当前位置:首页>条据书信>钢结构承包协议书范文(15篇)

钢结构承包协议书范文(15篇)

时间:2024-03-10 05:29:08 作者:琉璃

承包是一种经济合同,一方将某项工作或任务委托给另一方完成。如果您对承包有任何疑问或者需要进一步的咨询,请随时与我们联系。

钢结构工程承包合同协议书版

总承包单位:

分包单位:

第1条工程概况。

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程面积:钢结构部分平方米。

1.5承包范围:所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容。

开工日期:竣工日期:

总日历日期:日历天

质量等级:合格。

合同价款:万元。

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。

第2条合同文件及解释顺序。

本工程合同由以下文件组成:

3、工程设计变更;。

4、工程联系单;。

5、工程签证。

第3条合同文件使用的标准适用法律。

适用法律情况:国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为准。

适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:

第4条图纸。

甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。

图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

第5条甲方驻工地代表。

甲方委派同志为驻工地代表。

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。

第6条乙方驻工地代表。

乙方委派同志为驻工地代表。

乙方委派负责现场施工。

上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条甲方工作。

甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

甲方负责进行脚手架的配合工作。

甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

甲方负责按合同支付工程款。

第8条乙方工作。

对甲方的供应材料、设备的要料计划,另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作

乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。

乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第9条进度计划。

乙方应在图纸出齐7天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天,以书面形式批准上述文件或提出修改意见,逾期视为确认。

第10条工期提前和延误。

本工程甲方标书要求总工期为天。

本工程乙方如按75天完成,甲方给予万元人民币的奖励。

(1)外界因素对施工进度造成的影响,如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续,不能及时提供施工图纸,设计变更而引起甲方返工,变更手续办理不及时,造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等,乙方在这类情况发生后5天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在5天内给予答复,逾期可视为确认。

(3)非乙方原因造成的工期延误,由甲方代表在5天内签证认可,工期相应顺延。逾期视作认可。

第11条检查和返工。

在工程竣工前10天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。

乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。

第12条工程质量等级。

本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第13条隐蔽工作验收。

隐蔽工程验收按上海市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。

第14条合同价款及调整。

本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。

第15条工程预付款、工程款支付及结算。

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。

工程款支付,工程款分四阶段支付。

(1)工程开工前,支付备料款万元。

(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%。

(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;。

(5)竣工后30天内支付到总价的95%,其余作为预留保修金。

(6)预留保修金在保修期后无息返还。

第16条材料供应。

本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外),乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可,方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

第17条竣工验收。

工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套。

乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参加验收。

工程竣工后,乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

第18条保修。

保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限:自竣工验收通过之日起一年。

在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

有关保修细则,双方另定协议。

第19条争议。

1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。

第20条违约。

如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第21条安全施工和文明施工。

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第22条不可抗力。

因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

第23条合同的生效和终止。

本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。

甲方(盖章)地址:法定代表人日期

乙方(盖章)地址:法定代表人日期

2

页,当前第。

2

1

2

--。

钢结构工程承包合同协议书版

乙方:

1、甲方传达上级部门安全生产,文明施工的指标,以及公司有关安全生产的管理条例、办法,部署项目部的安全生产工作任务,安全防护措施落实到位。

2、甲方接受乙方的监督,听取、采纳乙方的合理建议,并实施于工程施工。

3、甲方在乙方上岗前对其进行安全教育及安全技术操作规程培训。

4、甲方如违章指挥,乙方有权停止施工。

5、乙方认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策,遵守公司有关《安全生产管理制度》、《建筑工程施工安全生产奖惩办法》及国家和行业主管部门的有关法律、法规。

6、乙方新上岗前必须经过公司教育、培训,考核合格后方可上岗作业。

7、乙方进入施工现场必须戴好安全帽,2m以上高空作业必须系好安全带;正确使用劳动保护用品;遵守安全生产六大纪律;严格执行安全生产十不准、十项安全技术措施和文明施工生产要求。

