2、工程竣工后5个工作日内，甲方支付乙方剩余部分： 元。
3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款，乙方将以天为单位，每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。30日内仍未支付剩余工程款，乙方有权将工程所安装材料及设备拆回，甲方并赔偿乙方损失。
1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的'工程维修。
2、对提供的交换机等设备。一年内免费维修服务。
3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修，安装调试另行收取相关费用。
4、工程结束后在日常维修中遇到：并非是乙方工程质量所造成的故障。()如：人为损坏，甲方擅自改变线路或设备配置等。甲方将终止一切保修服务。
5、工程完工后如甲方要求改动，调整线路及设备等需收取相应人工费。
1、因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互谅合作的精神协商解决。
6、任何与合同有关的争端或纠纷，如果不能通过协调解决，可向有管辖权的人民法院提出仲裁。
1、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
2、合同的变更必须经过双方协商同意，如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞，条款或章节的任何修订或补充，必须经过各方协调后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效。
3、合同的生效与终止：本合同自双方代表签字盖章之日起生效，在竣工验收后、甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
甲方法定代表（或授权代表）
签名：
签字日期： 公章：
乙方法定代表（或授权代表）
签名：
签字日期： 公章：
网络布线合同
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间：
2.验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限：
时间：____________________。
综合布线合同
甲方：
乙方：
丙方：
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线协议：
1、工程名称：惠民小区综合布线工程
2、工程地点：临泽县工业开发区
3、工程性质：结构化布线系统
4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)
1、工程范围
1)综合布线线缆敷设
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接
3)计算机主机房电缆的连接
4)各信息点的安装和连接
5)utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为x天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
附件一：综合布线设备报价清单
附件二：综合布线工程施工报价单
附件三：综合布线工程验收原则及验收标准
验收原则：
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ela/tia568b标准
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准：
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联，互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
代理人：
签订日期：
签订日期：
电话：
电话：
综合布线合同
甲方：
乙方：
一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;
1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：
五、施工期限
如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：
七、质量保证
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：
八、货款支付
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
网络布线合同
乙方：_________。
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并且同意本合同及各附件的各项条款。
2、验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
1、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款；
3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
甲方：
1、按照合同约定，按时支付相应费用；
3、按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。
乙方：
