范文范本可以激发我们的创作灵感，让我们在写作时有更多的思路和创新。小编特意为大家准备了一些范文范本，希望能帮助大家提高写作水平。
工程结算合同
编号：
甲方：
乙方：
双方于年月日签订的合同现已履行完毕（或提前解除）。关于结算事宜，双方经协商达成如下一致意见：
一．双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为元。
二．甲方已付乙方工程款总额为元，其中现金支付元，代扣甲供材料款元，代发乙方应付的民工工资元，代扣税金元，其它元。
三．至此，甲方尚欠付乙方款项合计元，其中包含质保金元。
四．本协议签订后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕，所有权利义务已作最终处分，不再有其它争议。
五．履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。
六．本协议发生争议，由协议签订地法院管辖，原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。
七．本协议一式四份，双方各两份，效力相同。
1
甲方名称：乙方名称：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：传真：
地址：
协议签订日期：
签订地点：
年月传真：地址：
工程结算协议
发包人：
承包人：
广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。
1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在年月日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在年月日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在年月日前审核完毕，及时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在年月日前上报，但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日。至年月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。
1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。
本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：
（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的'（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。
对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：
（1）承包人在年月日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在年月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在年月日前取得一致的，将与承包人在年月日至年月日之间上报的工程结算资料为基础并在年月日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
（2）双方未能在年月日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。
4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。
5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。
6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。
附件：广州亚运建设项目工程结算工作架构。
发包人：
承包人：
（盖章）。
（盖章）。
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
所：
电话：
电话：
传真：
传真：
签约日期：
签约日期：
签订地点：广东省广州市区。
工程结算合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制（审核）服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。
一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制（审核）。
三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制（审核）资料后5个工作日内（工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制（审核）需要的时间）完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。
四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制（审核），并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。
五、服务费计算及支付。
单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍（2.5‰）计取；单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍（1.5‰）计取；效益审核费按核减金额的5%计取；单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户（账户名称：；开户银行：；银行账号：）。
六、违约责任。
1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。
2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。
七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。
八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
工程量清单计价模式下工程竣工结算审核论文
长期以来工程定额是我国承发包计价定价的主要依据，它是计划经济的产物，在过去一段时间定额计价对我国工程造价的管理作出了较大贡献。但随着我国市场经济的逐步完善，急需一个更有利于竞争的平台。同时，随着经济全球化进程的加快，我国各种体制也要与国际惯例接轨。因此，国家确定实施工程量清单计价，它有利于打破过去由政府造价管理部门统一定价的做法，让承包商发挥自己的价格和技术优势，推动竞争。