8、乙方应遵守安全生产有关规程,防止高处坠落,物体打击、触电、施工机械等安全事故的发生。

9、乙方严禁携带小孩进入施工现场及留宿他人过夜,严禁赌博、斗殴。

10、乙方如有违反上述条款,甲方按公司有关奖罚制度对乙方进行处罚,其违规作业引起的一切损失由乙方自行承担。

11、本合同一式二份,双方各执一份。

钢结构工程承包合同协议书钢结构工程专业承包资质

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况。

1.工程名称及规模:_____。

2.工程地点:_____富阳_________路_________号。

3.工程范围:_____土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)。

4.工程承包性质:_____包工包料。

二、工程质量、施工进度。

1.工程质量:_____严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

2.工期进度:_____核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

三、工程款支付原则。

1.工程总造价暂估为伍拾万元整。

2.工程款支付:_____。

1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。

2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。

3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。

4)总价的_____%做为保证金。

四、其他事项。

1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。

2.工程进度:_____工期进度完不成,视为违约,负违约责任。

五、补充条款。

六、合同生效。

1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

2.本合同一式贰份,双方各执壹份。

甲方签字:_____。

乙方签字:_____。

日期:_____年_____月_____日

钢结构承包安全协议书

甲方:

乙方:

一、根据合同法及国家有关标准规定,经甲乙双方友好协商,本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及施工内容:

1、工程范围:甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

2、施工内容:图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

三、技术条件。

由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

四、价格:

该合同总价为:980万元。

大写:人民币:玖佰捌拾万元。

五、付款方式。

合同签订预付10%作为备料款:钢结构柱进场后付人民币,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

六、甲乙双方的职责:

1、甲方职责:

(1)在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的施工图纸,并提供合格的土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。

2、乙方的职责:

(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。

(2)乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb—20____》标准进行加工制作,所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的`要求。

(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。

七、工期:

乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款20____元整,提前一天奖励1000元。

八:奖惩。

1、甲方违约。

(1)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款。

第33条第3款执行。

(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。

2、乙方违约。

(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款14条第2款执行。

(2)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。

九:验收。

乙方在安装完毕后,由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收,否则视为合格。

十、其他。

1、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜,协商解决。

3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

4、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。

5、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。

6、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。

甲方(签字):

乙方(签字):

________年____月____日。

钢结构工程承包合同协议书版

乙方:

第1条工程概况。

1.2工程地点:海关大楼西北侧。

1.3工程面积:

1.5承包范围:

开工日期:20xx-9-25

质量等级:合格。

合同价款:

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。

第2条合同文件及解释顺序。

本工程合同由以下文件组成:

3、工程设计变更;。

4、工程联系单;。

5、工程签证。

第3条合同文件使用的标准适用法律。

适用法律情况:国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。

适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:

第4条图纸。

由乙方委托设计,及时将全套图纸交甲方认可。

第5条甲方驻工地代表。

甲方委派同志为驻工地代表。

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。

第6条乙方驻工地代表。

乙方委派驻工地代表。

乙方委派负责现场施工。

上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条甲方工作。

1、甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

2、甲方负责按合同支付工程款。

3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

第8条乙方工作。

乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸,采购材料,组织生产。

第9条进度计划。

按双方协商的工期要求施工。

第10条工程预付款、工程款支付及结算。

甲乙双方约定:。

第11条保修。

保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限:。

在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

有关保修细则,双方另定协议。

第12条争议。

1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。

第13条违约。

如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第14条安全施工和文明施工。

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第15条不可抗力。

因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

第16条合同的生效和终止。

本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。

第17条合同份数。

本合同一式四份,双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

钢结构承包安全协议书

乙方:________。

根据合同法及国家有关标准规定,经甲乙双方友好协商,本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款:

1、工程名称:________。

2、工程地点:________。

1、工程范围:甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

2、施工内容:图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

该合同总价为:________万元。

大写:人民币:________万元。

合同签订预付10%作为备料款:钢结构柱进场后付人民币,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

1、甲方职责:

(1)在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的施工图纸,并提供合格的'土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。

2、乙方的职责:

(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。

(2)乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb—20____》标准进行加工制作,所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。

乙方必须在有效工作日70天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款20____元整,提前一天奖励1000元。

1、甲方违约。

(1)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款。

第33条第3款执行。

(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。

2、乙方违约。

(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款14条第2款执行。

(2)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。

乙方在安装完毕后,由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收,否则视为合格。

1、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜,协商解决。

3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

4、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。

5、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。

6、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。

甲方(签字):________。

乙方(签字):________。

________年____月____日。

钢结构承包安全协议书

甲方:

乙方:

依据甲乙双方协商房屋拆迁办法,就委托拆除瀚海泰苑售楼达成以下协议:

一、出卖范围:

二、由于北环路拓宽,我公司受瀚海泰苑委托将瀚海泰苑售楼部钢结构房屋拆除及拆除后的钢材出卖给乙方,包含由甲方协商认可的瀚海泰苑售楼部所有的钢材。

三、合同总价:

