施工合同的主要内容包括工程范围、报价、工期、付款方式等方面，需要明确规定。如果你对如何撰写施工合同感到困惑，不妨看看下面的一些范文，或许能给你一些启示。
电力顶管施工合同
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称:管道穿越工程。
建设地点：
第二条：工期。
施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准。
按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及说明书的要求执行。
第四条：承包方式。
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求。
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价。
工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求。
1、承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任。
(一)发包方责任。
工程单价：元/米(地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)。
1、发包方负责一切相关手续。
2、如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
(二)承包方责任。
1、承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工，在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、承包方必须按施工图纸，严格控制管道铺设位置，保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求，否则不合规范操作的返工费用由承包方负责承担。
3、编制施工方案，做好现场施工记录，探测记录，收集隐蔽及自检资料，服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、承包方在施工中设置明显的安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆的安全，如发生人员和交通事故，承包方应承担全部赔偿责任。
5、文明施工，维持现场整洁，承包方应建立施工安全防护措施，遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定，做到安全施工、文明施工。
6、施工中应依据甲方提供的资料进行施工，保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工，造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条：工程竣工验收。
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条：工程变更。
发包方因使用需要，确需变更设计和施工方案时，应书面通知承包方，双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条：付款方式及工程结算。
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%，拖管完成后验收合格一周内付40%，剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)。
第十二条：不可抗力。
如不可抗力造成损失，双方通过友好协商解决。
第十三条：争议解决。
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条：其他事项和补充条款。
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工的技术资料，是本合同的组成部分，双方都应签署及存档。
第十五条：甲方派随工一名，负责工程量认证。
第十六条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力顶管施工合同
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称:管道穿越工程。
建设地点：
第二条：工期。
施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准。
按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及说明书的要求执行。
第四条：承包方式。
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求。
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价。
工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求。
1、承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任。
(一)发包方责任。
工程单价：元/米(地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)。
1、发包方负责一切相关手续。
2、如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
(二)承包方责任。
1、承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工，在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、承包方必须按施工图纸，严格控制管道铺设位置，保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求，否则不合规范操作的返工费用由承包方负责承担。
3、编制施工方案，做好现场施工记录，探测记录，收集隐蔽及自检资料，服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、承包方在施工中设置明显的安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆的安全，如发生人员和交通事故，承包方应承担全部赔偿责任。
5、文明施工，维持现场整洁，承包方应建立施工安全防护措施，遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定，做到安全施工、文明施工。
6、施工中应依据甲方提供的资料进行施工，保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工，造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条：工程竣工验收。
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条：工程变更。
发包方因使用需要，确需变更设计和施工方案时，应书面通知承包方，双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条：付款方式及工程结算。
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%，拖管完成后验收合格一周内付40%，剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)。
第十二条：不可抗力。
如不可抗力造成损失，双方通过友好协商解决。
第十三条：争议解决。
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条：其他事项和补充条款。
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工的技术资料，是本合同的组成部分，双方都应签署及存档。
第十五条：甲方派随工一名，负责工程量认证。