1定额计价存在的问题。
建筑工程预算定额是指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的劳动力、材料、机械设备及其资金的数量标准，这种量的规定反映出完成建筑工程中的某项合格产品和各种生产消耗之间特定的数量关系。我国以各省市地区的定额为标准，对工程进行施工前的预算。它存在着许多问题，这其中的主要问题有以下几个方面：
（1）定额中规定的消耗量和有关施工措施性费用是按社会平均水平编制的，以此为依据形成的工程造价基本上属于社会平均价格，它在计划经济时代企业个体差异不大时适用，但现在企业之间已经有很大的差异，如果继续采用定额计价，技术管理水平高的企业将无法发挥其优势，因而他们改进技术管理的积极性比较低，那么继续用下去将影响行业的进一步发展。
（2）建筑产品最重要的一个特点就是一次性，它的价格随时间地点等因素的变化而变化。在同一地段地质勘测结果存在差别，其设计的抗震以及设计标高等其他数据都会不同，即使相同结构的建筑物，施工的时间和地段相同，也会因施工方法、施工手段、管理水平不同而工程造价有所不同。以模板工程为例，现在模板技术发展呈多样化的趋势，目前较为普遍的就有组合钢模板、宽幅钢模板、异型模板等，技术管理水平不同的企业模板的使用存在较大差别，在定额计价中却无法体现。定额计价规定某种工序人材机的消耗，这样既不利于技术管理水平高的企业发展其先进技术，也不利于管理水平低的企业改进其技术管理水平。
（3）定额计价是一种静态的计价方式，很多地方使用的定额都是几年以前的，它所依据的价格基本是几年以前的，而实际的市场价格却经常会有较大幅度的升降。以建筑用钢材为例，20它的价格上涨幅度很大，而4月以来由于宏观调控得当又呈回落趋势。如果按照定额来进行造价的预算，年施工的工程实际造价肯定会大大高于预算价格，遇到这种情况时承包方一般会列一个价差表作为造价取费的补充项，但价差没有一个统一的规范，使得业主与承包方之间产生分歧。在实际的承发包中价差是双方争执的焦点，当价格波动很大时会加大结算与决算的难度，这种情况在使用定额时无法避免。
工程结算合同
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容：_________________工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为,(大写：_________________元整)。
三、结算费用的支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(excel格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项。
四、甲方责任：
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：_________________合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
工程量清单描述与施工图纸不符结算价格是否可调整
摘要施工预算和工程量清单中标价的关系密不可分，可以说息息相关、紧紧相连。工程在开工之后，施工预算对工程量的清单计价中标价具有严格的编制和控制以及指导作用，从另外一个方面说可以通过编制施工预算，提前预测到工程施工过程中风险所在，并及时的制定出策略，可见清单的中标价与预算密的切配合，一个宏观控制，一个分项把关，通过完善的管理，更好的把成本控制下来，并且化解和降低风险，提高利润，确保企业的良性发展。关键词工程量清单中标价施工预算成本控制为突出体现政府对市场的宏观控制，我国正在逐步与国际惯例接轨，推行并不断完善我国的招投标制度，并将招投标向市场经济引导过度，形成市场价格，让企业进行自主的报价。工程量的清单计价方式近年来在我国得到了广泛的推广和实施。那么如何才能将施工预算和工程量清单中标价进行互补的结合，为施工企业获得最大利润？接下来本文以一个长期从业在施工企业的人员谈谈自己的一些看法。1.工程量的清单中标价的分析工程量清单报价有一个必须的指导原则，那就是政府的宏观调控和企业自主的报价以及市场形成价格。但是目前的建筑市场，供求关系已经出现严重的失衡，招标代理和工程造价的咨询企业正在利用业主结合的这种强势的地位，人为的将清单计价进行下压或着不按照相关规定来计价（其中，最高的报价限价在一般情况下是低于常规计价的，估计是3%左右[1]），在投标报价时，发包方又会要求相关人员的报价下调3%―5%左右（甚至有的房地产工程会下浮11%），有的也许会采用包干价，加上近几年的人工费用大幅度开始上涨等许多因素的共同影响下，施工企业就会为了继续生存一而再、再而三的进行投标报价的调整，所以一旦工程中标，中标的价格和原投标造价就会相差非常的大。而造成这种情况发生的直接后果就是施工企业会以较为微薄的利润，甚至是几乎接近成本价来承接工程，再加上人工和材料以及设备的涨价等因素夹杂在一起，此时施工企业的项目管理的水平高低不等就造成了风险，这样就导致施工企业如果稍有不慎就会造成保本施工甚至是亏损经营。在这个大的环境之下，需要建筑施工企业的内部经营管理工作和经济核算的工作进行逐步加强，但是由于工程项目的效益好坏将会直接影响到施工企业的生存和发展，因此建筑施工的企业目前情况下普遍的开始实行项目经理负责制以及项目的成本核算制。工程一旦中标之后，要分析工程量的清单中标价格，弄清楚施工风险是施工企业在做风险控制时的前提条件。一般施工企业在参与投标期间，总是需要一个足够专业的造价投标团队以及准备参与建设工程的项目经理参与投标价格的制定，这也是为了报价的安全。工程中标之后，由于项目经理部其他的管理工作人员往往对承接工程的投标过程不了解，也就不清楚其中调标降价的一些具体情况。所以为了让工程的项目管理人员尽可能多的人了解风险的所在，企业内部负责这项具体施工的工程项目负责同志就要首先组织好投标的造价员和与生产和技术以及材料相关的人员，告诉他们这项工程在投标的报价过程中做了哪些大的调整，并且这些做出调整的地方对本工程的影响，然后就中标价进行一次“会诊”，仔细的分析中标价格对工程造成的不利影响。首先要对近期在相同的地区，相同的结构类型以及相同的报价方式，并且已经竣工的相似的工程进行分析，看看他们的实际每平米造价是多少，而这个造价与中标的工程平米造价来比较，研究比较实际造价是升高、不变还是降低了，还要了解已经竣工的相似的工程实际的用工总量，主要材料的数量，还有施工费用支出等做为初始的参考数据，以此来初步的估测本次工程项目的利润空间有多少[2]。其次，从中标的工程中找出一些报价，这些报价要不符合常规报价规律，看看这部分工程量的清单以及措施项目，要对主要的工料单方消耗量指标，在人工，水泥，砂，石和钢材，木材等方面与相似的工程进行比对，要重点关注那些相似工程在施工中低于单价以及消耗量的情况，并配合施工，组织好，设计好需要积极采取的措施，以便加强对工程项目的管理，做到人尽其力，物尽其材。把为了中标带来的各种风险尽可能的减小甚至化解掉。