本合同价款为:四、拆除要求:

拆除总工期:天日历天。

拆除工日期:自_____年____月____日起至_____年____月____日止。

按照甲方要求拆除,对甲方需要的办公物、门、桌椅、饰品、地毯、灯具实木地板、雕塑等由甲方自己拆除搬走,其余归乙方所有。五、双方权利与义务:

1、甲方负责乙方现场组织协调工作;

2、甲方负责现场拆除管理和配合协调工作;

3、现场施工过程中产生的垃圾由乙方负责清运至场外,并承担相应的费用;

六、支付方式:

合同签订当日,乙方支付人民币贰万元定金整给甲方;剩余人民币壹拾肆万元整,于乙方人员进场、开工前一次性付清。

本协议一式贰份,自双方签订之日起生效。

甲方:(盖章)委托代理人:(签字)电话:________年____月____日。

乙方:(盖章)委托代理人:(签字)电话:________年____月____日。

钢结构协议书

甲方:

乙方:

一、根据合同法及国家有关标准规定,经甲乙双方友好协商,本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及施工内容:

1、工程范围:乙方(经甲方确认)提供的施工图所示范围的土建及钢结构项目。

2、施工内容:图纸要求的所有内容。

3、由乙方提供施工图纸(经甲方确认后,按图纸现实施工)。

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

四、价格:

该合同总价为:__元。

大写:人民币:__元。

五、付款方式。

基础工程施工完成,经甲方验收合格后,付总工程款的,即人民币。

钢结构主材进场后付总工程款的,即人民币。工程结束后15天内付至总工程款的97%,尾款作保修金2年后付清。

六、甲乙双方的`职责:

1、甲方职责:发包人按专用条款约定的内容和时间完成下列工作:。

(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;。

(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通。

(6)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;。

(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;。

2、乙方的职责:

(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。

(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。

(6)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;。

(8)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;。

(10)已竣工工程未交付发包人之前,负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款。

七、工期:

乙方必须在有效工作日天内制作安装含土建地平结束。

八、工程质量。

1、按图纸和规范要求,质量要达到合格以上要求,如出现质量问题乙方要立即返工。

3、乙方要严格遵守当地的治安管理。

4、包工期、包各层板面的清扫清洗干净、包验收。

九、验收。

十、其他。

1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2、未尽事宜,协商解决。

3、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。

甲方(签字)。

乙方(签字):

__年__月__日。

钢结构协议书

发包方:__________________________。

承包方:__________________________。

签订时间:__________________________。

签订地点:__________________________。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:__________________________。

二、工程地点:__________________________。

三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:

五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

第二条施工准备。

一、发包方:

1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

2.月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。

第三条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。

6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________。

第六条工程价款的支付与结算。

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条施工与设计变更。

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条工程验收。

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。

二、向人民法院起诉。

第十一条附则。

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________承包方(盖章):___________。

钢结构协议书

钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一,钢结构有钢结构的。

协议书。

下面本站小编给大家带来钢结构协议书范文供大家参考!

工程名称:__________________________。

工程编号:__________________________。

发包方:__________________________。

承包方:__________________________。

签订时间:__________________________。

签订地点:__________________________。

根据《中华人民共和国经济。

合同。

法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:__________________________。

二、工程地点:__________________________。

三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:

五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

第二条施工准备。

一、发包方:

1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

2.月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。

第三条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工。

通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。

6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________。

第六条工程价款的支付与结算。

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条施工与设计变更。

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条工程验收。

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及。

说明书。

施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。

二、向人民法院起诉。

第十一条附则。

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________承包方(盖章):___________。

发包方:

承包方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围和内容:基础施工及钢结构制作与安装工程。

四、工程造价:元整。

第二条施工准备。

一、发包方:

1、在开工前(合同签定后2天内),接通水源、电源,为承包方提供具备施工条件的施工场地。

2、协助承包方办理所需有关证件,相关费用按规定各自交纳。

3、指派现场施工代表,负责处理施工现场的事务,如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收,办理中间工程交工签证手续,解决现场的技术问题等。

4、按合同规定及时付款。

二、承包方:

1、负责办理应由承包方办理的各项手续。

2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)及《钢结构工程施工质量验收规范》(gb50205-20xx)、《建筑钢结构焊接技术规程》(gjg81-20xx)等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工,按期保质保量完成承包范围内的全部工程。