第十六条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
发包方授权代表：(签章)。
承包方授权代表：(签章)。
本合同于20xx年月日签订。
电力顶管施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(gf-91-),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
第一条、工程概况：排水顶管施工工程。
第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区。
第三条、承包方式：
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价：。乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
第五条、付款方式：
第六条、甲方责任：
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。
第七条、乙方责任：
1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。
4、工程完工后应及时做好清场工作。
第八条、质量标准：
1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。
第九条、安全生产：
1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。
第十条、其他：
1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：
电力顶管施工合同
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称:管道穿越工程。
建设地点：
第二条：工期。
施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准。
按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及说明书的要求执行。
第四条：承包方式。
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求。
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价。
工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求。
1、承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任。
(一)发包方责任。
工程单价：元/米(地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)。
1、发包方负责一切相关手续。
2、如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
(二)承包方责任。
1、承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工，在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、承包方必须按施工图纸，严格控制管道铺设位置，保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求，否则不合规范操作的返工费用由承包方负责承担。
3、编制施工方案，做好现场施工记录，探测记录，收集隐蔽及自检资料，服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、承包方在施工中设置明显的安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆的安全，如发生人员和交通事故，承包方应承担全部赔偿责任。
5、文明施工，维持现场整洁，承包方应建立施工安全防护措施，遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定，做到安全施工、文明施工。
6、施工中应依据甲方提供的资料进行施工，保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工，造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条：工程竣工验收。
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条：工程变更。
发包方因使用需要，确需变更设计和施工方案时，应书面通知承包方，双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条：付款方式及工程结算。
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%，拖管完成后验收合格一周内付40%，剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)。
第十二条：不可抗力。
如不可抗力造成损失，双方通过友好协商解决。
第十三条：争议解决。
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条：其他事项和补充条款。
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工的技术资料，是本合同的组成部分，双方都应签署及存档。
第十五条：甲方派随工一名，负责工程量认证。
第十六条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
发包方授权代表：(签章)。
承包方授权代表：(签章)。
本合同于年月日签订。
电力顶管施工合同
承包人：(以下简称：甲方)分包人:(以下简称：乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，参照《建设工程劳务分包合同示范文本gf--0214》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
劳务分包内容：顶管施工劳务分包，详见下述。
上述，除明示列举甲方提供的材料、机具、工作内容外，都属于乙方应按设计和规范要求完成的工作(工序)、提供的材料、机具。
二、对劳务分包人的技术质量要求。
1、本工程质量要求：按施工时实施的国家相关规范、标准要求合格。
2、乙方应接受甲方施工过程中的管理。甲方的管理人员在施工过程中发布的指令及建议乙方应遵照执行。
3、乙方在施工中应执行自检、互检、交接检的规定，以保证工程质量的合格率。
4、严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，返工费用自理。
三、对劳务分包人的材料要求。
1、乙方对甲方提供的水泥、砂石、钢筋、砼等主材应妥善保管、合理使用，超用部分乙方应按采购价赔偿。
2、乙方对甲方提供的商品混凝土应精心施工，按设计图纸、技术标准控制成孔尺寸，做好洒落混凝土的清理、回收利用工作，严禁发生浪费现象。
3、乙方应按照甲方的控制计划对甲方供应的材料提出需求计划，并提前3天告知甲方现场管理人员。
4、乙方应在施工过程中严格执行文明施工规定，工完料清，多余材料需进行倒运时，甲方可派机械予以配合。若乙方肆意浪费材料、不对材料进行分类、拣选、堆码、利用，甲方可派人进行清理，由此产生的费用双倍在乙方工程款中直接扣除。
四、对劳务分包人的工期进度要求满足甲方施工进度要求。
五、对劳务分包人的安全文明施工要求。
1、乙方所属工作人员食宿由乙方自行安排、解决。
2、乙方负责对所属工作范围的安全管理，严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生安全事故，自行负责并妥善解决，与甲方无关。
3、本工程按标准化文明工地要求施工，劳务分包人必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清除建渣或材料、工具时达到规范化、标准化的要求。
4、甲方对现场安全文明施工全过程控制，甲方安全员的现场指令乙方必须执行。