要做到人尽其力，物尽其材，快速及时准确地编制好中标工程的施工预算，是控制工程造价，科学理安排施工的基础工作之一。2.编制施工预算的方式随着我国各种建设的步伐的逐步加速，以及建筑施工技术的不断提高。建筑工程的基本结构类型现如今已经摆脱了建设层次低，结构简单和工期较长，正在向高层、超高层，结构复杂多变而且工期大大缩短。原有的施工劳动定额现在已经远远的不能满足工程施工的需要了。现阶段通过参照消耗量而定额编制的施工预算就要更加的注重量与价的同步，要求更加细致，更加直观的反映出和中标价格的差别。2.1.算量招标方所委托的算量代理机构人员的算量素质一般都是良莠不齐，这种情况下容易造成招标的清单量和图纸的实算量出现一些大的出入，因为只有准确的核算出工程量，才能准确的编制工程施工的进度计划，才能为确定施工细节提供依据，甚至要以项目的计划来进行合理的调配劳动力，最终确定出各种材料的的耗用量，及时的安排建筑材料的采购供应或者对外订货加工等工作。如果利用一些算量的软件，再加上标准的图集，施工组织设计等来准确的计算出图纸上实际的工程量，在算量这个过程中还能发现清单中的缺项[3]。然后把这些缺项的清单列出来，组价之后察看占造价的比例，并列入到变更的签证当中。这样又可以更加清晰地对比出和中标清单量之间的差异，这时候，将算好的工程量套用到现行消耗量的定额，就会最终得出人工和材料以及机械台班的`消耗总量，接下来我们就要开始组价了。2.2组价组价的方式一般有两种，一是按人工、材料、机械台班消耗的总量分别去乘投标报价所给定的价格，计算出单位工程的直接费。此办法并不能把施工阶段中人工和材料以及机械跟随市场的波动所产生的风险反映出来。但是可以用于编制施工进度的计划，按照施工进度向发包方报量。二是通过分层、分部位及分项的原则，按照人工、材料、机械台班的消耗依次乘市场的价格，然后根据施工的组织设计和现场变更的签证随着工程的进度进行调整，从而计算出单位工程的直接费[4]。这种方法可以按照基础和主体，然后是装饰来结算，分段对项目成本进行考核.3.工程量的清单计价中标的投标报价与施工预算的关系分析工程量清单计价中标的投标报价是一个最终的定价，是施工企业根据施工图纸等其他文件，比如工程量清单、措施项目清单等按照相关计价规则，通过多家竞价来确定。而施工预算则是施工企业中标之后，对人工、材料、机械等进行量的分析。施工预算编制完成之后要与中标后的工程量清单进行核对，找出偏离报价规律的清单以及其他项目，施工当中就可以及时的核对分部、分项工关于工程量清单中标价与施工预算的关系的研究程的单项工程成本，分析超支、节约的原因，并有针对性地在施工中对人力、物力消耗等进行控制，尽量改进技术的操作以及施工的管理，从而提高劳动的生产率，规避风险，降低成本，这也是企业在当前激烈市场竞争下站稳脚跟的必须之举。参考文献[1]卢玲.浅谈建筑施工成本核算[j].今日科苑,2010,(16)[2]张琼.以施工预算为重心完善成本控制[j].建筑,2011,(10)[3]赵丽娟,黄文平.autocad在施工图预算中的应用[j].黑龙江科技信息,2008,(05)[4]张亚峰.积分在建筑工程施工预算中的应用[j].新西部,2007,(02)。
工程结算合同
一、结算编制内容：_________________工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：_________________
乙方按与甲方签订的施工合同完成工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为,(大写：_________________元整)。
三、结算费用的支付方式：_________________
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(excel格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项。
四、甲方责任：_________________
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：_________________合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：_________________
1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：_________________
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
工程结算合同
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，就马场河铁矿山采矿工程结算事宜，双方本着互惠互利，共同发展的.目标，达成如下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所；
二、乙方按照国家有关安全规定，并做好各项生产中的责、权、利关系，安全有效的搞好生产秩序。
1、巷道挖掘：1200元/米（大写：壹仟贰佰元整），（运输到指定位置）。
2、矿石开采（巷道）50元/吨（大写：伍拾元整）。
四、工程费每月核算一次，押回工程费一个月，依次乙方每月结算，年底甲方一并结清。
五、本协议未尽事宜，经双方同意可另作补充协议，具有同等法律效力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
工程结算合同
（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1.项目名称:。
2.服务类别：结算审核。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1．建设工程造价咨询合同标准条件；
2．建设工程造价咨询合同专用条件；
3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至20xx年月日。
七、本合同一式贰份，具有同等法律效力。
第二部分建设工程造价咨询合同标准条件。
词语定义、适用语言和法律、法规。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、"委托人"是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2、"咨询人"是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3、"第三人"是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务。
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；
2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务；