3、工程竣工后向发包人提供两套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。

7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证(合格证等)。

第三条工程期限。

一、本工程自年月日开工至年月日止,共天(日历天)。

二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

3、发包方提出重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;。

5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条安全施工。

1、应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。

2、发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

3、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担。

4、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。

5、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险,在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。

7、已竣工工程在未正式交付甲方之前,应负责工程成品保护工作。

8、负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

第五条工程质量。

一、本工程质量达到以下标准、规范的要求:

5、国家、北京市相关法律法规、规范、标准;达合格等级。

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、北京市颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;。

3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定,并及时将工程质量评定结果送发包方。

4、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

5、承包方供应的材料,必须附有产品合格证才能用于工程,发包方认为承包人提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由发包方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由承包方承担。

第六条工程价款的支付与结算。

一、本工程的合同总价为壹佰零捌万元整,其中包含本工程的保险费和施工人员的保险费。

三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

四、承包方在工程竣工验收合格后天内,将竣工资料送交发包方审核,发包方在审核完成个工作日内向承包方支付工程尾款。

第七条施工与设计变更。

一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方须及时以书面形式通知发包方,由发包方确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

二、施工中如发现设计有错误的地方,承包方应立即停止施工并及时通知发包方,由发包方确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由承包方负责,不调整合同造价。

第八条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之3的违约金。

三、工程不能按合同规定的工期交付给发包方使用,每延误一日,向发包方支付日万分之元的违约金。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

三、承包方验收。

申请书。

送达日后不进行验收的,则视为验收合格。

第九条纠纷解决办法。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第(一)项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。

二、向人民法院起诉。

第十条附则。

一、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;甲方壹份,乙方壹份。具有相同法律效力。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包人:(公章)承包人:(公章)。

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

发包方(甲方):

承包方(乙方):

甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订此合同,内容如下:

第一条:工程内容和承包范围。

1、工程内容:

2、承包范围:

第二条:合同价款及承包方式。

1、合同价款:以每平方米120元计算,自行车棚每平方米200元计算,不开发票,不计任何额外费用。

2、承包方式:按工程内容采取包工包料方式。

第三条:工期要求。

本合同施工工期为20天,从基础浇捣完后,开工日期依据甲方签证为准。

第四条:工程款支付及结算。

工程造价元;车棚钢结构元;地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元,其中钢结构元,泥工元。泥工工程完成后付清全款,钢结构验收合格后付95%,留5%作为保质金,一年内无质量问题付清余款。

第五条:工程质量。

1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准,质量等级为合格。

2、质量不合格必须按甲方要求进行返工,返工费用由乙方负责,工期不予延长。

3、乙方须建全质量检查制度,做好自检工作,发现问题及时整改。

第六条:安全生产、文明施工。

乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全,接受安全教育,遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务,造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害,由乙方承担责任及其产生的费用。

第七条:甲、乙双方义务。

1、甲方责任:

(1)负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、安全、文明生产。

(2)按合同规定,甲方工程审计及时支付工程款。

2、乙方责任:

(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。

(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥,按安全技术规范进行施工,并达到国颁验收标准,如有违反,工程师有权提出停工或责任乙方返工。

工程质量、工期发生严重问题,或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工,由此造成的损失概由乙方负责。

(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点,保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场,做到工完场清。

第八条:工程验收。

1、乙方认为工程具备竣工验收条件,通知甲方验收。

2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁,甲方提出整改意见,整改完毕后再组织验收。

第九条:保修期和最后结算。

本工程以诚信为本,在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。做到服务周到,随叫随到,保证保修的质量,若乙方不予以配合,甲方有权请他人代为整修,所产生的费用由乙方负责。

第十条:附则。

1、合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧,双方签订补充协议。

2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。

甲方签字:乙方签字:

钢结构厂房承包协议书

发包方:(全称)溧阳市万达金属冷拔有限公司承包方:(全称)。

甲方因生产需要,拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢,现将钢结构制作及吊装进行承包,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工,发包方要求进行钢结构放样,并负责放置预算埋螺杆。如有错误,损失由承包方承担。

二、工程造价:面积约制作,进场运输吊装费、除锈、油漆,包括油漆材料。其余材料由发包方提供,造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。

三、质量保证及安全施工:安全规范,施工中一切安全事故与责任由承包方负责。

四、发包方要求承包方必须投保,内容包括:危险工种人员必须办理人身保险。

五、工程款支付:工程完成后10天内付清工程全款。

六、本合同一式二份,发包方与承包方各执一份。附:合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司,变动,双方协商解决。