六、工程承包人的义务和权利。
1、甲方应向乙方提供完整的施工图纸。
3、甲方应尽最大努力合理组织整体工程的施工，充分利用时间、空间，尽量杜绝乙方停工和浪费人力，保证乙方工作顺利进行。
4、甲方应及时把护壁材料运到现场，以避免乙方因缺料而停工。
5、甲方负责施工用电的加设，将主配电柜接入至施工现场100米范围内，并承担乙方施工用电费用。
6、井位开挖时，甲方提供挖掘机配合乙方开挖，并承担开挖深度4米内的机械台班费用(超出部分由乙方承担)。
七、劳务分包人的权利和义务。
1、提供所有设备及人员的相关证件(复印件)，如：设备的合格证、人员的操作证及身份证等。
2、乙方负责分包合同工程范围所需的劳动力组织、自备材料采购、自备机具设备租赁、采购，承担使用使用自备施工机械、设备的进出场费用，完成合同约定施工工作。
3、乙方应按临时用电要求配置分配电箱、电缆等，负责安拆、维护工作。4、乙方对自己提供的机具、设备进行维护、保养工作。
6、乙方应接受甲方的过程管理，服从各项现场指令，拒绝违章指挥。
7、乙方应及时支付农民工工资。如因农民工工资纠纷导致对甲方的负面影响，每发生一次，甲方将视情况代付农民工资并对乙方处罚人民币伍万元，代付的农民工资和处罚款从乙方的计量款中扣除。
8、工程施工期间，乙方可适当向甲方暂借工程款，具体暂借金额由甲方依据乙方实际完成情况决定。
八、计价方式。
1、计价方式：按现场实际完成工程量计价。
2、综合单价：此综合单价为固定单价(元：人民币)，除下述所列外不再予以增加任何其他费用。
1)管材顶进(顶管)：d1000钢筋混凝土管材，600元/米;。
2)接受井、工作井：采用挖土方计价方式，包括土方开挖、模板制作与安装、钢筋制作与安装、混凝土浇筑等。
3)骑马井：土方120元/方(包括骑马井全部工作内容，主材除外)。
九、计算工程款及付款方式。
工程竣工验收后，乙方及时同甲方办理《工程结算单》，甲方依据《工程结算单》及乙方开据的收据一次性向乙方一次性付清。施工期间不予计价。
十、违约责任。
下列事项为严重违约，守约方可单方面解除合同。
1、乙方不接受工程承包人安全管理指令，野蛮施工、违章施工，安全管理不能实现令行禁止，经甲方警告后再次发生的。
2、乙方明显不能完成合理进度控制计划，经甲方采取措施补救后再次出现的。3、乙方作业人员明显不具备相应施工能力，甲方要求遣返而乙方不予遣返，造成重大质量、安全事故的。
4、乙方将本工程转包、分包的。
十一、合同签署及生效。
1、合同生效。
本合同经双方签字后生效。
本合同生效后具备法律效力，财务结算完付清工程款后自动失效。
2、合同份数。
本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
3、补充协议。
未尽事宜合同双方可签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。该协议双方本着公平、公正的原则，充分协商、共同制定、各自履行。若发生争议，协商解决;协商不成，可依法诉讼或仲裁。
甲方：乙方：
签订时间：年月日。
电力顶管施工合同
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)。
甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下：
一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程。
二、分包工程单价：
顶d1800砼管每延长米由乙方开挖)。
三、工程结算：
每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。
四、安全生产：
1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。
3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决。
五、双方的责任：
合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
甲方所拥有的权利：
1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。
2、对工程质量和安全进行检查和监督。
3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。
4、按协议及时支付工程款。
5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。
6、根据工程进度确保所需材料。
乙方所拥有的权利：
1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
2、做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督责任。
3、乙方按文明施工、创卫工作方面要求，保证施工现场整洁、民工宿舍达标。
4、乙方保证将甲方支付的工程款，首先按月用于支付劳务人员的费用，甲方有权监督乙方。
六、附则：
1、本合同发生纠纷时，当事人双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。
3、本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力顶管施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(gf-91-20xx),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
第一条、工程概况：排水顶管施工工程。
第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区。
第三条、承包方式：
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价：。乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
第五条、付款方式：
第六条、甲方责任：
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。
第七条、乙方责任：
1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明。
4、工程完工后应及时做好清场工作。
第八条、质量标准：
1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。
第九条、安全生产：
1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。
第十条、其他：
1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：
电力顶管施工合同
甲方：
乙方：
为把工程保安全、保质量如期完成，双方在自愿、平等、公平和诚实信用的原则条件下，特立如下合同条款：
一、承包原则：
乙方以包工、包工期(包括钢管保管)的方式进行独立核算自负盈亏。
二、承包合同：
按钢管支撑外架实际搭设立方面积，施工道路、防砸棚、井架操作平台、卸料平台。
三、工程施工质量：
乙方必须按甲方提供的施工图纸施工，进场后接受施工企业质量技术交底，遵循施工质量规定，规范施工。工程质量经业主、监理、质监、设计人员验收达到合格为准。确保质量、安全都第一。若乙方施工技术差，不按图纸和变更后的图纸施工，造成质量不合格或返工，则一切工料费和损失由乙方负责赔偿，甲方有权不做乙方工程量结算，并终止乙方施工合同。
四、安全责任要求：
查工作。若乙方违反上述制度条例违章违规冒险作业，造成工伤事故和意外工伤事故，则一切工程事故后果由乙方负责。
五、结算单价：
在安全完成承包合同达到质量合格要求前提下，按实际搭设立方面积计算工程量，单价为：支模架元/m3;外架元/m2。
六、付款方式：
七、工期：
按甲方要求遵循本工程建设施工总合同的原则，每层工作量施工工期为天，严格按施工企业项目部每月进度计划完成各项工程量，如未按时完成项目部安排的进度计划，甲方有权终止合同，扣下所有工程价款总款项，造成的一切经济损失由乙方负责。
八、双方职责：
1、甲方职责：
(1)随时监督、跟踪、检查乙方的施工质量和原材料成品或半成品质量，发现不合格品有权责其返工纠正或暂停施工。