3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动。
有关的保密资料。
委托人的义务。
第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
咨询人的权利。
第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：
1、咨询人在咨询过程中如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
委托人的权利。
第十二条委托人有下列权利：
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通。
给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任。
第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任。
第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效，变更与终止。
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
咨询业务的酬金。
第二十四条正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他。
第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托.
工程结算合同
甲方：
乙方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。
二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。
三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____元/小时。
四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。
五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。
六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。
八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。
九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程结算通知
现 电梯采购已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《 电梯采购合同》(编号： )规定的计价条款、本着实事求是的`原则，于20xx年月项目管理部。若结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。
请贵公司准时提交结算书，如逾期不提交结算，推迟一天则按100元/天进行罚款。 报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。
为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价超出最终审定价5%，将额外扣取超出部分造价的10%结算审核费，在工程竣工结算造价协议清单中扣除;如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格 若对此函有任何疑问，请与xx项目管理咨询有限公司黄旭明联系，电话邮箱地址 抄送： , 如2个工作日内(时间以邮件为准)无回复则视同意按文件内容执行。
特此通知!
广州市xx房地产有限公司
20xx年11月4日
工程结算通知
致电梯有限公司：
现电梯采购已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《电梯采购合同》(编号：)规定的计价条款、本着实事求是的原则，于20xx年月项目管理部。若结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。
请贵公司准时提交结算书，如逾期不提交结算，推迟一天则按100元/天进行罚款。报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。
为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价超出最终审定价5%，将额外扣取超出部分造价的10%结算审核费，在工程竣工结算造价协议清单中扣除;如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格若对此函有任何疑问，请与xx项目管理咨询有限公司黄旭明联系，电话邮箱地址抄送：,如2个工作日内(时间以邮件为准)无回复则视同意按文件内容执行。
广州市xx房地产有限公司。
20xx年11月4日。
工程结算合同
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。
一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制(审核)。
二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。
三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。
四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核)，并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。
五、服务费计算及支付。
单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取;单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取;效益审核费按核减金额的5%计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称：广西同泽工程造价咨询有限责任公司;开户银行：南宁市工商银行开投支行;银行账号：2102108509300005318)。
六、违约责任。
1、甲方未能按期支付审核费用的.，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。
2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。
七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则通过诉讼解决，诉讼由乙方所在地法院管辖。