2、严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并且保证按期圆满完成网络布线工程。
2、乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。
_________。
_________。
1、如发生不可抗力事件，本合同自动解除；
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3、如有经双方协商并且签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________。
网络布线合同
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利和义务，经双方友好协商，现达成以下条款：
１、产品的名称、数量、价格：
明细附后。
２、付款的时间与方式。
１、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。
３、质量标准。
3.1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致，否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3.3、乙方需就所提供产品，提供全套技术资料等必要文件。
3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予响应，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务。
售后服务协议。
1、在布线系统验收合格后一年内，因综合布线系统设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场，属于工程施工的故障，当时处理，如是产品的原因，要做到积极为用户设想，主动与供货商联系，把产品原因当作工程施工的原因来处理，工程完工一年以后，可提供收费服务，只收维护材料款。
5、违约责任。
5.1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。
5.2、如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决：
凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他：
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称：
税号：
地址电话：
开户行及账号：
甲方：乙方：
签字：签字：
（盖章）（盖章）。
日期：日期：
网络综合布线实习报告网络综合布线实训心得
随着信息化规模的不断扩大，大型企业网络、互联网、数据中心等对智能网络综合布线的提出更高的要求，当前智能网络综合布线系统是布线行业满足上述用户需求的一个重要发展方向。actassi智能布线系统是施耐德电气最新开发的新一代智能型电子配线系统。是公司完整业务架构：中低压电气、工业自动化和控制、楼宇自动化与安全、电能检测与控制、关键供电与制冷、智能终端（综合布线与住宅智能化）以及服务中的一个组成部分。也是公司倾注于能源与基础设施、工业、数据中心与网络、商业楼宇与民用住宅领域的一个新的vdi解决方案。更是公司“善用其效、尽享其能”理念在vdi领域的体现。
actassi智能布线系统由多个部分组成，分别是：id-tracer智能配线部分、f2“超强”电缆，id-3多色跳线，以及颇具科技美感的多种终端。当用户选择actassi系列作为智能网络综合布线解决方案时，便开始在智能科技的“蓝色海洋”中自由遨游了。在这里，连接方式完全以用户为中心，安全稳定、功能强大，雅致且简便易用。actassi智能网络综合布线系统采用别具一格的理念，让智能科技所赋予我们的网络和生活无穷乐趣！
1id-tracer智能配线方案dd您配线时的理想方向标。
科技快速发展的今天，要求it专业人士面对网络规划和操作时，必须快速地做出反应。而这些it专业人士面临的最大挑战，就是为新建的或新选址的行政中心、企事业办公大楼、各类数据中心、大学科研机构、卫生医疗行业、机场码头、国防军队等等建立大型的it基础设施，并考虑到重组时网络管理的变化的复杂性。
在数据中心、大楼设备间、楼层配线间等，在配线架、局域网控制器和软件几个方面，actassi的id-tracer智能配线方案可以保障在这样的大型动态网络中，实现高效且可靠的远程配线和管理。
局域网控制器完全根据布线工程实际情况，一个42u机柜中只需要一个。局域网控制器的系统设置简易实用，且配有内置电源。可确保网络管理员通过id-tracer软件界面，在任意时间、任意地点进行实时的移动、添加、变更操作。
id-tracer软件界面非常简单友好，只须简单培训，用户即可掌握使用。该软件设有管理权限，可以通过在线修改或直接导入的方法进行动态标签标示以及信息点应用状态的描述。具有实时检测功能，对配线架各端口的状态进行连接和中断的显示。同时具有搜索、定位以及纪录历史的功能，以便网络管理人员及时掌握网络状态。大型动态网络如配备id-tracer智能配线方案将会大大减低it基础设施的管理成本。
2f2cat6utp“超强”电缆dd传输实力和安装关怀源自深刻内涵。
在信息系统传输过程中，智能网络综合布线系统性能将会影响到网络的传输性能。而一个智能网络综合布线系统的性能质量是取决于包括合理的设计、产品的品质、安装工艺的水平和用户的路由环境等因素。智能网络综合布线系统的各个部件性能和安装是保证布线系统性能的一个至关重要的环节。性能的低下以及安装质量低下时，均会导致系统故障。线缆的品质和安装是部件中的一个重要部分。会出现线缆严重弯曲和承受应力降低的情况，actassi“超强”f2cat.6utp线缆的结构、材料、工艺、厚度的设计和选择正是保障这两个方面。