(2)随时检查乙方安全生产，发现隐患及时整改，努力创造安全施工环境。
(3)按本合同规定及时向乙方办理支付工程进度款。
2、乙方责任：
(1)负责对所承包分项工程内容及所属各员工劳动的调配技术、质量、安全等事项的管理、教育工作。
(2)必须持有(或办理)现场劳务员工身份证、健康证、计生证、特殊工种操作证等相关证件，参加工伤保险以及相关安全技术资料备案。
(3)按合同规定保证工程质量、施工安全、施工工期，在施工过程中发生的一切质量、安全、工期所造成的经济损失均由乙方承担并负全部责任。
(4)必须服从甲方管理人员指挥及施工企业制度约束，认真接受甲方、施工企业、监理指导检查工作，严禁乱接电线，私接电炉，严禁违章、冒险作业，执行有关城管、环保、劳动计生办等制度，并负责承担由此产生的经济和法律责任。
(5)甲方交给乙方的钢管和扣件，若乙方丢失，少一个扣件扣少一米钢管扣元，预埋管由甲方提供。
(6)做好施工现场的产品保护和安全保障工作，保证现场文明施工。
九、未尽事宜，双方协调解决或另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同等法律效力。
本协议壹式贰份，甲乙双方各壹份，合同签字后生效，至工程竣工验收合格符合要求，工程款项结清后终止失效，解释权归甲方所有。
十、补充条款：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
电力顶管施工合同
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下：
一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程。
二、分包工程单价：
顶d1800砼管每延长米由乙方开挖)。
三、工程结算：
每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。
四、安全生产：
1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。
3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决。
五、双方的责任：
合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
甲方所拥有的权利：
1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。
2、对工程质量和安全进行检查和监督。
3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。
4、按协议及时支付工程款。
5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。
6、根据工程进度确保所需材料。
乙方所拥有的权利：
1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
2、做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督责任。
3、乙方按文明施工、创卫工作方面要求，保证施工现场整洁、民工宿舍达标。
4、乙方保证将甲方支付的工程款，首先按月用于支付劳务人员的费用，甲方有权监督乙方。
六、附则：
1、本合同发生纠纷时，当事人双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。
3、本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日年月日。
顶管施工合同
发包人：（以下简称甲方）。
承包人：（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：非开挖通信管线铺设。
二、承包方式：包工包料。
三、铺管工程量：以承包方的实际工作量为准。
四、质量标准：执行国家建设验收规范，须发包人验收合格。
五、双方职责：
1、发包人工作责任：
(1)负责办理规划、市政审批相关施工手续。
(2)提供施工设计图纸，并做好现场技术交底。
(3)协调施工现场周围关系。
(4)按期支付工程款。
(5)工程完工后负责质量验收。
2、承包人工作责任：
(1)进入施工现场必须按劳动保护配置要求严格执行。
(2)正确使用电器和安全工具，在作业点设置护栏等防护措施。
(3)保证设备使用安全，人身安全及工程质量。
(4)负责了解施工沿线的各种地下管线和障碍物，确保施工安全。
六、工程造价单价：单孔150元/米。
七、工程量：
磐石鼎丰富苑至阳光保险集团门前草坪穿越石城大街管线实际长度为：35米×4孔×150元=21,000.00元(贰万壹仟元整)。
八、结算方式：
工程竣工后一次性付清。
九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
十、法律效力及其它：
1、双方必须严格遵守本合同，如违约将提请吉林市仲裁委员会进行调解或向吉林市中级人民法院提起诉讼。
2、其它未尽事宜由双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
电力施工合同
受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：
1、工程名称：文化街萝卜会。
2、工程地点：昌乐路文化街。
1、安装vv224×35mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。
3、电力部门所有报装手续的办理。
1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。
2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。
1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。
2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。
3、根据国家现行规范组织工程验收。
4、协助施工单位抓好安全文明生产。
1、按批准的施工设计图纸施工。
2、由于乙方责任，施工时设置必要的'安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。
3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。
1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。
甲方：________________。
代表签字：________________。
乙方：________________。
代表签字：________________。
签订日期：________年________月________日
顶管施工合同
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称:管道穿越工程。
建设地点：
第二条：工期。
施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准。
按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及说明书的要求执行。
第四条：承包方式。
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求。
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价。
工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求。
1、承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任。
(一)发包方责任。
工程单价：元/米(地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)。
1、发包方负责一切相关手续。
2、如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