发包方:(公章)。

承包方:法定代表人:委托代理人:电话:承包方按+屋架吨支撑等附件都不作。

30%,工程验收合格。

工程内容如有(公章)(承重柱吨位元。

钢结构协议书

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

经甲、乙双方现场勘查、协商,在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下,就钢结构拆除工程,双方达成以下协议:

拆除工程于山大兴隆校区教学楼5号楼顶,面积约500平方米,楼顶钢结构简易棚。

屋面钢结构支撑、外部钢平台附属物。

1、合同工期:7日历天(雨天顺延)

2、开工日期:年月日;

3、完工日期:年月日;

1、乙方必须按照甲方的要求,将拆除下的钢结构进行拆解,并按甲方要求码放到指定地点。

2、乙方应文明施工,最大程度的保护屋面完整性做好安全防护;

1、工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死,合同总价约为:元(万元。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、税金费用以及因拆除损坏的屋面地面等修复费用。

2、施工前交付施工管理押金5000元。

3、拆除工程完工后,经甲方现场管理人员验收合格后一周内结清施工押金。

4、施工管理费:1000元

甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;

1、乙方进场后,必须听从甲方管理人员的.协调指挥;

2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;

1、双方如有争议,双方应友好协商解决,协商解决不成时,应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。

合同自双方签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。如单方违约,违约方承担一切责任。

甲方:

乙方:

代理人签字:

年月日

年月日

钢结构承包安全协议书

甲方:乙方:

依据甲乙双方协商房屋拆迁办法,就委托拆除瀚海泰苑售楼达成以下协议:

一、出卖范围:

二、由于北环路拓宽,我公司受瀚海泰苑委托将瀚海泰苑售楼部钢结构房屋拆除及拆除后的钢材出卖给乙方,包含由甲方协商认可的瀚海泰苑售楼部所有的钢材。

三、合同总价:

本合同价款为:四、拆除要求:

拆除总工期:天日历天。

拆除工日期:20xx年月日至20xx年月日。

按照甲方要求拆除,对甲方需要的办公物、门、桌椅、饰品、地毯、灯具实木地板、雕塑等由甲方自己拆除搬走,其余归乙方所有。五、双方权利与义务:

1、甲方负责乙方现场组织协调工作;。

2、甲方负责现场拆除管理和配合协调工作;。

3、现场施工过程中产生的垃圾由乙方负责清运至场外,并承担相应的费用;。

六、支付方式:

合同签订当日,乙方支付人民币贰万元定金整给甲方;剩余人民币壹拾肆万元整,于乙方人员进场、开工前一次性付清。

本协议一式贰份,自双方签订之日起生效。

甲方:(盖章)委托代理人:(签字)电话:年月日。

乙方:(盖章)委托代理人:(签字)电话:年月日。

钢结构协议书

发包方:____________________________________(甲方)

承包方:_____________________________________(乙方)

为提高经济效益,明确双方相互权利,义务关系,遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定,结合工程的具体情况,甲乙双方达成如下协议。

第一条:工程概况

1、工程名称

2、工程地点:所前三泉王村

3、工程内容及承包范围:施工图内的钢结构工程(包括油漆)

4、工期:60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。

5、工程面积1500平方以实际核算为准。钢结构工程承包合同6、质量等给合格

7、安全要求无重任及死亡事故

8、合同价款

(1)钢结构工程每平方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板,如需要特种规格的屋面板价格另算)。

(2)钢结构h型钢柱子为400×200h型钢屋架为350×175h型钢屋面及墙面型钢檩条为14#c型钢,行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150h型钢所用材料全部为行标料。

第二条经济责任

1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。

2、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项,如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。

(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。

(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。

(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

乙方的责任

(5)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

(6)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。

(7)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。

(8)及时向甲方报息。)送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。

(9)如安装中途不符合要求,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。

第四条:劳动力管理

1、根据《劳动法》规定,建筑安装工人的合法权益应当受到保护。违反《劳动法》,侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任,均由乙方承担,制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。

2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定,做好外来人员的.管理和计划生育工作,招聘临时工必须持有身份证,及时办理好“三证”:暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者,不得录用。”严禁招收18周岁以下未成年人。

3、如乙方违反上述规定,一切责任自负。

第五条:工程质量

1、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。

2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。

3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。

4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行修理。

第六条:文明、安全生产

1、所有的机械设备均安设独立的开关箱,内配触保器。特殊工必须合部持上岗,安全资料专人负责,做到每天记录。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,工地发生地工伤残(亡)事故,其经济责任全部由乙方承担。