首先actassi“超强”f2cat6utp线缆传输性大大优于gb-50311/12（2007）、tia/tea-568b以及iso/iec-118012002版标准对六类线缆的性能要求。
六类数据线缆的十字隔离技术是目前广大用户比较熟悉的一种电缆结构，也是布线厂家目前普遍采用的技术。
目前这种结构得到广泛认可。但它不是目前六类线缆的最优选择。随着网络应用的速率越来越高，对铜缆布线系统的性能要求也越严格。最近几年开发出的非对称带尾翼十字架结构的电缆可以有效改善电气性能。十字隔离带尾翼技术就是一种有益的新探索，它可以有效抵制机械外力的影响。在数据铜缆中，“没有最好，只有更好”的理念引导下，现在一种新型六类非屏蔽电缆最新的电缆结构已经涌现出来。
它是非对称带尾翼十字架结构电缆的优化版。更严格的讲它结合了对称十字隔离架的技术和尾翼技术的优点。f2电缆结构的真正意义是firm&flexible（坚固而灵活）。十字隔离架的技术可以很好保证线对之间的物理隔离，而尾翼技术可以有效抵制机械外力的影响。特别要注意：隔离架并非沿线缆平行方向延伸，而是成螺旋状的，这种结构可以保证无论在安装前、安装过程中还是安装后都保持一致的线对分隔。
3id-3cat6跳线---管理的奥妙就在可换的色彩组合。
智能网络综合布线有别于传统布线的一个显著区别就是跳线的使用。看似简单的跳线在智能网络综合布线系统中起着网络的移动、添加、变更等物理操作的功能。虽然通过跳线的跳接来实现，但在一个整理完好的布线系统中，更换、移动跳线并不是一件轻松的事情。若要在一个管理不规范的布线系统中，那最让人困扰的就事如何区分、寻找你要的跳线。使用彩色跳线，可以精确地识别服务，最大限度地减少增加、移动和改动管理中的错误。但彩色跳线还是需要插拔跳线来实现上述功能。actassi的id-3跳线可以免除以上烦恼。为您提供完全符合tia/eia-606a规范的色彩管理技术，并且无须真正移动、添加、变更跳线。因为id-3清晰的多色标记方式具有高达36种颜色组合，只要改变颜色即可达移动、添加、变更的功能。到用户无须再花费宝贵的时间，一条一条地拔下线缆来寻找一条跳线。
多色标记方式大大简化了跳线选择和库存的困惑。特别设计的护套，可有效保护rj45接头，延长跳线使用寿命；配有多种长度，给予客户更多的选择，同时也能满足工程布线及用户端的方便管理。
原中国工程建设标准化协会副主任委员王炳南先生曾经说过：“国内布线有一个很典型的坏习惯，就是跳线不采用原厂产品，而代之以用余料做跳线。对施工来说，这样确实节省了成本，而且许多用户也有意无意地放纵了这种行为”。但实际上，这种行为产生的后果非常严重。对网络产生各种莫名的隐患。
4精美终端――科技与美学的人性化结合。
随着人们的工作时间越来越长，舒适度和人机工程学逐渐成为了工作场所内最关注的话题。办公室、会议室、酒店客房几乎是每个工作人员每天活动的场所。actassi集科技美感与强大功能与一身的系列终端产品，能够确保用户的个人数据与语音信息的实现即时连通，从而能够快速、高效地开展工作，无需再为那些杂乱无章的跳线、接口消耗精力。
4.1墙面、桌面多角度信息插座。
工作场所的墙面安装、桌面安装、地插安装是通常的三类模式。actassi墙面安装面板和信息插座整合了flexiport和planushut设计。信息插座可以自由转动，它可以保证跳线合理的弯曲，以确保系统性能；planushut技术的信息模块并有leadframe技术，性能完全满足并超越gb/t-50311/12、tia/eia-568b对六类连接件的性能要求。不仅在业界达到ip42工业保护等级，并且具有防潮湿的功能。
桌面多角度信息插座可以直接安装到现代办公家具上的圆形预留孔中，简洁方便。阻燃的聚碳酸酯材料确保了其超长的耐用性。延长护夹可以保护线缆和信息模块的端接，即使信息插座的转动和旋转也不影响连接的可靠性，同时将会大大改善工作区的人机工程界面。
4.2桌面网络集线器。
用户们也许常有这样的经历：会议室里开会期间，信息端口无法支持多人使用，互相借用，信息跳线、电话跳线、电源线最终有些混乱。你也许会蜷曲在会议室的桌子下，在混乱的跳线中摸来摸去，只为能够找到一条跳线，或是把跳线连上你的电脑。这样的事让人无比沮丧。
actassi的时尚设计、充满现代感的结合网络交换功能和四条跳线功能的桌面网络集线器，它可以帮助用户轻松地找到所需的跳线，并将那些不必要的线缆隐藏起来，使用了这种集线器，会议室跳线混乱局面必将大大改观。另外也会解决信息端口无法满足多人使用的要求。时尚的设计外形能够完美地与现代的会议室融为一体，绝对提升会议环境的整体形象。更重要的是纠缠不清的跳线通过actassi桌面网络集线器，整洁的会议桌将呈现在您面前。
4.3桌面跳线管理器。
在酒店客房安装actassi海洋系列桌面跳线盒，作为网络连接的工具，它使您的客人体会“生活变得更简单”的愉悦；作为点缀居室空间的装饰艺术品，它还能够使您的客房奕奕生辉。actassi的桌面跳线盒能够让客人获得科技美感与强大功能合而为一的终极体验。时尚简洁的设计能够为各种内部装饰添色。室内互联网连接如配以actassi桌面接线盒，将会带给酒店客人极大的欣喜。
布线工程合同网络布线工程合同
法定代表人：______
住所：______
联系电话：______
承包人（全称）：______
法定代表人：______
住所：______
联系电话：______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：______