(二)承包方责任。
1、承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工，在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、承包方必须按施工图纸，严格控制管道铺设位置，保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求，否则不合规范操作的`返工费用由承包方负责承担。
3、编制施工方案，做好现场施工记录，探测记录，收集隐蔽及自检资料，服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、承包方在施工中设置明显的安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆的安全，如发生人员和交通事故，承包方应承担全部赔偿责任。
5、文明施工，维持现场整洁，承包方应建立施工安全防护措施，遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定，做到安全施工、文明施工。
6、施工中应依据甲方提供的资料进行施工，保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工，造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条：工程竣工验收。
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条：工程变更。
发包方因使用需要，确需变更设计和施工方案时，应书面通知承包方，双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条：付款方式及工程结算。
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%，拖管完成后验收合格一周内付40%，剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)。
第十二条：不可抗力。
如不可抗力造成损失，双方通过友好协商解决。
第十三条：争议解决。
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条：其他事项和补充条款。
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工的技术资料，是本合同的组成部分，双方都应签署及存档。
第十五条：甲方派随工一名，负责工程量认证。
第十六条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
顶管施工合同
在穿越城市轨道交通线路路基段,顶管施工技术由于具有非开挖、综合成本低、施工周期短、环境影响小、施工安全性好等优势,而被广泛使用。顶管。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的顶管施工合同范文，感谢您的欣赏。
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下：
一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程。
二、分包工程单价：
顶d1800砼管每延长米由乙方开挖)。
三、工程结算：
每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。
四、安全生产：
1、乙方必须贯彻有关安全施工的。
规章制度。
严格遵守安全操作规程对员工进行安全教育做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。
3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决。
五、双方的责任：
合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
甲方所拥有的权利：
1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。
2、对工程质量和安全进行检查和监督。
3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。
4、按协议及时支付工程款。
5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。
6、根据工程进度确保所需材料。
乙方所拥有的权利：
1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
2、做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督责任。
3、乙方按文明施工、创卫工作方面要求，保证施工现场整洁、民工宿舍达标。
4、乙方保证将甲方支付的工程款，首先按月用于支付劳务人员的费用，甲方有权监督乙方。
六、附则：
1、本合同发生纠纷时，当事人双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。
3、本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日年月日。
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(gf-91-20xx),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
第一条、工程概况：排水顶管施工工程。
第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区。
第三条、承包方式：
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价：。乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
第四条、合同工期：
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
第五条、付款方式：
第六条、甲方责任：
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。
第七条、乙方责任：
1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。
4、工程完工后应及时做好清场工作。
第八条、质量标准：
1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。
第九条、安全生产：
1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。
第十条、其他：
1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程名称:管道穿越工程。
建设地点：
第二条：工期。
施工工期：根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条：工程质量标准。
按照施工、验收技术规范有关规定，按施工图设计及。
说明书。
的要求执行。
第四条：承包方式。
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担，机械工作坑乙方负责开挖，甲方负责一切外围协调)。
第五条：工程材料及质量要求。
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条：合同造价。
工程总造价：以实际管线长度计算。
第七条：施工进度要求。
1、承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、承包方在施工过程中，如发现图纸资料与实际不符，或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求，或材料有缺陷，应当通知发包方，发包方应在一天内进行处理。
第八条：双方的责任。
(一)发包方责任。
工程单价：元/米(地质条件恶劣处再行协商，包括卵石及沙)。