八、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方盖公章及法定代表人签字后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程结算合同
现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于________________工程项目关于________结算及付款事宜达成如下协议，以望共同遵守：
一、经双方结算总工程款为________元，已付款________元，余款________元尚未支付。
二、甲方于________年________月________日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利，甲乙双方再无纠纷。
三、如甲方未按本协议约定按期全额付款，乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的`诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。
四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。
五、本协议一式两份，双方各执一份，两份均是协议正本，具有同等的法律效力。
六、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。
七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的，相关文书及文件退回之日即视为送达之日。
甲方邮件接收地址：
收件人：________________电话：
乙方邮件接收地址：________________。
收件人：________________电话：________________。
甲方：________________乙方：________________。
负责人：________________负责人：________________。
日期：________________日期：________________
工程结算合同
经甲、乙双方协商，就马场河铁矿山采矿工程结算事宜，双方本着互惠互利，共同发展的.目标，达成如下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所;。
二、乙方按照国家有关安全规定，并做好各项生产中的责、权、利关系，安全有效的搞好生产秩序。
1、巷道挖掘：1200元/米(大写：壹仟贰佰元整)，(运输到指定位置)。
2、矿石开采(巷道)50元/吨(大写：伍拾元整)。
四、工程费每月核算一次，押回工程费一个月，依次乙方每月结算，年底甲方一并结清。
五、本协议未尽事宜，经双方同意可另作补充协议，具有同等法律效力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程结算通知
工程结算是工程造价管理最后阶段,对工程施工整个过程的成本具有非常大的影响。下面本站小编给大家分享一些工程结算通知，提供给大家参阅。
致__________：
现____________工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《____________。
合同。
》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于____年____月____日之前将结算资料报送至____________工程管理部____________。若结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。
报送的结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。
为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价超出最终审定价5%，结算审计费用由贵公司支付，如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。
____________有限公司。
____________工程管理部。
(盖章)。
致xx:。
现xx工程已经竣工,具备了结算条件,请贵公司准备完整的结算资料,按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则,于年月日之前报送结算资料,报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。
如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5%以内(含5%),则造价咨询酬金由我公司支付;若结算造价最终核减额超出5%,则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的7%计取;若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10%(含10%)时,贵公司除支付因超出最终核减额5%而增加的造价咨询酬金外,我公司将按照工程造价%的比例收取罚款;如情节严重,将取消今后参与我公司工程的投标资格。
公司名称(盖章)。
__________：
根据《中华人民共和国审计法》、《杭州市国家建设项目审计办法》和我局年度国家建设项目审计计划安排，我局拟对你单位负责建设管理的项目实施(竣工/工程价款)决算审计，请在年月日前向我局提供相应的工程技术资料(详见附件)和必要的工作条件。
审计期间，你单位仍按规定负责工程款的支付事项，不得以任何形式拖欠支付工程款。
若有不明事宜,请及时联系。
联系人：
联系电话：
附件：被审计单位需先提供工程技术及前期资料清单。
杭州市审计局(盖章)。
医保结算清单管理制度
（1）宣传内容主要是医保证策及由政策配套的实施措施等。
（2）宣传形式包括以下几方面：每年进行2次全院性质医保试题解答活动；在住院部及门诊部显要位置设立医保宣传栏，定期更换内容；定期整理医保政策解答，装订成册进行发放，向患者发放医保住院须知；通过院内导报及网络进行宣传；请上级医保中心人员进行来院讲座、由医护人员向患者进行宣传及医保办开通咨询热线等。
（1）对新来的工作人员及进修医生均进行岗前培训、考试，合格上岗。
（2）每月一次对医保专管员进行培训。
（3）参加上级医保中心组织的各种培训活动。
工程结算通知
__________：
根据《中华人民共和国审计法》、《杭州市国家建设项目审计办法》和我局年度国家建设项目审计计划安排，我局拟对你单位负责建设管理的项目实施(竣工/工程价款)决算审计，请在年月日前向我局提供相应的工程技术资料(详见附件)和必要的工作条件。
审计期间，你单位仍按规定负责工程款的支付事项，不得以任何形式拖欠支付工程款。
若有不明事宜,请及时联系。
联系人：
联系电话：
附件：被审计单位需先提供工程技术及前期资料清单。
杭州市审计局(盖章)。