2、工程地点：______
第二条工程承包方式
第三条工程期限
在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
第四条合同的价款
2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。
第五条甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。
（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
第六条工程质量标准
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。
第七条工程价款的支付方式
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）____________元（人民币）。
第八条工程材料的提供
整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
第九条工程的验收
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
第十条维修期限
1、保修期限自验收合格之日起_____个月；
2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。
第十一条违约责任
乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。
第十二条争议的解决
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。
发包人：______（公章）
委托代理人：______
电话：______
传真：______
开户银行：______
账号：______
邮政编码：______
______年___月___日
承包人：______（公章）
委托代理人：______
电话：______
传真：______
开户银行：______
账号：______
邮政编码：______
______年___月___日
网络布线合同
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利和义务，经双方友好协商，现达成以下条款：
１、产品的名称、数量、价格：
明细附后。
２、付款的时间与方式。
１、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。
３、质量标准。
3.1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致，否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3.3、乙方需就所提供产品，提供全套技术资料等必要文件。
3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予响应，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务。
售后服务协议。
1、在布线系统验收合格后一年内，因综合布线系统设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场，属于工程施工的故障，当时处理，如是产品的原因，要做到积极为用户设想，主动与供货商联系，把产品原因当作工程施工的原因来处理，工程完工一年以后，可提供收费服务，只收维护材料款。
5、违约责任。
5.1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。
5.2、如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决：
凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他：
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称：
税号：
地址电话：
开户行及账号：
甲方：乙方：
签字：签字：
（盖章）（盖章）。
日期：日期：
综合布线系统的设备与线路安全。
网络综合布线实习报告网络综合布线实训心得
6月20日,深圳市质量技术监督稽查大队与广东省总队展开联合行动，查处了一个涉嫌生产加工假冒产地、注册商标的双绞线地下窝点。
这个窝点位于深圳市龙岗区坂田工业区一200平方米的仓库内，当执法人员到达时，几名工人正在用简易的压线钳、剪刀等工具，在两张五六米的工作台生产加工各式各样的电线电缆；而现场则堆积了注册商标“systimax”和“amp”的双绞线十八箱共一万多米。
“这几年来困绕布线行业的首要问题就是伪劣产品和工程。”不只一位业内人士向记者发出这一感慨。6月，上海市质量技术监督局对市场上销售的线缆产品进行了抽查检测，60%以上的产品不合格；初，广州质量技术监督局对60多家学校、医院、机关和事业单位网络综合布线产品质量抽查合格率仅为15%。
“伪”线恐怖。
网络集成商赵先生告诉记者，网络综合布线产品中的假货主要集中在五类和超五类线，或是以三类四类假冒五类和超五类线；或者以杂品牌或三无产品假冒名牌。“这些假冒伪劣产品非常恐怖，给用户造成的损失与危害往往无法评估。”赵先生说。
首先，假冒伪劣产品使得整个网络布线工程不合格，这种不合格所造成的巨大损失要随着时间的改变才会凸显出来。
一年前，molex企业布线网络部大中华区经理叶春辉曾经向记者表示，假货考验中国布线市场应用承受力的时刻即将开始，真正爆发是在后。