1、发包方负责一切相关手续。
2、如需更改管道路由，应以书面形式通知承包方，并提供变更路由的有关资料，按规定办理变更工程手续的，补签变更工程合同。
3、发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、施工前，发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况，根据提供的施工图纸的位置，认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况，做好位置和标高的测量工作，对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法，确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏，损失由甲方负担。
(二)承包方责任。
1、承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工，确保工程质量，保证工程按期完工，在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、承包方必须按施工图纸，严格控制管道铺设位置，保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求，否则不合规范操作的返工费用由承包方负责承担。
3、编制施工方案，做好现场施工记录，探测记录，收集隐蔽及自检资料，服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、承包方在施工中设置明显的安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆的安全，如发生人员和交通事故，承包方应承担全部赔偿责任。
5、文明施工，维持现场整洁，承包方应建立施工安全防护措施，遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定，做到安全施工、文明施工。
6、施工中应依据甲方提供的资料进行施工，保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工，造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条：工程竣工验收。
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条：工程变更。
发包方因使用需要，确需变更设计和施工方案时，应书面通知承包方，双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条：付款方式及工程结算。
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%，拖管完成后验收合格一周内付40%，剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)。
第十二条：不可抗力。
如不可抗力造成损失，双方通过友好协商解决。
第十三条：争议解决。
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条：其他事项和补充条款。
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工的技术资料，是本合同的组成部分，双方都应签署及存档。
第十五条：甲方派随工一名，负责工程量认证。
第十六条：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
发包方授权代表：(签章)。
承包方授权代表：(签章)。
本合同于20xx年月日签订。
顶管施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》（gf—91—20xx），结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
六安市凤凰苑小区。
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价：乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。
1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。
4、工程完工后应及时做好清场工作。
1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。
1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。
1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
日期：
电力施工合同
甲方：
乙方：
为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的'规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、 工程概况：
工程名称： 工程内容：
工程地点： 工程期限： 工程总造价： 工程总造价(大写：)
二、 工程质量标准：
安装35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：
按期开工。
四、乙方的权利和义务：
不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：
六、争议的解决方式： 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
电力施工合同
甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的'原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换blvv-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法人(代表)：
日期：年月日
顶管施工合同
甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况。
临建地点位于以南，以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任。
甲方负责临建房屋的。
地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造。
单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式。
乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任。
乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方：______________乙方_____________。
_____年_____月____日。
电力施工合同
1.工程名称：_________________。
2.工程地点：_________________永泰县。
3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110kv高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________15280155698),负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。
1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。
工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
代表：_________________。
代表：_________________。
开户银行：_________________。
账号：_________________。
签订日期：_________________
签订地点：_________________。