第七条:工程款的支付与结算

1、暂定工程款650000元,具体按实结算。

2、合同签订后,预付工程款30%,主构件吊装安毕付30%;屋面板安装完毕付30%,余额10%作为工程质保期为壹年后付清。

第八条:本协议未尽事宜,双方协商解决。

第九条:双方发生争议,协商解决,协商不成可以诉讼法律。

第十条:本协议经甲、乙方双方签字生效,具有法律效力。

本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

甲方(签字):

乙方(签字):

日期:

钢结构协议书

发包方:__________________________。

承包方:__________________________。

签订时间:__________________________。

签订地点:__________________________。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目。

一、工程名称:__________________________。

二、工程地点:__________________________。

三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:

五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

第二条施工准备。

一、发包方:

1、______月______日前做好建筑红线以外的"三通",负责红线外进场道路的维修。

2、______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

3、本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4、合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方:

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

第三条工程期限。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

6、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________。

第六条工程价款的支付与结算。

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的"基本建设工程价款结算办法"执行。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。

第七条施工与设计变更。

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条工程验收。

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条违约责任。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条附则。

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________。

承包方(盖章):___________。

法定代表人(签章):___________。

法定代表人(签章):___________。

委托代理人(签章):___________。

委托代理人(签章):___________。

单位地址:__________________________。

单位地址:__________________________。

开户银行:__________________________。

开户银行:__________________________。

相关范文推荐
  • 03-10 树师德正师风心得体会(优秀20篇)
    师德师风是指教师在教学和专业行为中应遵循的道德规范和职业操守。小编为大家整理了一些教师的师德师风总结,希望对广大教师有所启发和借鉴意义。“纸上得来终觉浅,绝知此
  • 03-10 幼儿园爱护牙齿活动方案策划(热门24篇)
    策划方案的制定需要考虑到全部因素,包括时间、资源和人力等方面的限制和约束。以下是小编为大家准备的一些策划方案范文,具体内容请参考下文。一、设计构想:父亲的角色在
  • 03-10 铁路毕业生自我鉴定(精选20篇)
    毕业生是指完成学业并取得学位或证书的学生,他们即将迈入社会并开始新的人生阶段。接下来是一些毕业生就业的案例分享,希望对大家的求职有所帮助。本人20xx年xx月毕
  • 03-10 协会活动心得体会和感想大全(17篇)
    写心得体会可以让我们更好地记录下自己的思考和感悟,以便日后回顾和回忆。下面是一些值得一读的心得体会范文,通过阅读这些范文,我们可以从中学习到一些写作技巧和思路。
  • 03-10 聘用副总经理合同(模板15篇)
    聘用是组织机构为了实现自身目标而选择和雇佣适合的人才的一种行为。制定一份合适的聘用策略和计划能够提高聘用的效果和质量,以下是几个聘用策略的建议。(以下简称甲方)
  • 03-10 宗亲会发言稿学生代表(通用16篇)
    发言稿可以使演讲内容更加完整、有条理,帮助听众更好地理解和接受所传递的信息。接下来,我们请来了一位资深演讲家的发言稿,让我们一起学习和借鉴。各位亲爱的叔叔、阿姨
  • 03-10 大学团支部书记竞选演讲稿(优质24篇)
    竞选是一个以竞争为导向的过程,可以激发个人的斗志和进取心。接下来是一些竞选宣传的实用工具和方法,希望能给大家带来帮助。老师、同学:大家好!我竞选的职位是团支部书
  • 03-10 房地产法律服务委托合同(通用23篇)
    在服务月期间,我们可以通过推出新的服务项目或者优惠政策,吸引更多的客户和潜在客户。阅读他人的服务月总结可以让我们从不同的视角来思考和认识志愿服务的重要性和意义。
  • 03-10 班主任团建活动方案(热门20篇)
    一个好的活动方案应该能够充分调动参与者的积极性,并达到活动的预期效果。以下是小编为大家准备的活动方案参考范文,供大家进行借鉴和参考。“你的困惑我来解”方法总比困
  • 03-10 解除合作合同通知书(实用21篇)
    通过合作,我们可以共同解决问题,互相借鉴经验,实现共同目标。想要实现个人目标和团队目标,合作是必不可少的,以下是一些提高合作效果的建议。(员工工号:)。您与公司

猜你喜欢

热门推荐